裝飾合同

裝飾合同樣本十三篇。

前輩告訴我們，做事之前提前下功夫是成功的一部分。平常的學習工作中，幼兒園教師會提前準備一些資料。資料所覆蓋的面比較廣，可以指學習資料。有了資料的幫助會讓我們在工作中更加如魚得水！你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢？考慮到你的需求，小編特意整理了“裝飾合同樣本十三篇”，歡迎大家與身邊的朋友分享吧！

裝飾合同 篇1

發(fā)包商： (以下簡稱甲方)

承包商： (以下簡稱乙方)

甲方將 半坡飾族景德路店面門頭裝修 工程交由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的規(guī)定：結合本工程具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)雙方協(xié)商簽定本合同，并同意按下述條款全面履行。

第一條：工程概況：

1、工程名稱： 半坡飾族景德路店面門頭裝修

2、工程地點：

3、承包范圍：

4、開工、竣工日期：

5、質量等級：①所有材料必須符合圖紙要求的品牌、規(guī)格、工程優(yōu)良;②竣工后的質量必須符合設計效果圖。

第二條：合同價款

1、暫定價：價中均含風險費。

2、施工中如有工程量變更增減，乙方必需遵照執(zhí)行，相應工程量按實調整。

第三條：付款方式

1、由甲方預先支付工程款的%工程，工程全部完成，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后，乙方內部所發(fā)生的任何資金糾紛均與甲方無任何關系。

第四條：付款流程

1、乙方每次請款均需無條件按甲方之請款流程辦理，因不按甲方流程辦理而延遲付款時其責任由乙方自行承擔。

2、請款流程為：乙方申報工程量——監(jiān)理工程師及甲方現(xiàn)場負責人核算會簽——甲方預算部——甲方主管——甲方財務核簽——總經(jīng)理——甲方財務支付。

第五條：甲方拒絕付款權

1、未按圖紙、結算單所列材料及規(guī)定進度施工;

2、瑕疵未予補正、整改不到位;

3、不服從監(jiān)理、甲方代表及未按監(jiān)理、甲方安排工序施工;

4、乙方負責人不適任，經(jīng)監(jiān)理及甲方函達更換，一周內未見執(zhí)行者;

5、乙方人員在工地滋事不受約束或與監(jiān)理及甲方管理人員發(fā)生糾紛者;

6、甲方與工程有關第三者或乙方之勞工對乙方提出之賠償請求未獲處理者;

7、乙方如違約或不履行因本合約所發(fā)生之任何義務及損害賠償責任時，無論該責任或損害賠償額是否已確定。

第六條：圖紙說明

1、圖紙?zhí)峁┤掌?，甲方在開工前七天內向乙方提供圖紙及作法說明;

2、所有本工程圖紙、施工說明書、招標文件及本合同有關文件等，乙方認為完全明確，即切實遵照執(zhí)行;

3、乙方應有專業(yè)技術人員熟悉全部圖紙，對圖紙的疑義應于3日內提出，否則

因此而產(chǎn)生的責任由乙方自己承擔。

第七條：甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之權;

2、發(fā)生乙方施工人員技能不能勝任、管理混亂或不聽指揮有權通知乙方更換施工人員。

第八條：委托監(jiān)理

1、本工程甲方委托監(jiān)理公司負責本工程的監(jiān)督管理協(xié)調等工作，王紅凱 工程師為本工程的總監(jiān)理工程師;

2、非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務;

3、在合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

第九條：乙方代表

1、乙方須派工程師或富有工作經(jīng)驗技術人員為駐工地代表，常駐工地督率工程，負責施工中的技術、質量、安全等一切施工中發(fā)生的事宜;(包括資金分配)

2、乙方代表按甲方代表批準的施工設計(施工方案)和依據(jù)合同發(fā)生的指令，要求組織施工;

3、乙方代表易人，乙方應在易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十條：甲方工作

1、提供施工所需場地，向乙方提供施工所需的水、電等設施，及說明使用注意事項，并保證乙方施工期間的需要;

第十一條：乙方工作

1、負責合同的履行，按要求組織施工、保質、保量、按期完成任務，做好各項質量檢查記錄;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必須安全可靠;

3、乙方必須遵守政府相關規(guī)定要求，對違反規(guī)定造成之罰款或政府收取的各種規(guī)費由乙方自行負責交納;

4、因乙方違反合約的各項條款，及不接受甲方指令或執(zhí)行指令不利而受之罰款，均在當期工程進度款中扣除，乙方無條件接受;

5、若因乙方原因導致工期延期交付，所有甲方支出的監(jiān)理費用由乙方全部承擔，乙方則無條件接受;

第十二條：施工組織設計及進度計劃

乙方應在協(xié)議條款及開工后的第七天，將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。乙方必須按批準的施工方案的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。

第十三條：工程質量

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復檢時，乙方應按要求辦理復檢。若復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延;

2、由于乙方的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延;

第十四條：工程驗收

1、工程全部完工，由監(jiān)理組織甲、乙雙方進行初驗，驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與設

計圖紙驗收規(guī)范不符，乙方應在監(jiān)理指定期限內整改完善;

2、工程全部完工后正式驗收對須整改部位，乙方必須積極配合，按甲方及監(jiān)理在指定期限內整改完善，正式驗收二次為限，否則以逾期論，按相關規(guī)定處理。

第十五條：材料機具

1、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差，及對于設計、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應禁止使用，須立即遷出場外，并重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延;

第十六條：材料試驗

對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論甲、乙雙方任何一方供應，由乙方進行測試，測試結果不合格的材料，凡未采購即停止采購，已購進現(xiàn)場的即刻遷出施工現(xiàn)場。因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。

第十七條：工程變更

1、甲方對本工程有隨時變更計劃及增減工程之權，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方根據(jù)實際發(fā)生工程量，參照本合同所訂單價或甲方核定單價增減之。若因甲方變更計劃或設計圖紙，乙方可以立即廢棄已完成工程或已到場之合格材料，甲方核實驗收后參照本合同所訂單價或比照訂合同時料價計給之，乙方需無條件接受;

2、乙方未經(jīng)甲方認可，不得擅自變更工程材料質量、等級、品牌、規(guī)格及甲方按市場造價增減之價格;

3、本工程如乙方未經(jīng)甲方認可增加的工程量，其所增之工程款，甲方不予支付增加之工程款，如需增加工程量，需由甲方代表、監(jiān)理工程師，核實上報公司總經(jīng)辦認可。

第十八條：安全生產(chǎn)

1、乙方要按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任和因此而發(fā)生的費用;

2、施工用登高器具必須安全可靠，并有專職安全員監(jiān)護，必須按安全規(guī)范施工。施工中因乙方違反安全操作規(guī)程施工引起的一切安全事故，均由乙方自理與甲方無關;

第十九條：文明施工

1、乙方必須遵照營造安全衛(wèi)生設施之法令規(guī)定進行施工，在施工期間，乙方的辦公、食宿、醫(yī)療、衛(wèi)生及材料工具儲存之庫房等臨設均由乙方自行解決處理，其費用自行承擔;

2、乙方應對所有施工人員負管理之責，并約束施工人員嚴守紀律，如有越軌行為及觸犯地方治安條例所引起糾葛概由乙方負完全責任;

第二十條：施工配合

1、本工程進行期間，如因配合進度或施工需要，甲方及監(jiān)理認為必須增加工人或需加開夜班時，乙方應立即照辦，不得推托拒絕，并不得要求加價，如乙方不服從現(xiàn)場監(jiān)理及甲方管理的，甲方有權扣除進度款1-5萬元人民幣作處罰;

2、與本工程有關之其它工程項目及臨時裝置如室外工程及其他配套設施工程，經(jīng)甲方交由其它承造人辦理時，乙方應與其它承造人互相協(xié)助合作之義務，如因工作不能協(xié)調而致發(fā)生事故或延誤工期或意外情況，其一切損失，乙方愿無條件接受甲方之裁定并負責賠償。

第二十一條：竣工驗收

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告，向甲方提供竣工圖。甲方收到竣工驗收報告后，

在7天內組織有關部門驗收，甲方在7天內給予批準或提出修改意見，乙方按要求意見修改并承擔由此而發(fā)生費用;

2、竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期，因特殊原因部分工程或部位需要甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確責任。

第二十二條：竣工結算

1、竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后給予批準或提出修改意見。

2、本工程若施工中出現(xiàn)質量事故，乙方除承擔全部責任外，決算工程款時將在工程總價款中增加下浮點(1%)，乙方無條件接受。

第二十三條：保修期限

1、保修期以甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算起。在保修期內必須全部遵照《建筑工程保修責任書》中各項條款圓滿完成;

第二十四條：保證責任

1、乙方必須保證所供原材料及設備、貨物等無任何瑕疵，必須是優(yōu)質材料及一流工藝制造，必須嶄新，未曾使用過及符合現(xiàn)行國家標準。并在各方面與甲方認定的品牌、質量、規(guī)格和性能相一致，在工程正確安裝，正常操作和維修的情況下，乙方必須對本合同工程的正常使用給予兩年的保證期，此保證期從完工驗收合格后，項目部收到乙方的《竣工移交單》開始計算;

2、乙方因履行本合約各項規(guī)定，暨因解約而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿放棄先訴抗辯權;

3、由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決。

第二十五條：如果不能解決，采用如下方式解決

1、向協(xié)議預定的單位或人員要求和解;

2、向有管轄權的經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;

3、向有管轄的人民法院起訴;

4、仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用由敗訴一方承擔，仲裁機構另由裁定者除外，仲裁期間雙方應繼續(xù)除爭議部分之外的合同其它條款;

5、保證人應待本合同失效時，始得解除一切責任。

第二十六條：合同終止

甲方或監(jiān)理認為本工程有終止必要時，需解除合同全部或一部分，經(jīng)甲方律師通知乙方應立即停止施工，并于3日內負責遣散全部工人，其已完成工程及已進場材料待遣散全部工人后30日內由甲方核實給價，但乙方需無條件接受甲方核實之價款。逾期遷出，每日按工程總造價1%在乙方保證金或未領工程款中扣除。

第二十七條：解除合同

1、乙方如有下列情事之一時，甲方可隨時解除本合同并將全部或一部分工程改招他商承辦，或由甲方自辦，甲方因解約所受之一切損失，乙方及其保證人應負賠償之全責;

2、未經(jīng)甲方同意私自將工程轉讓他人承包，或將資質登記證轉借他人承包工程;(經(jīng)甲方查明情況屬實者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供貨商或其它債權人，有對乙方提起民事訴訟或申請對本工地工程標的物執(zhí)行、扣押或處分或強制執(zhí)行等處分時;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相關施工規(guī)范或不能圓滿完成工程之處。 第二十八條：合約時效

1、補充合同及其附件同原合同有抵觸時，以補充合同為準，自鑒定之日起生效，至全部工程竣工驗收合格，保修期滿并圓滿執(zhí)行合約后失效;

2、本工程所有來往文件、會議紀要以及本工程使用的各種圖紙及文件均視為合同的組成部分，同原合同具同等法律效力。

本協(xié)議如與原合同有不相同之處，以本協(xié)議為準;

1、甲方確認的施工圖。

2、《工程預算清單》

以上作為合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方：(簽章)

委托代理：

聯(lián)系電話：

日期：

乙方：(簽章) 委托代理： 聯(lián)系電話： 日期：

裝飾合同 篇2

業(yè)主：____(甲方)____________ 民族：__________ 聯(lián)系電話：________ _

身份證號：__________________________ 地址：________________________ ____

承包方：____(乙方)：__________________________

負責人：__________________ 聯(lián)系電話：________________________

本工程設計師：_________________________

聯(lián)系電話：______________________________

施工隊負責人：_________________________

聯(lián)系電話：______________________________

依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲乙雙方在平等自愿協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：____

工程概況

1.1工程地點：___________________________________

1.2工程裝飾裝修面積：______________________________________

1.3工程戶型：________________________________________

1.4工程內容及做法(詳見報價單和圖紙)

1.5工程承包，采取下列____________種方式：____

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工，甲方包全部材料。

1.6工程期限________________日(以實際工作日計算)

開工日期______________年________月________日(首期工程款到位的第三天為開工日期)

竣工日期______________年________月________日

1.7合同價款

本合同工程造價為(人民幣)________金額大寫：_________________

(2)報價單與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。

第二條 施工圖紙

2.1施工圖紙采取下列第__________種方式提供。

(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙一式三份，甲方持一份，乙方持兩份。

(2)甲方委托乙方設計的，由乙方保管圖紙，甲方可隨時向乙方索取。

2.2雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓第三方，也不得用于本合同以外的項目。

第三條 甲方工作

3.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

3.2無償提供施工期間的水、電和冬季供暖。

3.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。

3.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

3.5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

3.6不得為下列行為：____

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓層荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。

3.7施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。

3.8參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參與工程材料的驗收，隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第四條 乙方工作

4.1嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定：____

(1)無房無管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

4.2甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

第五條 工程變更

在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商一致，有合同雙方簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期，工程變更協(xié)議，作為結算和順延工期的根據(jù)，為了避免甲乙雙方不必要的糾紛，乙方對乙方工作人員的口頭承若不予承認，請甲方不要接受乙方工作人員的任何口頭承諾。

甲方：____ 乙方：____

法定代表人：____

電 話：____ 電 話：____

年 月 日 年 月 日

合同附件：____

裝飾合同 篇3

發(fā)包方(甲方)

承包方(乙方)

按照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)，結合本工程實際情況，遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：

1、工程概況

1.1 工程名稱： 博皖置業(yè)售樓部內裝飾工程

1.2 工程地點： 安徽博皖廣場一期

1.3 承包內容：售樓部內部全部裝飾，包括但不限于雙方確認的裝修施工圖、預算等，以及甲方東大街售樓部空調、吸頂燈、LED屏等拆裝

(1)包工包料;

(2)包工部分包料;

(3)包工不包料

1.5 工期：

開工日期： 實際開工于5月22日竣工日期： 6月19日

1.6 工程質量： 合格

1.7 合同總價款(人民幣大寫)： 一次性包干價貳拾陸萬元整(￥260000.00元)

2、雙方工作

2.1甲方工作

2.1.1 甲方于開工前 2 天，應向乙方提供已經(jīng)確認的施工的施工圖紙 壹 套(或作法說明 壹 份)，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2.1.2 就房屋裝飾方案取得房屋所有權人的書面同意，并辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

2.1.3 清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

2.1.4 提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。

2.1.5 指派 陳茂焱 為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.1.6 委托 河北方舟 為工程監(jiān)理，監(jiān)理工程師姓名： 梅法祖 。甲方應在開工前將監(jiān)理工程師的職責、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。

2.1.7 協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防等工作，并承擔相應費用。

2.2乙方工作

2.2.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，并嚴格按照經(jīng)甲方確認的設計方案進行裝修。

2.2.2 擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2.2.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

2.2.4 指派 袁小康 為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

2.2.5 做好施工安全的防范工作，確保施工安全，若施工中出現(xiàn)的任何安全事故概由乙方負責，由乙方賠償;

2.2.6 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及總包單位的關系。

2.2.7 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

2.2.8 乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設、設備以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，由乙方負責并承擔損失。

2.2.9 乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染，乙方有治理的責任。

2.2.10 組織竣工驗收，

3、工期

3.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意。

3.2 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

3.3 由于工程質量或乙方提供的材料質量等原因造成的返工、由乙方承擔全部責任，且工期不順延。

3.4 非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

3.5工期每延誤一天，罰款壹萬元。

4、工程質量檢查及驗收

4.1 工程質量評定驗收標準的依據(jù)：

(1)施工圖紙、作法說明、設計變更;

(2)《住宅室內裝飾裝修管理辦法》;

(3)《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-20xx);

(4)《建筑工程質量管理條例》;

(5)其他國家及工程所在地法律法規(guī)規(guī)定的質量標準。

4.2 由于乙方施工質量問題造成材料、設備的損壞，或乙方提供的材料、設備質量不合格，其返工費用由乙方承擔。

4.3 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 3 日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

4.4 驗收合格后，雙方簽字;不合格項目應由乙方限期整改，另行驗收，直至合格為止，如因此造成工期延誤的，應由乙方按本合同約定的違約責任條款承擔違約責任。

5、材料設備的供應

5.1 乙方應按經(jīng)甲方書面確認的《乙方供應材料設備一覽表》(見附表)供應材料設備，若乙方提供的材料與《乙方提供材料設備一覽表》不符時由乙方承擔相應責任。乙方所購主材必須經(jīng)甲方認可方能采購。

5.2 乙方應對負責供應材料設備，提供產(chǎn)品合格證明;若材料設備不符合質量要求，應承擔由此發(fā)生的費用。

5.3 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成質量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔。

5.4 乙方采購材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由乙方承擔全部責任，負責更換、重做并賠償甲方損失。

6、工程變更

6.1 甲方變更設計，應在該項目施工前2天向乙方發(fā)出書面通知，乙方無正當理由不得拒絕變更設計的施工。

6.2 所有設計變更工程量的局部增加，甲方均不需要向乙方支付費用。

6.3 因甲方設計變更，造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應損失超過貳仟元時由甲方承擔。

6.4 由于設計變更，造成乙方已購材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

6.5 乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議涉及到報告設計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經(jīng)甲方或甲方代表批準，并簽字確認。未經(jīng)甲方批準簽字，乙方擅自變更設計或對原定材料更換，甲方有權不認可，發(fā)生的全部費用由乙方承擔，且工期不順延。

6.7 對于甲方提出的不可行的設計變更，乙方有義務事先告知甲方將由此產(chǎn)生的質量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔。若甲方強行進行設計變更，從而造成工程質量問題，有甲方承擔。

7、工程價款及結算

7.1 雙方商定本合同價款采用第(1)種：

(1)固定價格，即價格一次包死，結算時不做任何調整;

(2)固定價格加 %包干風險系數(shù)計算，包干風險包括：

(3)實際價格：竣工結算時，合同內項目變更及增加項目按照本合同第1.7條約定的價格為準。

7.2 雙方協(xié)商工程完工驗收合格后支付工程總造價的70%，新年前支付至95%，余下的5%作為質保金，待1年質保期滿后，一次付清。

7.3 工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。

7.4 設計變更增加價款在工程款同期結算款中支付。

7.5 乙方按工程結算額開機發(fā)票。

8、索賠

8.1 甲方因未按合同約定提供施工所需條件、支付工程款、順延工期造成乙方經(jīng)濟損失，乙方可依照合同有關條款進行索賠。

8.2 乙方未按合同約定交付裝飾產(chǎn)品或未全面履行合同約定的.全部義務而造成甲方經(jīng)濟損失，甲方了依照合同有關條款進行索賠。

9、安全生產(chǎn)和防火

9.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。

9.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《中華人民共和國消防法》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。

9.3 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全生產(chǎn)管理條例、消防法和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

10、違約責任

10.1 甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的0.005%支付滯納金。

10.2 由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應支付給甲方人民幣10000元作為違約金。

11、保修

11.1 本工程免費保修責任期：為1年。

11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目。

11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修。 11.4 由于甲方造成的損壞和不可避免的因素造成的損壞不在保修范圍內。

11.5 在保修期內，乙方工程質量原因造成的其他財產(chǎn)損失，由乙方按當時市場價格全額賠償。

12、爭議

12.1 本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

12.2 協(xié)商不成時，雙方一致同意應向甲方所在地人民法院起訴。

13、合同解除和終止

13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

(1)甲乙雙方協(xié)商一致;

(2)因不可抗力致使合同無法履行;

(3)因一方違約致使合同無法履行。

13.2 甲乙雙方履行完本合同全部義務，工程已辦理交付手續(xù)，工程竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止(但本合同保修及爭議解決條款除外)。

14、附則

14.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，均具同等法律效力。

14.2 附件yjS21.com

(1)施工圖紙或作法說明：另附施工圖

(2)工程項目預算書：另附報價單

(3)乙方供應的材料設備和材料清單

甲方： 乙方：

法定代表人或授權代表人： 法定代表人或授權代表人：

簽訂日期： 簽訂日期：

開戶行：

賬號：

裝飾合同 篇4

購買方(甲方)：

供應方(乙方)：

依據(jù)《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合建筑材料生產(chǎn)、銷售、使用的具體要求，經(jīng)協(xié)商甲方同意購買乙方的建筑材料一批，為明確甲、乙雙方的共同責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

l、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款。

一、 質量要求、技術標準按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行。

二、 交貨方式：乙方將貨物送達甲方指定收貨地點。

三、 貨款金額：伍佰零貳萬叁仟元整(材料明細附后)

四、 付款方式：貨到甲方指定地點驗收合格后全額支付貨款。

五、 包裝標準、包裝物的供應與回收：捆扎包裝不散捆，不回收。

六、 本合同解除條件：如遇甲、乙雙方中有一方未按合同約定履行義務時，另一方有權解除本合同。

七、 本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議由雙方協(xié)商解決，如雙方確實無法協(xié)商的，可向合同簽訂的人民法院起訴。

由于乙方原因，逾期竣工，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天。

八、 本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，從簽字蓋章之日起生效。

九、 材料明細表：

購買方：(章) 法人代表：

經(jīng)辦人：

開戶行： 帳號：

年 月 日

供應方：(章)法人代表：

經(jīng)辦人：

開戶行： 帳號：

年 月 日

裝飾合同 篇5

委托代理人(姓名)：_________

單位：_________

住所地址：_________

聯(lián)系電話：_________

手機號：_________

承包方(以下簡稱乙方)：_________

單位名稱：_________

資質等級：_________

營業(yè)執(zhí)照號：_________

注冊地址：_________

法定代理人：_________

聯(lián)系電話：_________

委托代表人：_________

聯(lián)系電話：_________

本工程設計人：_________

聯(lián)系電話：_________

施工隊負責人：_________

聯(lián)系電話：_________依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：6?凡涉及5款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請。

第一條　工程概況

1、工程地點：_________

2、施工項目及要求：(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：住宅室內裝飾裝修工程內容和做法一覽表)指派為甲方駐工地代表?負責合同履行和對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記、簽證手續(xù)和其他事宜。

3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)：指派為乙方駐工地代表?負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

4、工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;

5、合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元，金額大寫：_________元(詳見附表三：住宅室內裝飾裝修工程報價單)積極配合甲方和丙方開展正常工作?配合甲方委托的工程監(jiān)理開展工作。做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收，配合竣工驗收。編制工程結算。

第二條　工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、(建設部第110號令)及其它有關法律、法規(guī)，結合室內裝飾裝修工程的特點，三方在平等、自愿、友好協(xié)商的基礎上。無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載。

第三條　施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份(見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙);向甲方提供項目完善、清楚規(guī)范的報價文本?根據(jù)工程實際情況由專業(yè)的報價師或報價系統(tǒng)提供標準報價，甲乙雙方達成一致后。在施工項目不變更的情況下。

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、裝飾主管部門各執(zhí)一份(見附表六：住宅室內裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。合同簽定后?在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目，在增加制作之前，乙方作預算造價，如需變更；參照同類工程價格調整相應費用。

第四條　甲方工作

1、開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;增加項目所需的費用?必須在增加項目施工前一次_____納至丙方指定的本工程款項特約賬戶，由甲丙雙方監(jiān)督發(fā)放（參見4.1款及附件9。

2、提供施工期間的水源、電源;

3、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;

4、如需拆改原建筑的結構或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

5、施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

6、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，按本合同第七條、第十條約定負責材料及工程竣工驗收。

第五條　乙方工作

1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

3、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

4、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，交付前應打掃衛(wèi)生一次。

第六條　工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。合同簽定后?在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目，甲乙兩方協(xié)商一致后，調整相應費用，并告知丙方，甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用（以工程預算為基礎）：應劃撥，%給乙方作為補償?乙方提議或要求減少施工項目；經(jīng)甲方及丙方同意后。

第七條　材料供應

1、按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，共同簽署書面變更單，并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。

2、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素?影響工期，工期相應順延。

第八條　工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第九條　質量標準雙方約定本工程質量按下列標準執(zhí)行：

1、《岳陽市住宅裝飾裝修驗收標準》。(見附件十一)

2、雙方商定條款：施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，經(jīng)鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)鑒定工程質量符合約定的標準，鑒定過程支出的相關費用由甲方負責。甲方提前入住，甲方應自行承擔工程有關的質量問題，但乙方仍應承擔合同的保修責任（詳見附件10：

第十條　工程驗收和保修

1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________，乙方應提前二天通知甲方驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單);甲方委托的工程監(jiān)理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)?若甲方要求復驗時。乙方應按要求辦理復驗，甲方應承擔復驗費用，由此影響工期，責任由甲方承擔，若復驗不合格；

2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續(xù)(見附表九：工程結算單)本工程自驗收合格后三方簽字之日起?在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為年，電路工程的保修期限為，年?

3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年，有防水要求的廚房，衛(wèi)生間等保修期為5年。驗收合格簽字后，填寫工程保修(見附表十：工程保修單)。本合同生效后?丙方根據(jù)甲方書面認可分，按下表約定支付工程款，尾款在保修期滿后，并無發(fā)生任何工程質量問題時一次結清，批次。撥款時間?付款比例?備注?第一次%如提前完工?甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項?保修期滿，付清尾款。在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認（階段驗收）及撥款要求后?甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收?并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料?

第十一條　工程款支付方式

1、雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

(1)此合同簽訂地為：本市_________住宅裝飾裝修市場，工程款分兩次支付：第一次開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的60%，即_________元;第二次于工程進度過半，將剩余工程款的40%，即_________元，由市場的有關管理部門負責代收。(注：此種工程款支付方式僅限于在市場內簽訂的合同使用，合同需經(jīng)市場有關管理部門認證)

(2)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付近額(元)

第一次開工前三日

第二次工程進度過半

第三次雙方驗收合格

2、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表九：工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時間向乙方結清工程尾款。本工程使用的建筑裝飾材料。

3、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

第十二條　違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償對方因此造成的經(jīng)濟損失;甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現(xiàn)場，并與乙方辦理好交接手續(xù)。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。乙方發(fā)現(xiàn)由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料。

2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;3?甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定室內裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作它用。如乙方違反此規(guī)定。

4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元;

5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

6、由于乙方原因致使工程延誤，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

第十三條　合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

1、向岳陽仲裁委員會申請仲裁;

2、向_________人民法院起訴。

甲方：

乙方：

年月日

裝飾合同 篇6

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關的國家法律、法規(guī)，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商，本著互惠互利、平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方現(xiàn)將 外墻保溫工程供貨及施工發(fā)包給乙方。為了保證雙方的合法權益, 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成以下和約簽訂此合同，以便共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、工程計劃工期：自 20xx 年月 20xx 年

二、工程總面積付款以實際發(fā)貨清單數(shù)量結算為準，所有批貨單價不變，數(shù)量以驗收測量實際面積為準。外墻保溫施工工程量按實際面積實算計量，綜合單價/㎡。(包含墻體找平、人工粘貼費用、吊籃租賃安裝、界面處理、粘接砂漿、耐候膠及打膠費用及其所有輔料)。

注：1、以上金屬板單價為面板四周折邊不超過2cm的為平板價格，含運輸費用、稅費;

2、甲方需要的材料如有變化，應于本合同約定的交付日前 3 天書面通知乙方;如果數(shù)量增加導致材料不能按本合同約定的時間進行交付的，甲乙雙方應另行約定交貨時間順序;

3、異形板按面板展開計算。

三、施工范圍及約定：

1、工程承包范圍:?施工藍圖所包括的有外墻外保溫一體板人工及材料;

2、施工工期:?

工程從日開始至日結束，工程有效工期為______天。

乙方必須按照甲方編制的施工進度計劃進行合理安排施工，雨季和其它客觀因素影響工期的，可由甲乙雙方協(xié)商解決。

乙方應按照甲方的工期要求進行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有權利對乙方采取相應的經(jīng)濟處罰措施。乙方每拖延一天甲方將給予______元罰款。

四、一體板產(chǎn)品質量和技術標準

材料的質量要求和技術標準，嚴格按建筑行業(yè)和企業(yè)標準執(zhí)行。保溫材料厚度符合規(guī)定要求偏差0.002m之內，符合GB8624-1997標準;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之內。

五、施工質量要求

1、乙方應依據(jù)《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-20xx)、《建筑裝飾裝修質量驗收規(guī)范》(GB50210-20xx)及相關的國家規(guī)范和外保溫施工工藝施工。

2、乙方必須建立完善的質量管理負責制，施工質量以項目部、監(jiān)理單位、建設單位和市質量監(jiān)督站驗收合格為準。如由于乙方原因，達不到質量要求的，由此發(fā)生的返工、重新施工等一切費用(包括相應的材料費用和人工費)有乙方負擔，并承擔一切質量后果和經(jīng)濟損失。

3、外墻必須平整、堅實、漆面無粉化、起皮、裂縫和空鼓等影響外墻飾面施工的質量缺陷。外墻施工過程中必須做到工完場清。

4、乙方在施工過程中必須聽從項目部的指揮、嚴格按照國家施工規(guī)范施工否則項目部將對乙方采取相應的經(jīng)濟處罰措施。

5、工程結束后，乙方施工隊要避免外墻的二次損傷，損傷修補部分的材料及施工費用由乙方承擔。

六、付款方式及結算

1、甲方應在本合同簽訂之日起 2 內支付總工程款的%作為預付款給乙方，作為生產(chǎn)材料及施工設備進場的定金，合計金額約

2、材料進場開工1周后，按照工程進度每工程全面完成，支付到總工程款的.%;

3、剩余工程款到竣工驗收合格后1周內，付足 95 %的工程款，按實際展開面積支付(扣除質保金)。工程完工驗收合格留余5 %的工程款作質保金(質保金兩年內付清);

4、如工程進途中工作量的增加，即工程款同比例支付。

七、產(chǎn)品驗收和質量異議

1、合同生效后，甲方對保溫板確認樣品，封存后生產(chǎn)周期期在施工期內順延。材料送至施工現(xiàn)場后，甲方必須指派收貨人員及時清點驗收所有材料，并在乙方出具的驗收單上簽字確認。

2、如材料與封樣差距較大或不符合合同約定品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度的，甲方可暫時不予簽收該批材料，但必須妥善保管，同時在3天內向乙方提出書面異議和處理意見;如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，即視為所交付材料符合合同約定。

3、乙方在接到甲方書面異議后，應在3天內負責處理。

4、乙方完成施工任務后，即向甲方遞交竣工報告，甲方收到竣工報告后7日內組織驗收。

5、甲方驗收或認可合格后，乙方即向甲方遞交結算報告，甲方收到結算報告后10日內予以答復，并于30日內按照要求付清余欠工程款。

6、甲方在合同約定時間未對乙方的工程款及時付款而造成的工程進度緩慢或停工，則由甲方承擔。

八、違約責任

(一)甲方責任

1、施工中與有關部門單位的協(xié)調由甲方負責，甲方負責協(xié)調其它工種之間的施工配合。

2、甲方中途退貨或違約拒收的，應按所退貨款或拒收部分貨款的 80 % 向乙方支付違約金，并承擔退貨的運輸費用及產(chǎn)品損耗。(由乙方產(chǎn)品質量造成的除外)。

3、甲方未按本合同約定的時間付款，視為違約。甲方應按日向乙方支付逾期應付款 1 % 的違約金，在甲方應付款未付清之前，乙方有權暫停下一批次材料的供應。依據(jù)本合同向乙方支付工程進度款，因款項不到位影響工程工期的由甲方承擔。

4、甲方在乙方進場前2日，為乙方提供施工用水和用電，滿足乙方用水用電。

(二)乙方責任

1、乙方不能交貨的，應向甲方支付不能交貨部分貨款 20 % 的違約金。

2、乙方交付材料品種、規(guī)格、型號、顏色、厚度、質量不符合合同約定的，乙方負責重新更換，所產(chǎn)生的費用乙方自行承擔。

3、乙方應按照項目部和監(jiān)督單位的要求和相應國家施工規(guī)范及外保溫施工工藝施工。乙方依據(jù)甲方的施工進度合理安排施工，服從項目管理，不得以任何理由拖延工期。如由于客觀原因需順延工期的，需和項目部和監(jiān)理單位溝通協(xié)調。

4、乙方不得將承包的工程轉包給第三方，否則由此致使工期延誤一天罰款 元，甲方有權終止此合同。

5、乙方進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員，必須熟悉外墻外保溫施工工藝并能熟練操作，非專業(yè)人員禁止外墻操作。乙方作業(yè)人員的吃住由甲乙方共同協(xié)商，如遇甲方無法提供的條件，由乙方自行負責。

6、乙方在施工過程中，要建立完整的安全保障體系，安排專人定時定點檢查施工機械和施工操作人員的安全防護用品。依據(jù)安全技術規(guī)程正確施工，嚴禁違規(guī)操作，否則發(fā)生的一切安全事故由乙方全部承擔。

7、乙方應嚴格依據(jù)國家安全操作規(guī)程及文明施工標準進行施工，否則甲方有權依據(jù)項目管理處罰管理辦法對乙方采取處罰措施。乙方在工程完成后，及時清理施工現(xiàn)場的建筑垃圾，保持施工現(xiàn)場的清潔，做到工完場清。

九、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決或請有關部門調解;協(xié)商、調解不成的，可依法向乙方所在地人民法院起訴。

十、合同的解除

(一)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。

(二)有下列情形之一的，雙方可以解除合同

1、因不可抗力致使合同無法履行的;

2、因一方違約(包括因工程停建或緩建、混凝土生產(chǎn)運送設備出現(xiàn)嚴重故障)致使合同無法履行的;

3、法律規(guī)定的其他情形。

(三)合同解除后，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失，雙方均有過錯的按各自過錯承擔相應責任。

十一、合同效力及變更

1、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2、本合同如有未盡事宜，雙方可另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽字或蓋章后之日生效，材料款結清之日失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：新疆新雅泰建材有限公司

甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：

簽訂日期： 簽訂日期： 電話：

電話： 開戶行： 戶名：

賬號：

裝飾合同 篇7

定制方：______（以下簡稱甲方）

加工方：______（以下簡稱乙方）

根據(jù)《合同法》、《民法通則》等相關法律、法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權利、義務和責任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。

第一條、制作產(chǎn)品地點:

地址：____________________________________。

第二條、制作產(chǎn)品內容：

甲方委托乙方負責山東博潤工業(yè)技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產(chǎn)業(yè)化項目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。

第三條、產(chǎn)品規(guī)格：

475型彩鋼板加工。

第四條、工程單價：

單價：______________。

第五條、施工準備

5.1甲方負責做好現(xiàn)場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。

5.2甲方組織有關人員進行圖紙會審。

5.3甲方負責協(xié)調工人配合乙方技術人員的加工制作。

5.4甲方工地代表姓名__________，聯(lián)系方式：____________。負責協(xié)調乙方加工制作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結算。

5.5乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工制作。

5.6按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現(xiàn)場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經(jīng)檢驗不合格的，損失由乙方承擔。

5.7乙方安排現(xiàn)場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規(guī)定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的各項管理規(guī)定。

5.8乙方在加工過程中應采取措施保證貨物及人身安全，否則出現(xiàn)一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。

第六條、試車、加工制作時限

6.1乙方設備進場后甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費（元/米）由乙方自行承擔。

6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔______元的違約金。

6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長，經(jīng)乙方通知甲方，甲方應在接到通知后2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個小時不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。

第七條、加工制作結算及價款支付

7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。

7.2付款方式：乙方根據(jù)甲方要求開具發(fā)票后。

第八條、質保期：

質保期為：________年，乙方負責在質保期內對產(chǎn)品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發(fā)生的`材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保范圍內。

第九條、法律責任

9.1制作結束后在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合圖紙要求或者出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失（元/米）并免費加工。不合格數(shù)量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。

9.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。

第十條、其他事項

10.1如有異議，雙方可協(xié)商解決或通過訴訟解決。

10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。

甲方（蓋章）：______

乙方（蓋章）：______

電話：______電話：______

簽訂日期：_______年_____月_____日

簽訂日期：_______年_____月_____日

第十二條 附則

12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協(xié)議。

12.2本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本貳份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份。

12.3本合同履行完成后自動終止。

12.4附件

(1)施工圖紙或做法說明

(2)工程項目一覽表

(3)工程預算書

(4)甲方提供的貨物清單

(5)會議紀要

(6)設計變更

(7)其他

甲方名稱： 乙方名稱：

代表： 代表：

住所： 住所：

電話： 電話：

郵編： 郵編：

銀行賬號： 銀行賬號：

年 月 日 年 月 日

裝飾合同 篇8

甲方（物業(yè)管理單位）：_________聯(lián)系電話：_________

丙方（裝修施工單位）：_________聯(lián)系電話：_________

為了規(guī)范小區(qū)住宅室內裝飾裝修（以下簡稱裝修）活動及管理行為，維護小區(qū)正常秩序和公共利益，根據(jù)國家《物業(yè)管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關法規(guī)。

在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

一、裝修項目或方案（可加附頁）

1、_________；

2、_________；

3、_________；

4、_________。

二、裝修期限

裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修，乙方應與甲方續(xù)簽住宅室內裝飾裝修管理協(xié)議。

三、裝修禁止行為

1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結構；

2、擅自增加樓面荷載；

3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體；

4、將廳、房、陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水；

5、破壞衛(wèi)生間、廚房的地面防水層；

6、違法搭建建筑物、構筑物；

7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗；

8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線；

9、占用、損壞或者擅自變動物業(yè)共有部位、共有設施設備；

10、其他影響建筑結構和使用安全的行為。

四、裝修管理規(guī)定

1、裝修施工人員進入小區(qū)需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。

2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿，如需留人看守施工現(xiàn)場，乙方應向甲方申報登記。

3、裝修施工作業(yè)應當遵守消防規(guī)定，作業(yè)現(xiàn)場至少配備2個滅火器。

4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余時段禁止施工。

5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理職責時有權采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：

（1）要求乙方或丙方提供有關資料；

（2）進入裝修現(xiàn)場進行檢查；

（3）制止違規(guī)裝修行為，要求停工或整改；

（4）向政府有關部門報告；

（5）采取_________措施；

（6）_________；

（7）_________。

五、室外設施及防盜門窗的安裝規(guī)定

1、室外各種設施如空調、太陽能熱水器等，應當安裝在建筑設計預定的位置，尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置，則按照甲方指定的統(tǒng)一位置進行規(guī)范合理安裝?？照{機冷凝水應當接入管道內，不得滴漏。

施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，甲方須承擔全部施工費用;如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

2、室外防盜門窗應按規(guī)定安裝，不得違反有關法規(guī)。

3、_________。

六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置

1、裝修材料應存放于裝修住宅室內內，因裝卸需要暫時堆放的應盡快清理；不及時清理的，經(jīng)甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當安排的，甲方有權進行處置。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程》，以下簡稱《裝修合同》中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。

2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：

（1）自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾；未按時進行清運的，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車（不足一車按一車計）從裝修保證金中扣除。

（2）委托甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點；乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。

安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上。

3、_________。

七、裝修保證金及管理服務費用

1、本協(xié)議一經(jīng)簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：

住宅物業(yè)每戶_________元；

非住宅物業(yè)每戶_________元。

2、裝修工程完畢后，經(jīng)甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業(yè)主利益行為的，甲方在驗收后_________天（不得超過30天）內將裝修保證金退還乙方。

有違反以上條1、2、3、4、5項，甲方經(jīng)過提醒、警告，乙方仍違反的。

本站合同范文·建材訂貨合同范本·簡單裝修合同·工裝裝修合同·門面店面裝修合同·辦公室裝修合同·室內裝修合同3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。

如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失。

4、_________。

八、其他約定

1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應當立即組織修復；造成經(jīng)濟損失的，乙方應與受損人協(xié)商進行合理賠償?？缮暾堉俨没蛘咛崞鹪V訟。

凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方（蓋章）：_________ 乙方：_________

負責人（簽名）：_________ 裝修人（簽名）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方（蓋章）：_________

負責人（簽名）：_________

_________年____月____日

附件

1、本協(xié)議文本為示范文本，也可作為簽約使用文本。適用于物業(yè)管理單位受理住宅室內裝飾裝修申報登記時，與裝修人（指業(yè)主或物業(yè)使用人）簽訂。使用之前，雙方應當仔細閱讀協(xié)議示范文本的內容，對本示范文本條款或專業(yè)用詞理解不一致的，以國家、省、市的法律、法規(guī)、文件、規(guī)范為準，也可向珠海市建設局、珠海市物業(yè)管理處咨詢。

雙方依本合約之約定成立居間關系，不適用其它勞務關系相關約定或規(guī)定。

2、為體現(xiàn)協(xié)議雙方自愿、協(xié)商一致的原則，雙方當事人可以對本示范文本的內容進行選擇、填寫、修改、增補或刪減。協(xié)議簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。本合約自甲方完成相關程序并核定生效日起生效，乙方無異議同意以甲方核定之生效日為準。

3、本示范文本中有符號的為選擇項，選用內容的，以劃√方式表示；對于實際情況未發(fā)生或雙方不作約定的，應在中及其它留有空格的部位打×，以示刪除。

裝飾合同 篇9

住宅裝飾設計合同

一、合同主體和期限

甲方：（業(yè)主） 姓名 / 公司名稱

地址: __________

聯(lián)系電話：__________

乙方：（設計師） 姓名 / 公司名稱

地址：__________

聯(lián)系電話：__________

本合同簽訂日期：

設計合同有確定的時間限制，為期___個月。本合同從雙方簽字蓋章之日起開始生效，并在設備大致完成后自動終止，或是在有任何一方提前終止本合同。

二、項目介紹

甲方想要對其住宅進行裝修和設計，本合同規(guī)定乙方提供設計方案，包括室內和室外的裝飾效果，如家具設計、空調系統(tǒng)、燈光、衛(wèi)生間和廚房。

乙方應為甲方提供設計方案和提交詳細的設計報告，包括施工圖、材料清單等，確保符合甲方要求，并達到整體設計一致，同時確保在預算范圍內。

三、設計費用

1.設計費總額為_（大寫）_ 人民幣，不包括質保費、建筑施工費及住宅物品采購費用等，設計費為預付費用，甲方應在簽訂本合同后一次性領取并且履行相關支付義務。

2.乙方在設計階段遇到任何問題都應及時通知甲方，同時協(xié)商并簽署相關變更協(xié)議，并修改預算，確認后甲方須支付變更費用。

四、履行期限及設計效果保障

1.乙方應按照約定場地時間和相關工作進度表完成方案和設計報告，超出時間要在確認甲方同意后并根據(jù)實際完成時間支付時間費用。

2.本合同生效后，本合同設計報告所包含的方案內容應持續(xù)保證在設計過程中實現(xiàn)

五、違約責任

1.在執(zhí)行本合同時，乙方應嚴格遵守相關法律法規(guī)，完成甲方任務，符合質量和時間等綜合要求，確保取得甲方的滿意。

2.若乙方未出現(xiàn)設計報告，或者設計報告超過甲方要求的時間，乙方應承擔違約責任，包括承擔甲方因此遭受到的經(jīng)濟損失。

六、爭議解決方式

1.本合同設有仲裁訴訟條款，雙方協(xié)商無法達成解決的情況下，應提交至共同協(xié)定的仲裁機構或者相關法院進行解決，仲裁機構或法院判決應為終局判決。

2.本合同任何條款或部分部分被司法機構認為違法或不合理，不應影響本合同的其余部分的法律有效性和強制執(zhí)行。

七、合同終止

1.本合同在以下情況下終止：

（1）合同期限屆滿；

（2）甲乙雙方在約定時間內協(xié)商一致終止；

（3）乙方未按合同規(guī)定的要求履行責任并且甲方要求終止合同；

（4）甲方未按要求向乙方支付設計費用

八、附則

1.本合同以中文為正式文本，雙方各持有一份手寫稿備查，雙方各執(zhí)一份。

2.本合同項下除了雙方提出的其他明確約定外，本合同所列條款的發(fā)音如果有不同，應嚴格按照中文的解釋為準。

3.本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同有效期開始時間與結束時間以合同內約定的時間為準。

甲方（業(yè)主）：_____________

（簽字與蓋章）

乙方（設計師）：_____________

（簽字與蓋章）

裝飾合同 篇10

5．5．1甲方按雙方約定的《甲方供應材料設備一覽表》（見附表）供應材料設備，若甲方提供的材料與《甲方提供材料設備一覽表》不符時，由甲方承擔相應責任。甲方供應的材料設備應按時供應到現(xiàn)場。

5．2甲乙雙方應對各自負責供應的材料設備，提供產(chǎn)品合格證明；若材料設備不符合質量要求，各自承擔由此發(fā)生的費用。

5．3由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失，責任由甲方承擔。

5．4甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價款的%保管費。由乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

5．5甲方供應的材料由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由甲方承擔運輸費用。

⒌6凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成質量問題及由此發(fā)生的損失由乙方承擔。

⒌7乙方采購材料如不符合質量要求，致使室內甲醛等有害物質濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由乙方承擔責任并賠償其損失。甲方供應的材料如不符合質量要求，致使室內甲醇等有害物質濃度含量超標，造成環(huán)境污染，由甲方承擔其責任。

5。85。8甲方供應材料，乙方有義務事先告知甲方準確的材料用量及符合施工條件的材料

否則造成的損失由乙方承擔。若甲方不予采納而造成工程質量問題及材料的浪費，由甲方負責。

裝飾合同 篇11

2．1甲方工作

2．1．1甲方于開工前天，應向乙方提供已經(jīng)確認的施工圖紙?zhí)祝ɑ蜃鞣ㄕf明份），并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2．1．2辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調有關部門做好通道、電梯、消防設備的使用和保護。

2．1．3清除影響施工的障礙物，對只能部分清空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

2．1．4提供原始水電線路圖紙及裝飾裝修地點鑰匙。

2．1．5指派為甲方駐工地代表，負責對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2．1．6委托為工程監(jiān)理，監(jiān)理工程師姓名：。甲方應在開工前將監(jiān)理工程師的職責、監(jiān)理范圍以書面形式通知乙方。

2．1．7如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔由此造成的經(jīng)濟損失。

2．1．8負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹古木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2．1．9協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2．1．10知會鄰里在施工期間產(chǎn)生的灰塵和噪音可能對其生活和工作環(huán)境造成的影響，協(xié)調關系獲得理解并承擔相應責任。

2．1．11煤氣改造、有線寬頻網(wǎng)絡等工作須由甲方與有關部門配合施工。

2。2乙方工作

2．2．1由乙方負責設計的工程，乙方提供主要部分的設計效果圖、平面布置圖、水電改造圖、天花布置圖、地面鋪設圖及其他施工圖紙。并組織施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。由甲方負責設計的工程，參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底。

2．2．2擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2．2．3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。

2．2．4指派為乙方駐工地代表，負責履行合同，組織施工，按期保質保量完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

2．2．5甲方直接發(fā)包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。

2．2．6乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據(jù)經(jīng)驗應該知道的有關質量問題而未告知甲方，則造成的損失由乙方承擔。

2．2．7依據(jù)《XX市家庭居室裝修管理規(guī)定》第十四條規(guī)定，乙方應辦理交納施工入場裝修押金。

2．2．8遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾的清運工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

2．2．9施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

2．2．10乙方在施工中應妥善保管甲方堆放在現(xiàn)場的家私、陳設以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

2．2．11乙方未按照工程施工規(guī)范及環(huán)保要求裝修造成的環(huán)境污染，乙方有治理的責任。

2．2．12參加竣工驗收，編制工程結算。

裝飾合同 篇12

發(fā)包方(簡稱甲方)：_______________

承包方(簡稱乙方)：_______________

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《_____市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部(20XX)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則。

凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。

2、裝飾施工地點：__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

其中：

材料費：______，人工費：______

管理費：______，設計費：______

垃圾清運費：______，稅金(3.41%)：____

其他費用：______

7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關于材料供應的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定。

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為________年____月____日，圖紙一式三份。

4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部__或部分__房屋，清除影響施工的障礙物對只能部份__的房屋中所滯留的家具、陳__采取保護措施。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1、本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、31/30-20XX《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果。

房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點、方式、時間堆放，并按有關規(guī)定清運

6、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格。

5.未經(jīng)批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇不得任意刨鑿頂板，不經(jīng)穿管直接埋設電線或者改線

乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收。

5.因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

四、有關安全生產(chǎn)和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。屬甲方責任的。

家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品

五、關于工程價款及結算的約定：

1、工程款付款方式列下表：

2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。

4、雙方款項往來，均應出具收據(jù)，施工結束須開具發(fā)票。

六、其它事項

1、甲方工作：

(1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。

為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。

(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔承擔有關費用。

合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用若甲方要求減少的施工項目已施工。

2、乙方工作：

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

由甲方提供的材料、設備，其規(guī)格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方。

(3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

除合同注明外，五金、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場若需要乙方代購。

八、糾紛處理方式：

1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向_____市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

________市仲裁委員會申請仲裁

________人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除：

1、合同經(jīng)雙方簽(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方。

乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到_________。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的。

十、其它約定：

十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：

委托代理人：法定代表人：

住址：地址：

電話：電話：

簽訂日期：

簽訂地點：

工程名稱：___________________________

發(fā)包方(甲方)：________________________

承包方(乙方)：________________________

合同編號：___________________________

簽定日期：___________________________

裝飾合同 篇13

發(fā)包方（甲方）：

承包方（乙方）：

一、對乙方開票的規(guī)定

1、甲方付清工程價款，乙方開具統(tǒng)一發(fā)票，向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡。

2、乙方在工程進行中甲方所付款項，乙方收取需開收據(jù)，于收到后____日內將發(fā)票寄/送到甲方。

二、對甲方付款的規(guī)定

1、合同一經(jīng)簽訂甲方即應支付施工費__________（大寫___________）；當工期進度到________________________并經(jīng)甲方驗收合格時；

2、甲方第二次支付施工費______________（大寫:___________________）當工期進度到_____________________并經(jīng)甲方驗收合格時；

3、甲方第三次支付施工費____________（大寫:________________）；

4、甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經(jīng)驗收合格后結算，金額________（大寫:______________）。

5、剩余尾款___________（大寫:_________）部分，作為裝修風險金，在三個月后無工程隱患再支付（注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等）。若甲方委托乙方購買材料，則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分，應一同繳存于以上特約賬戶。若變更施工，增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約賬戶；但若精簡工程。

三、其它約定：

1、除人力不可抗力因素以外，乙方應嚴格按照與甲方確認的裝飾裝修合同保質保量的按時完工。

2、如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款，必須提前與甲方及時溝通，甲方可視具體情況給與幫助。

四、其他規(guī)定

甲乙雙方應信守本協(xié)議，如果發(fā)生糾紛，當事人應及時友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。開工前?為乙方入場施工創(chuàng)造條件，并進行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋。清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案。

五、協(xié)議生效

本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效（傳真件有效）。本協(xié)議一式____份，雙方各持____份為憑。

六、協(xié)議有效期

本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效，如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向對方做出書面更改通知，雙方協(xié)商修訂。向乙方提供施工所需水、電等設備?水電費用由，方承擔?負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續(xù)。

甲方簽字（蓋章）：

_____年____月____日

乙方簽字（蓋章）：

_____年____月____日

yjs21.cOm更多幼師資料編輯推薦

裝飾合同樣本九篇

俗話說，做什么事都要有計劃和準備。在平時的學習和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會提前準備一些資料。資料主要是指生活學習工作中需要的材料。參考資料有利于我們完成相應的學習工作目標。所以，關于幼師資料你究竟了解多少呢？在此，你不妨閱讀一下裝飾合同樣本九篇，供你閱讀參考，并請收藏本頁面！

裝飾合同(篇1)

甲方： (以下簡稱甲方)

工程地點：

乙方： (以下簡稱乙方)

乙方應甲方要求位于 作軟裝設計布置工作事宜。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就有關事項達成以下協(xié)議：

一、乙方責任，權益和范圍

1、 乙方負責項目以下部分的具體實施;

A 整體家具及軟裝飾(包括：家具、窗簾、裝飾燈具、床上用品、臺燈、飾品擺件等)的陳列設計工作。

B：項目陳列的室內設計工作;并安排人員到現(xiàn)場精量尺寸。

C：收取定金并負責采購及制作以及運送到位并擺放工作;

D：精量尺寸后一周內出具詳細的設計方案(包括：家具、窗簾、裝飾燈具、床上用品、臺燈、飾品擺件等)約甲方看圖

F：進行方案調整直至甲方滿意為止

E：根據(jù)方案做出預算。

2、為充分配合甲方按項目實施進度要求，乙方需按照甲方項目的工期要求保證完成;

3、乙方有責任對協(xié)作實施項目進行專業(yè)指導,以保證項目的實施效果.

4、甲方應積極配合并協(xié)調乙方施工期間各項事宜。

5、乙方有責任對甲、乙方雙所簽訂的此合同內容進行保密，不得向甲、乙雙方之外的第三方透露。

6、乙方有責任積極配合甲方做好甲方與乙方之間的認質認價工作。

二、甲方責任和權益

1、甲方須向乙方提供項目實施平面圖 提供功能及風格要求(美式現(xiàn)代，美式古典，美式田園) 說明軟裝的投資預算 交付定金。 甲方應積極配合乙方所提出的合理要求，按乙方所需要求配合乙方工作，以保證項目實施的順利進行。

2、 甲方有權利對乙方所有的實施工作進行全程監(jiān)控，并在保證項目實施效果的情況下，對乙方所實施的項目進行協(xié)調調整。

三、費用及支付方式

1、 乙方為甲方提供室內軟裝飾設計，收取設計費，面積(100平方以內)為3000，(100-300平方)為5000元、(300以上平方)為10000元。

2、 乙方采購的一切與項目有關的家具及軟裝飾飾品(包括臺燈、床上用品、及窗簾等)的費用必須全部經(jīng)甲方認可并由甲方承擔。所采購物品，乙方向甲方提前提交預算清單并協(xié)調甲方對乙方所購物品進行確認，甲方以乙方提供的預算清單總金額做為合同暫定總價，合同簽訂后，甲方向乙方先支付設計費5000元，待甲方確定總價后按合同暫交定價的50%貨款，貨到現(xiàn)場擺放完畢后，支付合同總價的余額50%，但乙方再增減相關飾品量時需以正式書面形式通知甲方，待得到甲方書面確認函后，方可采買增加，。

3、 如甲方未能按約定條款向乙方支付費用，乙方保留暫停施工的權利，并書面通知甲方，雙方另行協(xié)商解決。在合作過程中，如發(fā)生難于調和的.障礙，甲、乙雙方可提出終止本合同。

四，說明

1 設計過程中，甲方不可帶走乙方的任何資料(平面圖，方案)。

2. 甲方對設計簽字確認，所交的定金不予退還，所收取的定金抵沖工程款。外地的客戶運費由客戶承擔。

五、時間及安排

1. 年 月 日至 日進場并完成對甲方位于 的設計布置。

3.本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各持壹份，雙方蓋章簽字生效，具有同等法律效力。

4.上訴條款中所提到的不可抗拒因素指：火災、地震、戰(zhàn)爭、政府執(zhí)法部門禁止等因素。

5.本合同附件作為合同組成部分之一，與本合同具有同等的法律效力。

6.本合同所指項目為 。

7.合同未涉及但需補充的實施項目，以補充合同為準，雙方蓋章簽字生效，具有同等的法律效力。

8.有未盡事宜雙方應積極協(xié)商解決，雙方協(xié)商未能解決的事宜可在任何一方當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

甲方：代表 (蓋章)

乙方： 代表(蓋章)

年 月 日

裝飾合同(篇2)

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：（業(yè)主）聯(lián)絡方式：

身份證：地址：

承包方（以下簡稱乙方）：（施工工程隊負責人）

身份證：聯(lián)絡方式：

家庭住址:家庭固定電話：

第一條工程概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。

2、裝飾施工地點：

3、施工范圍：臥室客廳餐廳廚房衛(wèi)生間陽臺，套內面積平方米。

4、裝飾施工內容：甲方住房的水、電、弱電改造工程，墻體改造，窗套門套的制作，地磚、瓷磚鋪貼，地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝，儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程（打孔工程費用，由甲方自行承擔）。

5、承包方式為乙方包工包部分材料。

6、總價款：￥元，大寫（人民幣）：

其中：

材料費：人民幣元整。人工費：人民幣元整。

管理費：無。設計費：無。

垃圾清運費：無。稅金：無。

材料搬運費：無。

其他費用：無。

以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款為閉口價款，包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和附件三《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。

如因甲方變更施工內容、變更材料而產(chǎn)生的額外材料費用按實另計。

7、工期：自_年__月__日開工，至__年_月__日竣工，工期__天。

第二條關于雙方職責的約定

1．甲方責任：

（1）甲方應在開工前一天，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。

（3）如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔承擔有關費用。

（4）根據(jù)乙方提供的需求按時提供自購材料。

2．乙方責任：

（1）參加甲方組織的施工設計方案現(xiàn)場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

（2）乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責，對本次裝修工程的質量、工期和施工現(xiàn)場安全負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方，保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求，現(xiàn)場管理裝修施工質量和施工人員等職責。

（3）乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經(jīng)甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員；經(jīng)甲方許可的施工人員更換，必須在確保施工質量的前提下；如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，乙方應無條件更換。

第三條關于材料供應的約定

1．甲方提供的材料：（見附件三《甲方自購材料清單》）。

甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲、乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，經(jīng)甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

2．甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

3．乙方提供施工工器具；乙方提供的材料：（見附件二《承包材料報價單》）。

乙方應嚴格按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備；未指定品牌的材料應達到國家、行業(yè)規(guī)定的質量、環(huán)保標準；甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求、質量、環(huán)?；蛞?guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

甲方自購的材料，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。

5、為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需

要購買的材料的清單，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確（+/-10%）的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算誤差大于10％而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

第四條關于工程質量及驗收的約定

1．本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2．本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業(yè)規(guī)定并參照附件六《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。

3．關于施工工藝，雙方另做如下約定：

1．衛(wèi)生間和廚房要作好防水，并經(jīng)12小時積水滲漏試驗

2．衛(wèi)生潔具固定牢固，管道接口嚴密。

3．線路穿管后必須可以抽動。

4．杉木地板與龍骨成45度角鋪，使用木螺釘固定。

5．墻面乳膠漆，一底兩面

6．門套和踢角線，一底三面

7．門，一底三面

4．甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5．由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產(chǎn)損失，由乙方負責修復及賠償；

6．在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系后，方能進行該項目的施工。

7．若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

8．工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。工程每一節(jié)點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經(jīng)甲方在附件四《工程質量驗收單》中書面確認，乙方不得進行下一階段工程施工。（參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和附件六《施工工藝清單》）。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

9．工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續(xù)（見附件四《工程質量驗收單》）。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期。

10．工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任；保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

第五條關于安全生產(chǎn)和防火的約定

1．甲方提供的施工要求應同乙方協(xié)商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，遵守物業(yè)管理部門的裝修指南（見附件一），防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

2．施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓（地）面荷載，由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認后施工。

3．乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。

第六條關于工程價款及結算的約定

1.工程款付款方式：

工程款及材料款付款時間表

付款時間工程款付款比例金額材料款總計金額

合同簽訂后開工前三天內30%

水電驗收合格時水電驗收合格兩天內0

工期過半油漆工進場前30%

竣工驗收驗收合格當天30%

工程質保尾款驗收合格之日起六個月10％

2．雙方款項往來均應出具收據(jù)。

3．工程結算：（見附件五《工程結算單》）。

第七條違約責任

1．由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時間付款的，逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。

2．由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。

3．甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔責任。

4．乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

5.工程未辦理驗收、結算手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

6.工程關鍵節(jié)點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

7．乙方未按照附件二《承包材料報價單》中規(guī)定的品牌、規(guī)格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，應根據(jù)假冒偽劣的材料的價款，雙倍賠償甲方；如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。

8．如在施工過程中，產(chǎn)生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方一人追究賠償責任。

第八條糾紛處理方式

因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方應盡量協(xié)商?；蛉魠f(xié)商不成時，可以按照本協(xié)約

定向上海仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟

第九條協(xié)議的變更和解除

1．協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充條款。

2．施工過程中任何一方提出終止協(xié)議，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止協(xié)議協(xié)議，解除本協(xié)議。

3．如由于乙方施工出現(xiàn)質量問題，甲方可以無條件提出中止協(xié)議，而無需獲得乙方的認可。

第十條附則

1．工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙__把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖__套，由乙方當場負責安裝交付使用。

2．本協(xié)議簽訂后，工程不得轉包。

3．本協(xié)議一式__份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，具有同等的法律效力。

第十一條協(xié)議附件

附件一：物業(yè)管理部門的裝修指南

附件二：承包材料報價單

附件三：甲方自購材料清單

附件四：工程質量驗收單

附件五：工程結算單

附件六：施工工藝清單

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

住址：住址：

電話：電話：

郵編：郵編：

簽訂日期：_____年_____月_____日

簽訂地點：上海

附件二：

承包材料報價單

甲方：

乙方：

類別名稱品牌規(guī)格單位數(shù)量單價總價備注

木材料杉木地板

木材料落葉松地板隔柵

木材料樟子松

人造板類紙面石膏板

人造板類柳桉三夾板

人造板類十二厘高密度板

人造板類五夾板

人造板類細木工板

線條類實木門套線

線條類實木踢腳線

漆類家具面漆白色

漆類家具底漆白色

漆類稀釋劑

粘結膠水類硅膠

粘結膠水類白膠

粘結膠水類熟膠粉

粘結膠水類801膠水

粘結膠水類強力萬能膠

電器配件類線管

電器配件類電線

電器配件類電話線

電器配件類雙向視頻線

電器配件類彎頭三通

五金類圓釘

五金類地板隔膨脹管

五金類排釘、蚊釘

五金類銅三角閥

五金類煤氣閥、煤氣管及配件、彎頭三通、生料帶、厚白漆等

基礎材料類白水泥

基礎材料類防水砂漿

基礎材料類瓷磚填縫劑

基礎材料類水泥

基礎材料類黃沙

基礎材料類磚頭

輔助材料類繃帶

輔助材料類蛇皮帶

輔助材料類掃把

輔助材料類鐵楸

輔助材料類美紋紙

輔助材料類回絲

輔助材料類砂皮

輔助材料類彈性膩子

輔助材料類刷子

輔助材料類滑石粉

輔助材料類石膏粉

輔助材料類廚衛(wèi)進口大理石過門石

其它輔助材料

輔料全包總價

甲方代表：乙方代表：

年月日

附件三：

甲方自購材料清單

甲方:

乙方：

名稱數(shù)量備注

墻地磚

潔具配套落水

衛(wèi)生潔具

廚衛(wèi)龍頭

廚衛(wèi)吊頂鋁扣板、輕鋼龍骨廠家安裝

櫥柜及配件

廚房水槽

復合地板廠家安裝

熱水器

浴霸

模壓房門

封閉陽臺

ppr水管

五類網(wǎng)線、水晶頭

50支發(fā)燒線

八口hub

插座開關面板

插座暗盒

廚房移門

主衛(wèi)玻璃材料

門夾、鉸鏈、密封條

玄關玻璃材料、邊框

背景墻玻璃材料、廣告釘

鏡子

主衛(wèi)防水海吉布廠家全套施工

沙發(fā)背景海吉布廠家粘貼

燈具

門鎖

門吸

門合頁

地漏

衛(wèi)浴五金

衣架

浴簾

窗簾及桿

乳膠漆

滾筒

甲方代表：乙方代表：

年月日

附件四：

工程質量驗收單

甲方：_

乙方：_

日期檢驗項目名稱檢驗結果檢驗簽名

合格不合格補驗

水電

木工

泥工

油漆工

安裝工程

初步清場

驗收意見整體工程甲方代表：乙方代表：年月日

注：（1）分項檢驗評定：合格打“√”，不合格打“×”，補驗合格打“√”簽名。

附件五：

工程結算單

甲方：__________

乙方：___________

日期工程款材料款雙方簽字

1元元

2元元

3元元

4元元

5元元

6元元

7元元

8元元

合計_____元

_____年_____月_____日

裝飾合同(篇3)

發(fā)包商： (以下簡稱甲方)

承包商： (以下簡稱乙方)

甲方將 半坡飾族景德路店面門頭裝修 工程交由乙方施工，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑法》的規(guī)定：結合本工程具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經(jīng)雙方協(xié)商簽定本合同，并同意按下述條款全面履行。

第一條：工程概況：

1、工程名稱： 半坡飾族景德路店面門頭裝修

2、工程地點：

3、承包范圍：

4、開工、竣工日期：

5、質量等級：①所有材料必須符合圖紙要求的品牌、規(guī)格、工程優(yōu)良;②竣工后的質量必須符合設計效果圖。

第二條：合同價款

1、暫定價：價中均含風險費。

2、施工中如有工程量變更增減，乙方必需遵照執(zhí)行，相應工程量按實調整。

第三條：付款方式

1、由甲方預先支付工程款的%工程，工程全部完成，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后，乙方內部所發(fā)生的任何資金糾紛均與甲方無任何關系。

第四條：付款流程

1、乙方每次請款均需無條件按甲方之請款流程辦理，因不按甲方流程辦理而延遲付款時其責任由乙方自行承擔。

2、請款流程為：乙方申報工程量——監(jiān)理工程師及甲方現(xiàn)場負責人核算會簽——甲方預算部——甲方主管——甲方財務核簽——總經(jīng)理——甲方財務支付。

第五條：甲方拒絕付款權

1、未按圖紙、結算單所列材料及規(guī)定進度施工;

2、瑕疵未予補正、整改不到位;

3、不服從監(jiān)理、甲方代表及未按監(jiān)理、甲方安排工序施工;

4、乙方負責人不適任，經(jīng)監(jiān)理及甲方函達更換，一周內未見執(zhí)行者;

5、乙方人員在工地滋事不受約束或與監(jiān)理及甲方管理人員發(fā)生糾紛者;

6、甲方與工程有關第三者或乙方之勞工對乙方提出之賠償請求未獲處理者;

7、乙方如違約或不履行因本合約所發(fā)生之任何義務及損害賠償責任時，無論該責任或損害賠償額是否已確定。

第六條：圖紙說明

1、圖紙?zhí)峁┤掌?，甲方在開工前七天內向乙方提供圖紙及作法說明;

2、所有本工程圖紙、施工說明書、招標文件及本合同有關文件等，乙方認為完全明確，即切實遵照執(zhí)行;

3、乙方應有專業(yè)技術人員熟悉全部圖紙，對圖紙的疑義應于3日內提出，否則

因此而產(chǎn)生的責任由乙方自己承擔。

第七條：甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之權;

2、發(fā)生乙方施工人員技能不能勝任、管理混亂或不聽指揮有權通知乙方更換施工人員。

第八條：委托監(jiān)理

1、本工程甲方委托監(jiān)理公司負責本工程的監(jiān)督管理協(xié)調等工作，王紅凱 工程師為本工程的總監(jiān)理工程師;

2、非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務;

3、在合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權利和義務時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

第九條：乙方代表

1、乙方須派工程師或富有工作經(jīng)驗技術人員為駐工地代表，常駐工地督率工程，負責施工中的技術、質量、安全等一切施工中發(fā)生的事宜;(包括資金分配)

2、乙方代表按甲方代表批準的施工設計(施工方案)和依據(jù)合同發(fā)生的指令，要求組織施工;

3、乙方代表易人，乙方應在易人前7天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十條：甲方工作

1、提供施工所需場地，向乙方提供施工所需的水、電等設施，及說明使用注意事項，并保證乙方施工期間的需要;

第十一條：乙方工作

1、負責合同的履行，按要求組織施工、保質、保量、按期完成任務，做好各項質量檢查記錄;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必須安全可靠;

3、乙方必須遵守政府相關規(guī)定要求，對違反規(guī)定造成之罰款或政府收取的各種規(guī)費由乙方自行負責交納;

4、因乙方違反合約的各項條款，及不接受甲方指令或執(zhí)行指令不利而受之罰款，均在當期工程進度款中扣除，乙方無條件接受;

5、若因乙方原因導致工期延期交付，所有甲方支出的監(jiān)理費用由乙方全部承擔，乙方則無條件接受;

第十二條：施工組織設計及進度計劃

乙方應在協(xié)議條款及開工后的第七天，將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。乙方必須按批準的施工方案的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監(jiān)督。

第十三條：工程質量

1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。若甲方要求復檢時，乙方應按要求辦理復檢。若復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延;

2、由于乙方的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延;

第十四條：工程驗收

1、工程全部完工，由監(jiān)理組織甲、乙雙方進行初驗，驗收時，如發(fā)現(xiàn)工程與設

計圖紙驗收規(guī)范不符，乙方應在監(jiān)理指定期限內整改完善;

2、工程全部完工后正式驗收對須整改部位，乙方必須積極配合，按甲方及監(jiān)理在指定期限內整改完善，正式驗收二次為限，否則以逾期論，按相關規(guī)定處理。

第十五條：材料機具

1、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差，及對于設計、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，甲方代表應禁止使用，須立即遷出場外，并重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延;

第十六條：材料試驗

對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論甲、乙雙方任何一方供應，由乙方進行測試，測試結果不合格的材料，凡未采購即停止采購，已購進現(xiàn)場的即刻遷出施工現(xiàn)場。因此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。

第十七條：工程變更

1、甲方對本工程有隨時變更計劃及增減工程之權，乙方不得異議。對于增減數(shù)量，雙方根據(jù)實際發(fā)生工程量，參照本合同所訂單價或甲方核定單價增減之。若因甲方變更計劃或設計圖紙，乙方可以立即廢棄已完成工程或已到場之合格材料，甲方核實驗收后參照本合同所訂單價或比照訂合同時料價計給之，乙方需無條件接受;

2、乙方未經(jīng)甲方認可，不得擅自變更工程材料質量、等級、品牌、規(guī)格及甲方按市場造價增減之價格;

3、本工程如乙方未經(jīng)甲方認可增加的工程量，其所增之工程款，甲方不予支付增加之工程款，如需增加工程量，需由甲方代表、監(jiān)理工程師，核實上報公司總經(jīng)辦認可。

第十八條：安全生產(chǎn)

1、乙方要按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護和防火措施，并承擔由于自身原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責任和因此而發(fā)生的費用;

2、施工用登高器具必須安全可靠，并有專職安全員監(jiān)護，必須按安全規(guī)范施工。施工中因乙方違反安全操作規(guī)程施工引起的一切安全事故，均由乙方自理與甲方無關;

第十九條：文明施工

1、乙方必須遵照營造安全衛(wèi)生設施之法令規(guī)定進行施工，在施工期間，乙方的辦公、食宿、醫(yī)療、衛(wèi)生及材料工具儲存之庫房等臨設均由乙方自行解決處理，其費用自行承擔;

2、乙方應對所有施工人員負管理之責，并約束施工人員嚴守紀律，如有越軌行為及觸犯地方治安條例所引起糾葛概由乙方負完全責任;

第二十條：施工配合

1、本工程進行期間，如因配合進度或施工需要，甲方及監(jiān)理認為必須增加工人或需加開夜班時，乙方應立即照辦，不得推托拒絕，并不得要求加價，如乙方不服從現(xiàn)場監(jiān)理及甲方管理的，甲方有權扣除進度款1-5萬元人民幣作處罰;

2、與本工程有關之其它工程項目及臨時裝置如室外工程及其他配套設施工程，經(jīng)甲方交由其它承造人辦理時，乙方應與其它承造人互相協(xié)助合作之義務，如因工作不能協(xié)調而致發(fā)生事故或延誤工期或意外情況，其一切損失，乙方愿無條件接受甲方之裁定并負責賠償。

第二十一條：竣工驗收

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告，向甲方提供竣工圖。甲方收到竣工驗收報告后，

在7天內組織有關部門驗收，甲方在7天內給予批準或提出修改意見，乙方按要求意見修改并承擔由此而發(fā)生費用;

2、竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期，因特殊原因部分工程或部位需要甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確責任。

第二十二條：竣工結算

1、竣工報告批準后，乙方應按國家有關規(guī)定向甲方代表提出結算報告，辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后給予批準或提出修改意見。

2、本工程若施工中出現(xiàn)質量事故，乙方除承擔全部責任外，決算工程款時將在工程總價款中增加下浮點(1%)，乙方無條件接受。

第二十三條：保修期限

1、保修期以甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起算起。在保修期內必須全部遵照《建筑工程保修責任書》中各項條款圓滿完成;

第二十四條：保證責任

1、乙方必須保證所供原材料及設備、貨物等無任何瑕疵，必須是優(yōu)質材料及一流工藝制造，必須嶄新，未曾使用過及符合現(xiàn)行國家標準。并在各方面與甲方認定的品牌、質量、規(guī)格和性能相一致，在工程正確安裝，正常操作和維修的情況下，乙方必須對本合同工程的正常使用給予兩年的保證期，此保證期從完工驗收合格后，項目部收到乙方的《竣工移交單》開始計算;

2、乙方因履行本合約各項規(guī)定，暨因解約而發(fā)生之一切義務，均連帶負其全責，并愿放棄先訴抗辯權;

3、由于執(zhí)行本合同而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應通過友好協(xié)商解決。

第二十五條：如果不能解決，采用如下方式解決

1、向協(xié)議預定的單位或人員要求和解;

2、向有管轄權的經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;

3、向有管轄的人民法院起訴;

4、仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行。仲裁費用由敗訴一方承擔，仲裁機構另由裁定者除外，仲裁期間雙方應繼續(xù)除爭議部分之外的合同其它條款;

5、保證人應待本合同失效時，始得解除一切責任。

第二十六條：合同終止

甲方或監(jiān)理認為本工程有終止必要時，需解除合同全部或一部分，經(jīng)甲方律師通知乙方應立即停止施工，并于3日內負責遣散全部工人，其已完成工程及已進場材料待遣散全部工人后30日內由甲方核實給價，但乙方需無條件接受甲方核實之價款。逾期遷出，每日按工程總造價1%在乙方保證金或未領工程款中扣除。

第二十七條：解除合同

1、乙方如有下列情事之一時，甲方可隨時解除本合同并將全部或一部分工程改招他商承辦，或由甲方自辦，甲方因解約所受之一切損失，乙方及其保證人應負賠償之全責;

2、未經(jīng)甲方同意私自將工程轉讓他人承包，或將資質登記證轉借他人承包工程;(經(jīng)甲方查明情況屬實者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供貨商或其它債權人，有對乙方提起民事訴訟或申請對本工地工程標的物執(zhí)行、扣押或處分或強制執(zhí)行等處分時;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相關施工規(guī)范或不能圓滿完成工程之處。 第二十八條：合約時效

1、補充合同及其附件同原合同有抵觸時，以補充合同為準，自鑒定之日起生效，至全部工程竣工驗收合格，保修期滿并圓滿執(zhí)行合約后失效;

2、本工程所有來往文件、會議紀要以及本工程使用的各種圖紙及文件均視為合同的組成部分，同原合同具同等法律效力。

本協(xié)議如與原合同有不相同之處，以本協(xié)議為準;

1、甲方確認的施工圖。

2、《工程預算清單》

以上作為合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方：(簽章)

委托代理：

聯(lián)系電話：

日期：

乙方：(簽章) 委托代理： 聯(lián)系電話： 日期：

裝飾合同(篇4)

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

為明確甲方、乙方在 不銹鋼裝飾項目在施工中的責任，正確行使各自的權利，全面履行義務，確保工程的進度，保證工程的質量，搞好安全文明施工。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規(guī)、遵循自愿、平等、公平和誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商就 室內不銹鋼裝飾工程項目采購、制作、安裝工程達成一致意見，訂立本協(xié)議，共同遵守。

一、工程概況

工程名稱：

工程規(guī)模：

工程內容：

工程地點：

二、承包范圍

招標文件采購的內容： 室內不銹鋼裝飾工程項目。具體包括全部產(chǎn)品的深化設計、生產(chǎn)、加工制作、供應、包裝、裝卸、運輸、工地現(xiàn)場安裝、成品保護以及保修、售后服務等全部內容。 三、承包方式及說明

1、總價暫定人民幣 。不銹鋼裝飾按照展開面積計量(以實際發(fā)生量為準)，以每平方米 為計價(不含基材)，本合同單價為包工包料綜合單價。

2、不銹鋼制品和拉手單獨應根據(jù)實際情況甲乙雙方協(xié)商進行單獨計價。

3、工程量確認：在施工過程中由甲方項目部、預算部及時審核確認。

4、單價所包括的內容：產(chǎn)品的深化設計、生產(chǎn)、加工制作、供應、包裝、裝卸、運輸、工地現(xiàn)場安裝、檢測、驗收、成品保護、保修、售后服務、稅金等。

四、合同工期

注：以上日期包括現(xiàn)場測量、深化設計工期、生產(chǎn)工期、安裝工期。 五、結算和付款方式

1、合同簽訂生效三日內，第一次甲方需支付給乙方合同價款的 %計人民幣大寫： ，作為工程預付款;支付預付款后，若甲方要求合同內容(訂貨數(shù)量、型號、顏色等)變更，則需承擔因此給乙方帶來的損失。

2、第一批不銹鋼制品(不得少于總工程量的 %)和安裝設備運輸?shù)焦さ睾笫肮ぷ魅諆?，第二次甲方需支付至合同價款的 %計人民幣大寫： 作為工程進度款;乙方開始準備現(xiàn)場安裝。

3、竣工前甲方應支付至乙方合同價款的 %計人民幣大寫：

4、安裝完畢整體竣工驗收合格一個月內結算后付至合同(結算)價款的 %計人民幣大寫： 。

5、剩余 %作為質保金，質保期為兩年，質保期滿無任何質量問題后30天內無息付清。

6、發(fā)生返工時：屬乙方原因由乙方負責無條件返工;屬甲方變更返工的按照本合同約定價格結算并結合實際情況計算拆除計工時。

六、乙方采購供應的材料及產(chǎn)品

乙方產(chǎn)品采購的約定：乙方產(chǎn)品進場時，由甲方、監(jiān)理確認。未經(jīng)簽字認可的產(chǎn)品不得使用、安裝、乙方負責產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、加工、包裝、運輸、裝卸、安裝、交驗。乙方應按甲方批準的材料明細組織設計、生產(chǎn)加工、供貨安裝、不得影響總的工期進度。

七、質量標準

1、所采用板材為304#鍍鈦黑不銹鋼，厚度≥1.05mm(滿足行業(yè)標準)。

2、分部、分項工程質量必須達到本合同約定標準和相關質檢部門要求。

3、乙方必須按照現(xiàn)行規(guī)范、標準、規(guī)程施工作業(yè)，對施工質量先進行全面自檢，然后提請甲方檢查驗收。各工序間必須辦理中間交接，上道工序合格后方可進入下一道工序。隱蔽工程未經(jīng)甲方檢驗前和檢驗達不到要求，嚴禁隱蔽。

八、產(chǎn)品驗收

1、報驗以書面文件為準，且報驗要準確、及時。若出現(xiàn)報驗不準確、不及時，后果由乙方負責，出現(xiàn)的全部損失乙方無條件承擔。

2、合同簽訂前，各種產(chǎn)品均需做樣板現(xiàn)場經(jīng)發(fā)包方認可，以展示材質及施工工藝，經(jīng)甲方認可后方可大面生產(chǎn)。

3、產(chǎn)品進場后，乙方以書面的形式通知甲方質檢部門并會同監(jiān)理單位按照總工程量的1%隨機取樣進行破壞性檢測;產(chǎn)品在隱蔽前和安裝完畢后均須書面通知甲方質檢部門進行聯(lián)合驗收。

4、所用膠類產(chǎn)品環(huán)保驗收須滿足環(huán)評檢測要求。

5、產(chǎn)品質量及環(huán)保驗收除滿足上述要求外，在小業(yè)主最終驗收認可前不免除承包方責任。

九、組成要合同的文件

1、本合同。

2、規(guī)范及有關技術標準。

3、雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

4、按甲方整體施工進度確定的乙方生產(chǎn)供貨進度計劃。 十、現(xiàn)場代表及管理職責甲方委派 任現(xiàn)場代表，對現(xiàn)場管理和協(xié)調工作，乙方應無條件服從。乙方委派 任現(xiàn)場代表，是乙方現(xiàn)場工作的第一負責人，接受甲方、監(jiān)理的指令，負責施工人員現(xiàn)場管理。

十一、甲方工作

1、對工程實施全面管理監(jiān)督及協(xié)調工作。

2、審批乙方上報的工程量形象進度，按合同條款撥付工程款。

十二、乙方工作

1、負責隊伍的組建進場及施工前的其它準備工作。進場前提供約定材料樣品，要求標明款式、產(chǎn)地、價格，且須由甲乙雙方蓋章認可。進場后負責將合同相關條款及交底內容向施工人員交底并采取必要措施以保證工程質量。每道工序大面積施工前，必須先在甲方、監(jiān)理指定區(qū)域做樣板工程，經(jīng)甲方、監(jiān)理現(xiàn)場察看并經(jīng)質檢部監(jiān)督員認可后方可大面積展開施工;否則造成的返工由乙方自行承擔。

2、在施工過程中，確保文明施工，達到環(huán)衛(wèi)要求，保持現(xiàn)場整潔，生活區(qū)保持衛(wèi)生清潔，由此發(fā)生的費用自理。負責本施工范圍內的成品保護工作。施工中產(chǎn)生垃圾，必須按照指定地點集中存放，做到每日一清，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。對于鋪貼好的地面、粉刷好的墻面及安裝好的所有成品給予適當保護，如發(fā)現(xiàn)故意損壞必須賠償恢復費用且給予1000元/次的處罰。

3、負責提供本施工范圍內所需技術資料、質控資料及產(chǎn)品保證資料并整理裝訂。

4、按合同所列條款，依據(jù)程序申請工程款。

5、施工過程中，服從甲方、監(jiān)理方的質量監(jiān)督和其它合理要求。

6、定期參加工程例會，提交書面匯報材料(內容包括周計劃、周完成情況以及需各方協(xié)商解決問題等)。

7、對甲供材料提前15天上報材料需求計劃，以書面形式遞交甲方項目部。 8、在施工前對上道工序質量及施工現(xiàn)場進行交接驗收。

9、必須保證進場材料為本合同中的約定產(chǎn)品，嚴禁不合格產(chǎn)品進入施工現(xiàn)場。 10、服從發(fā)包人安排，積極配合其他工種施工。

十三、職工患病及安全事故的處理

乙方職工的疾病及安全事故所發(fā)生的費用均由乙方自行承擔。

十四、產(chǎn)品保修在質量保修期內乙方須按照相關規(guī)定對出現(xiàn)的任何質量問題給予修繕處理。承包(供貨)人在工程整體交工驗收后，負責24個月的免費保修;在運行中出現(xiàn)難以調整修復的質量問題時，承包方應無償更換產(chǎn)品，直至達到小業(yè)主滿意。

十五、違約和賠償

1、乙方未按時交付承包項目的，甲方、監(jiān)理方檢查質量不合格且未在規(guī)定期限內整改的每出現(xiàn)一次扣違約金1000元，如因甲方不能按時撥付工程款，給乙方造成的損失按實際發(fā)生額進行賠償，工期相應順延。

2、乙方因質量、安全事故或拖欠工人工資等受到行政主管部門處罰，或媒體曝光給甲方造成經(jīng)濟、聲譽損失的，甲方視情況扣工程款10000元/次，不足部分甲方有權追償。乙方人員若發(fā)生打架斗毆、偷竊他方物品等不法行為，甲方視情況扣乙方1000元/次。情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。

3、如甲方中途變更設計方案，應以書面形式通知乙方，且變更部分的木作價款作相應調整，工期以乙方接到書面變更通知日期起作相應順延。

4、因乙方所承包的工程因質量問題給甲方造成損失罰承包方違約金合同價款的5%，并按要求提供新產(chǎn)品，相應數(shù)額由工程款中扣除，不足部分甲方有權依法向乙方追償。

5、如發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中，材料以次充好或是摻雜施假等情形，視情節(jié)嚴重程度每次扣工程款10000元;并有權終止本合同，同時前期所做的工程不再結算和支付工程款。

6、乙方所提供的產(chǎn)品在質保期內發(fā)生任何質量問題，物業(yè)公司以電話方式通知乙方，乙方須在收到通知的同時給予明確答復，且在8小時內必須到達現(xiàn)場，否則視為違約。物業(yè)公司可自行處理，因此發(fā)生的費用從乙方裝修保證金中雙倍扣除。

十六、不可抗力

1、因發(fā)生不可抗力而導致一方違約的，違約方不承擔違約責任，該不可抗力是指：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，僅包括颶風、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害、戰(zhàn)爭和動亂。

注：本合同不可抗力不包括法律、行政法規(guī)、部委規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章、中央政府和地方政府的政策以及可能影響本合同履行的任何政府行為與中國政府關稅的上(下)調整。

2、遭受不可抗力影響的一方，應盡力減少損失，否則因此而擴大的損失應由其承擔。并應在不可抗力影響消除后十五個工作日內向對方提交有關政府部門的證明文件。

十七、其他

1、本合同以及一方根據(jù)本合同所提供的文件必須以中文書寫。

2、如用電報、電傳通知的，凡涉及各方權利、義務的，應在電報、電傳發(fā)出當日或次日以書面信件通知;以傳真方式發(fā)出的，發(fā)出日期為收悉日，以專人手遞方式發(fā)出的，發(fā)至指定地址之日視收悉日;以郵寄方式發(fā)出的，寄出后第七日視為收悉日。并均作為合同附件，與本合同具有同等法律效力。

3、當甲方委托第三方(施工方)對不銹鋼產(chǎn)品數(shù)量及尺寸等標的進行簽字確認后，作為本合同的補充文件同樣生效。

4、合同未盡事宜，雙方可簽署補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律的效力。

十八、補充條款

1、乙方提供的產(chǎn)品以報價單所涉及的明細、規(guī)格、數(shù)量及單價為準。

2、乙方在合同簽訂后將產(chǎn)品的技術文件，無償向甲方提供一式四份。

3、乙方進場前必須辦理人身保險、安全帽、工作服、費用由乙方自行負擔。

十九：因本合同發(fā)生的訴訟，由 人民法院管轄。

二十：本合同一式捌份，正本二份、副本六份，甲、乙雙方各執(zhí)四份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

年 月 日

裝飾合同(篇5)

甲方：XXXXX房地產(chǎn)開發(fā)公司

乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司

甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規(guī)，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

2．客戶名稱：江西水龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

3．工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據(jù)，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝項目，需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確認，簽字蓋章后生效。

4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

二、甲方責任

1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

2．向乙方提供施工所需的水、電等設施。

3．協(xié)助乙方辦理施工申請、審批等手續(xù)，并負責繳納物業(yè)管理處報批的一切費用。

4．對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收結算。

5．甲方指派人員參與或監(jiān)督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

6．及時履行乙方的其它協(xié)助義務。

三、乙方責任

1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。

2．嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定，對施工現(xiàn)場的防火安全負責。

3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和施工成品進行保護。

四、關于工程價款及結算的約定

1．乙方施工隊進場一星期內，甲方預付報價單中工程款總額的30%。

2．施工及安裝竣工后，以實際發(fā)生工程量并且按照預算項目報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的'95%，余款5%做為質保金，一年期滿無異議后結清。

3．甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數(shù)量的基礎約定。結算時以經(jīng)甲方認可并有甲方代表簽證的現(xiàn)場施工簽證單的工程量為準。

五、關于材料供應的約定

本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。

六、雙方責任的約定

1．因甲方原因影響工期，工期相應順延。

2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發(fā)現(xiàn)的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。

七、違約責任

1．由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。

2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

3．因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方進行合同終止協(xié)商，并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經(jīng)濟損失。

八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的其它具體問題協(xié)議，作為合同附件，與合同具同等效力。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

十、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。

甲方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

乙方（代表簽字）：

蓋章：

年月日

裝飾合同(篇6)

發(fā)包人：__________

承包人：__________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

第一條：

1、工程地點：九龍坡區(qū)聯(lián)發(fā)家園7幢6樓6-3

2、工程內容及要求：內容：整體裝修

3、工程承包方式：雙發(fā)商定采取，承包人包工、包料(除抽油煙機、天然氣灶、熱水器、浴缸由發(fā)包方提供外)

4、工程期限：開工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

5、合同價款：本合同工程造價為：玖萬元整

第二條：材料的.提供

由承包人提供材料、設備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料為國內一線品牌，其品種、規(guī)格、名稱經(jīng)雙方認可。

2、施工中，發(fā)包方如有特殊要求或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

3、凡工程質量問題造成返工，所發(fā)生的費用由承包方承擔。

第四條：工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。

第五條：款項支付方式

經(jīng)雙方約定按項目進度付款。

第六條：附則

1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

裝飾合同熱門十三篇

你清楚合同應該包括哪些要點嗎？現(xiàn)在人們對合同的合規(guī)性越來越重視。簽署合同有助于雙方協(xié)調配合，保護雙方的合法權益不受損害。無論你身處何地，“裝飾合同”都能給你帶來力量和激勵。感謝您的閱讀，讓我們一起享受文字和語言的魅力！

裝飾合同【篇1】

裝飾工程合同范本（一）

發(fā)包方（以下簡稱甲方），_____________

聯(lián)系電話，________________

承包方（以下簡稱乙方），

委托代表人，____________聯(lián)系電話，_______________

本工程設人，____________聯(lián)系電話，_______________

依照中華人民共和國民法典及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市室內裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，在此達成如下協(xié)議，

第一條，工程概況

1.1工程地點，__________________________

1.2工程裝飾裝修面積，______________

1.3工程戶型，________________

1.4工程內容及做法（見報價單和圖紙）。

1.5工程承包，采取下列第幾種方式，

（1）、乙方包工、包全部材料

（2）、乙方包工、部分包料，甲方提供其余部分材料

1.6工程期限_________日；

（1開工日期_______年_____月_______日（首期工程款到位后的第三日為開工日期）

（2）竣工日期_______年_____月________日（按約定驗收標準驗收合格的日期為竣工日期）。

1.7合同價款，本合同工程造價為（人民幣）________;金額大寫______________________.

第二條，工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

第三條，施工圖紙及室內環(huán)境設計

3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供，

（1）、甲方自行設計并提供施工圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

（2）、甲方委托乙方設計并提供施工圖紙，一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

3.2、雙方提供的設計方案、圖紙必須符合民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范的要求。

第四條，甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季取暖。

4.3負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和支付有關費用。

4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度工。

4.5負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系。

4.6凡必須涉及4.6款的，房屋產(chǎn)權人應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，由房屋處管理部門批準。

4.7參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條，乙方工作

5.1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

5.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。

（1）無房管部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣竺等管道設施。

（2）不得擾民及污染環(huán)境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事高，敲、鑿、鉆等主生噪聲的裝飾裝修活動。

（3）因進行裝飾裝修程施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償責任。

（4）負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

（5）保證居室內上、下水管道暢通無阻和衛(wèi)生間的清潔。

（6）保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。

5.3、甲方提供本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、預算書、參考價格等書面資料。

5.4、方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應尊重其民族風俗習慣。

第六條，工程變更

在施工期間對合同約定的工程內家如需變更，雙方應協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書

面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更單，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。

第七條，材料供應

7.1、按由乙方編制的本合同工程材料、設備明細表所約定的供料方式和內容進行提供。

（1）應由甲方提供的材料、設備，甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。

（2）應由乙方提供的材料、設備，乙方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收，由甲方確認備案。

（3）雙方所提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的十種室內裝飾裝修有害物質限量標準，和經(jīng)行政部門批準具有檢測資質的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報告。

（4）如雙方對建筑裝飾裝修材料持有異議需要進行復檢，其復檢費用由責任方承擔。

（5）甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質量控制均由乙方負責。

第八條，工期延誤

8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應順延，

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

8.2甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期應順延。

8.3甲方未按合同預定支付工程款影響正常施工的，工期應順延。

8.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

8.5判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。

第九條，質量標準

9.1裝修室內環(huán)境污染控制方面，應嚴格按照民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范的標準執(zhí)行。

9.2在竣工驗收時雙方對工程質量/室內空氣質量發(fā)生爭議，申請由具有市建設行政主管部門、質量技術監(jiān)督部門認可的專業(yè)檢測單位，對工程質量、室內空氣質量予以認證。認證過程支出的相關費用由責任方承擔。

第十條，工程驗收和保修

10.1在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行聯(lián)合驗收，

（1）材料驗收；

（2）隱蔽工程驗收；

（3竣工驗收。

10.2工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知單后三日內組織驗收。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結交尾款，簽署保修單，提交不改造圖。

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。

10.4雙未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合同，由此而造成的損失由甲方承擔。

10.5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽（作為竣工驗收單附件）后也可先行入住。

10.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。

第十一條，工程款支付方式

11.1合同簽字生效后，甲方按上列表中的約定向乙方支付工程款，

11.2工程進度過半，是指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細木白茬制品基本完成為辦界定工程過半的標準。

11.3工程驗收合格后，甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內如果未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。

第十二條，違約責任

12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任；因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額1％的違約金。

12.4由乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格，乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付；

（1）對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，每延誤一日，乙方支付甲方本合同工程款金額1％的違約金。

（2）對室內空氣質量不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤。每延誤一日乙方支付甲方本合同工程造價金額1％的違約金。

第十三條，附則

13.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。

13.2雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔的責任的，仍應以合同為準。

13.3因不可歸責于雙方的有因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。

13.4本合同履行完畢后自動終止。

第十四條，其它約定事項，

甲方（簽字），_______________乙方（簽字），_________________

_________年________月_________日

裝飾工程合同范本（二）

發(fā)包方（甲方），

承包方（乙方），

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)法律規(guī)定，簽訂本裝飾、裝修合同，具體條款如下，

一、工程基本情況，

1、工程名稱，

2、地點，

3、承包范圍，

4、承包方式，大包，包工、包料。乙方全部墊資施工。

5、承包內容，

6、工期，

7、工程質量標準，

8、工程造價，

二、施工、驗收、付款

1、乙方及施工人員具有相應資質，本合同簽訂后工程不得轉包，部分工程可以分包，分包單位應具有相應資質，分包應征求甲方意見。

2、乙方按甲方提供圖紙施工，甲方聘請監(jiān)理公司監(jiān)理工程。

3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

4、付款方式，甲方開據(jù)結算單之前甲方不預付任何費用，甲方開據(jù)結算單后付百分之即元。下余的百分之即元作為質量保證金，一年后，質量不出現(xiàn)問題甲方付給乙方。

5、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后30日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

三、違約責任

1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金；

2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；

4、甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責返工或修理，費用乙方承擔，工期不予順延；

6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；

四、其他具體規(guī)定

1、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運出現(xiàn)場，并堆放到政府部門允許堆放的地點，乙方負責支付垃圾清運費用。

2、乙方及分包商施工期間發(fā)生的支出、工傷賠償、相關單位收費、處罰等產(chǎn)生的稅、費甲方不承擔責任，結合實際情況由乙方和分包商承擔

3、本合同簽字后3日內，乙方向甲方提供可行性施工方案及報價，由甲方進行確認后方可施工。

五、合同的變更和解除

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。需要變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，承擔違約責任并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

六、合同爭議的解決方式

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決，

1、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；

2、向合同簽訂地人民法院起訴。

七、附則

1、本合同甲、乙雙方自愿簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

2、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方（簽字），

乙方（簽字），

裝飾工程合同范本（三）

甲方，（以下簡稱甲方）

乙方，（以下簡稱乙方）

依照中華人民共和國民法典及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下，

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱，

2、工程地點，

3、工程承包方式，包工包料

4、工程概況，建筑面積12272.00平方米。

二、工程裝修內容

綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

三、工程造價

工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù)；

工程造價為，￥元。（以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準）

四、工程期限

工程開工日期，年月日

工程竣工日期，年月日

五、質量要求

按國家建設部行業(yè)標準JGJ73—91建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行，工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質量問題（竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

六、付款方式

1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。

七、雙方責任

1、甲方，負責提供整個工程的使用、設計要求；提供現(xiàn)場使用的水、電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙；對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明；施工場地要平整。

2、乙方，向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜

經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議，

1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。（如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時，甲方已認可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費用同樣生效。）

3、工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

甲方單位名稱，乙方單位名稱

（蓋公章）（蓋公章）

法人代表，法人代表，

委托代理人，委托代理人，

年月日

裝飾合同【篇2】

上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結。

原審判決認定：算報價表，總工程造價為306406元，按八折結算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

另查，原告并不具備房屋工程裝修資質。

原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結）算報價表及清楚其內容，故應視為雙方已結算，被告應承擔支付工程款第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。

上訴人黃某上訴稱：

一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

順法民一初字第01001號民事判決；

2、駁回被上訴人的訴訟請求；

3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。

被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

本院對于原審認定的事實予以確認。

本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

至于訟爭工程的質量問題，在原審法院行使了充分的釋明權的情形下，上訴人明確表示就質量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。

本判決為終審判決。

裝飾合同【篇3】

發(fā)包方(甲方)：內蒙古通遼金葉廣場有限責任公司承包方(乙方)：沈陽東亞鑫源商貿有限公司 不 銹 鋼 裝 飾 施 工 合 同

發(fā)包方(甲方)：內蒙古通遼金葉廣場有限責任公司

承包方(乙方)：沈陽東亞鑫源商貿有限公司

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就金葉廣場東西兩側滾梯側面、底面包貼不銹鋼及廣場地角線制作等裝飾施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

工程地點：通遼市科爾沁區(qū)明仁大街

工程承包方式： 乙方包工、包料并負責安裝;乙方自行測量、設計并提供效果及施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份。

1、 施工內容：

廣場東西兩側滾梯側面、底面包貼不銹鋼;

廣場室內不銹鋼地角線制作。

2、 使用材料：(詳見報價明細表)

滾梯側面使用材料為201材質不銹鋼拉絲板，厚度1.2mm(實厚0.9mm); 滾梯底面使用材料為201材質不銹鋼拉絲板，厚度1.2mm(實厚0.9mm)，根據(jù)甲方確認顏色鍍玫瑰金;地角線使用材料為SUS304不銹鋼拉絲板，厚度1.2mm(實厚0.9mm); 內部結構使用20mmX40mm方矩管，壁厚為足1.5mm;以上材料乙方需提供樣品，經(jīng)甲方驗收合格加以封存，作為竣工驗收標準樣品。

3、 制作工藝：(詳見施工圖)

4、 施工要求：嚴格按照甲方確認的施工圖紙制作安裝，所用材料必須 合同要求所按封存樣板質量、規(guī)格執(zhí)行;施工焊接點平整光滑，拋光處理達到平板水平。

5、 工期(滾梯)：40天，由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同簽訂十個工作日內，乙方第一批材料及施工人員進入施工現(xiàn)場，地腳線部分逐層按期進行。

6、 工程造價：

滾梯每部造價人民幣￥23000元，9部合計￥207000元，其中包含人工費￥63000元;地角線每延米造價人民幣￥38元，其中包含人工費每延米￥6元，以實際制作數(shù)量結算;本工程總造價(暫定)人民幣：貳拾萬零七仟元整，￥207000元; 最終以實際制作數(shù)量結算。

7、 付款方式：

(1)、本合同簽定三個工作日內，甲方向乙方支付首付款即：￥62100.00元(總造價30%)，乙方收到首付款后進場開工;

(2)、滾梯安裝基礎施工及滾梯樣品完成后，甲方向乙方支付二期款即：￥81900.00元;

(3)、滾梯部分全部制作完成,驗收合格后甲方向乙方支付尾款即：￥56500.00元;

(4)、甲方留￥6500.00元為質保金，12個月內無質量問題，甲方全額返還質保金。

8、 雙方責任：

(1)、甲方須按合同規(guī)定按時支付乙方施工進度款項,如因不按期支付工程款所導致的延誤施工工期，乙方不承擔責任。

(2)、甲方提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調其他工種及管理部門之間的關系，為乙方施工提供各種便利條件。

(3)、甲方必須參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、樣板封存及竣工驗收確認工作。

(4)、乙方必須按期、保質的完成場外加工及現(xiàn)場安裝;與其他交叉施工工種和諧相處，注意現(xiàn)場成品保護，因乙方原因對現(xiàn)場成品造成破壞的應照價賠償，造成工期延誤及一切相關損失由乙方負責。

(5)、嚴格遵守商場施工規(guī)定，確保施工安全，特殊工種需持證上崗，施工期間違章、違規(guī)造成的一切經(jīng)濟損失及人身傷亡由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

(6)、乙方負責制作成品及所需材料的裝車及運輸，保證制作成品完好運抵施工現(xiàn)場，運輸過程中導致成品損毀及丟失均由乙方負責。

(7)、質保期內非甲方使用及外力損壞，出現(xiàn)的任何質量問題，均由乙方負責免費維修，乙方不能及時按甲方要求維修的，甲方有權自行解決，費用由質保金中扣除。

9、違約責任：

(1)、合同雙方中的任一方因未能履行合同約定給雙方造成經(jīng)濟損失或導致合同無法繼續(xù)履行時，應辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方全部經(jīng)濟損失。

(2)、甲方未按合同規(guī)定期限支付乙方施工款項，每延遲一天，按暫定總造價的5‰，作為違約金賠付乙方。

(3)、如無甲方原因或不可力抗因素，乙方未按期完成施工，每延遲一天，按暫定總造價的5‰，作為違約金賠付甲方，誤期不得超過5天，超過5天，甲方有權廢止本合同，并扣除余款。

(4)、乙方必須按約定質量標準及施工圖紙的材料規(guī)格、要求完成本工程，如出現(xiàn)材料不符及施工工藝不合格，甲方有權要求乙方無條件返工，因此給甲方造成的一切損失由乙方承擔。

10、合同爭議的解決方式：

雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。

11、附則：

(1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

(2)、附件：裝飾施工圖，報價明細表。

(3)、合同履行完后自動終止。

單位名稱：(蓋章)內蒙古通遼金葉廣場有限責任公司

甲方簽約人：(簽字)

聯(lián)系電話：

單位名稱：(蓋章)沈陽東亞鑫源商貿有限公司

乙方簽約人：(簽字)

聯(lián)系電話：

開戶行：工商銀行沈陽興順支行

賬 號：年 日 月

裝飾合同【篇4】

需方：_________（以下簡稱甲方）

供方：_________（以下簡稱乙方）

甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國民法典，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一、合同內容：_________

品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關信息。

二、質量要求（乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質量要求）：_________

，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，付產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權。

2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的"裝飾裝修材料有害物質限量"的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。

，所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔、包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題，甲方同時有權解除合同，并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。

其他質量要求：_________ 。

三、交貨時間與地點：_________

保管、裝卸的費用。并在材料交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對材料質量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權拒收，并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。

2、交貨時間：_________

交貨地點：_________

四、付款方式：_________

1、乙方在材料交付甲方指定地點并驗收合格后，要求甲方提供收貨確認單并支付材料款的50%，余款在甲方安裝驗收合格后的15個工作日內憑發(fā)票一次結清。

。

五、雙方違約責任：_________

甲方責任：_________

規(guī)格、型號、質量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。

2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值

_________%的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料，產(chǎn)品質量不符合國家標準行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。

3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，應按延期付款總額的'_________%計算支付給乙方，或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。

乙方責任：_________

的違約金。

2、乙方應在合同約定的時間及地點交材料，如果乙方逾期交材料，應爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應按總材料款的_________%計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因材料逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關費用。

3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時，少交部分，甲方如需要，應照數(shù)補齊，甲方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由乙方自行承擔，如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應該給甲方不能交貨部分材料款總值的_________%的違約金，甲方另行采購。

六、條款：_________

甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由，在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔違約責任。

七、合同爭議解決方式：_________

本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協(xié)商，調解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構仲裁解決。

八、合同生效：_________

本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

授權代表簽字蓋章：_________授權代表簽字蓋章：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

裝飾合同【篇5】

裝修裝飾合同范本

(發(fā)包方)甲方：______

(承包方)乙方：______

按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計，施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。

一、工程概況

1、工程名稱：_____________室內裝飾工程

2、工程地點：________________________

3、承包范圍：____________________________________

包質量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期：本工程自______年__月____日開工，于______年__月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。

6、工程質量：按本合同第5條約定標準

7、合同價(人民幣大寫)：__________________元整。

二、甲方義務

陳設等采取保護措施。

進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

三、乙方義務

1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。

5、施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。

四、關于材料供應的約定

設備表》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的'材料：《主材料報價單》。

設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

五、關于工程質量及驗收的約定

DB質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

六、關于工程價款及結算的約定

1、進場施工前后三日支付____________元整，工程進度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。

材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。

輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。

4、如分部分項工程量清單中的工程內容發(fā)生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當?shù)恼{整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算；合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價；合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。

乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、工程竣工：

乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

八、工程驗收

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

甲方：

裝飾合同【篇6】

合同編號：_________

甲方(發(fā)包方)：___

單位名稱：_________

住址：_____________

身份證號碼：_______

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

電話：_____________

傳真：_____________

帳號：_____________

電子信箱：_________

乙方(承包方)：___

資質證書號：_______

法定住址：_________

法定代表人：_______

職務：_____________

身份證號碼：_______

通訊地址：_________

郵政編碼：_________

聯(lián)系人：___________

電話：_____________

傳真：_____________

帳號：_____________

電子信箱：_________

第一條 工程概況

1.1 工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》。

2.2 乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

2.3 對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業(yè)者，應當持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。

2.4 凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。

第三條 工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

甲方：電話：

乙方：電話：

日期：20xx年x月x日

裝飾合同【篇7】

合同編號：_________

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_________

委托代理人：_________

單位：_________

住所地址：_________

聯(lián)系電話：_________

承包方（以下簡稱乙方）：_________

法定代表人：_________

注冊地址：_________

聯(lián)系電話：_________

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條 工程概況

_________路_________號_________樓_________室。

1．2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

1．3 工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

（；

（；

（。

：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

1．5 工程期限_________天； 開工日期_________天_________月_________日； 竣工日期_________天_________月_________日；

。

第二條 施工單位資格

乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

第三條 材料供應

，甲方應在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

第四條 工程質量

、_________（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4．2 本工程由_________方設計施工方案。

設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4．4 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

4．6 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經(jīng)認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經(jīng)認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5．1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)（見附表九：工程結算單）；

。

第六條 工程款支付方式

6．1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

（1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；

（2）完成_________％的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；

（3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。

（4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

減部分的款項。

6．3 雙方款項往來，均應出具收據(jù)。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。

6．4 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________％的保修基金?？⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產(chǎn)和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監(jiān)理

總監(jiān)理工程師及其應履行的職責。

乙雙方權利和義務的事件時，總監(jiān)理工程師應作出公正的處理。

8．3 為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

9．1 甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

，設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

10．3 乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

11．2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調工作。

11．3 如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù)，并承擔有關費用。

11．4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)；

11．5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程；

12．2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

下水管道的暢通；

12．4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

12．5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

第十四條 工期延誤

14．1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

（1）工程量變化或設計變更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期順延的其他情況。

設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

14．3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

14．4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第十五條 違約責任

法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；

15．2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

15．3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失；

窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。

15．5 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

15．6 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。

由甲方負責并擔責任。

，由乙方負責并承擔責任。

第十六條 合同的變更和解除

生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

17．2 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。

第十八條 聲明及保證

甲方：

18．1 甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

18．2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18．4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

18．1 乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

18．2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18．4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第二十一條 通知

傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

21．2 各方通訊地址如下：_________。

21．3 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22．1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

22．2 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第二十四條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十五條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

委托代理人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

附件

附件一：裝飾裝修工程施工項目確認表

附件二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附件三：家庭居室裝飾裝修工程報價表

附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表

附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表

附件六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附件七：裝飾裝修工程變更單

附件八：工程驗收單

附件九：工程結算單

附件十：工程保修單

裝飾合同【篇8】

裝飾工程施工合同推薦

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：杭州梵星裝飾設計工程有限公司

依照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計單位、施工企業(yè)管理規(guī)定》和《湖北省室內裝飾管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)調一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程承包方式：

二、工程期限

1、開工日期： 年 月 日

2、竣工日期： 年 月 日

3、合同工期總日歷數(shù)天

三、合同價款

本合同工程總造價為人民幣￥ 元

四、施工圖紙

。

五、甲方工作

1、指派

2、為乙方提供規(guī)定和必要的施工條件。

3、監(jiān)督按審查通過的施工組織設計，施工方案和進度計劃。

城管等各部門的關系及支付相關費用。

5、按合同約定，按時撥付工程款。

六、乙方工作

施工方案和施工進度，交甲方審查認可。在施工過程中如施工圖紙與現(xiàn)場不符時，乙方必須在兩天內把補充圖紙交付甲方使用。

施工方案及進度計劃組織施工。保證工程按合同規(guī)定的時間和質量等級如期完工及交付使用。

3、負責安全保衛(wèi)工作，教育要求施工人員執(zhí)行甲方的有關規(guī)章制度，對自身原因造成的損失和傷害負責。

4、接受甲方監(jiān)理人員的檢查和現(xiàn)場監(jiān)督，并及時按其所提出的要求進行改正。

執(zhí)行完善的安全措施，保證安全文明施工。

6、負責已完工工程交工前的保管，如有損壞和丟失，確保修復和賠償。

施工進度、工程質量及施工現(xiàn)場組織等所有與本項目有關的工作。

七、工程變更

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)調一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期（詳見裝飾裝修工程變更單）。

八、工期延誤

對以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

1、工程量變化或設計變更；

2、不可抗力；

進度款；

4、因停電停水每達8小時，按一天順延；

5、甲方未按合同約定完成其應負責完成的'工作，工期順延；

6、材料未及時到施工現(xiàn)場；

7、甲方同意工期順延的其他情況。

九、質量標準

1、雙方約定本工程施工質量應達到國家的質量檢驗評定標準規(guī)定的合格條件。

2、雙方對工程質量有爭議，有雙方同意的工程質量檢驗機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承

擔。

十、工程質量

本工程所有施工內容都必須按施工圖和國家的相關規(guī)范進行施工。

1、隱藏工程必須提前24小時通知甲方代表進行驗收，合格后方可進行下道工序施工。如有違反，乙方承擔全部責任和損失。

十一、工程款支付方式

1、合同一經(jīng)簽訂，甲方以甲，乙雙方共同確認的預算價款作為依據(jù)，按以下約定支付工程款：

；

。

。

6工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方，甲方結清尾款。

十二、合同生效

本協(xié)議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：（章） 乙方：（章）

裝飾合同【篇9】

出租人(甲方)：

承租人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方就租賃場地從事經(jīng)營的事宜經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下：第一條 租賃場地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(層/廳) ▁▁▁▁▁▁▁▁號場地，面積▁▁▁▁▁平方米，用途以營業(yè)執(zhí)照核準的經(jīng)營范圍為準;庫房▁▁▁▁▁平方米，庫房位置為▁▁▁▁▁▁。第二條 租賃期限自 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止，共計▁▁年▁▁個月;其中免租期為自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三條 租金本合同租金實行(一年/半年/季/月)支付制，租金標準為▁▁▁▁▁▁;租金支付方式為(現(xiàn)金/支票/匯票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付時間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，第二次租金的支付時間為▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日，▁▁▁▁▁▁。第四條 保證金保證金屬于雙方約定事項。

自本合同簽訂之日起▁▁▁日內，乙方(是/否)應支付本合同約定租金總額▁▁▁%計▁▁▁元的保證金，作為履行合同和提供商品服務質量的擔保。乙方支付保證金的，甲方則以市場當年租金總額的保管、支取、返還等事宜見合同附件。

第五條 保險

甲方負責投保的范圍為：公共責任險、火災險、▁▁▁▁。

乙方自行投保的范圍為：▁▁▁▁▁

第六條 甲方權利義務

消防、衛(wèi)生、用電、營業(yè)時間等內容的各項規(guī)章制度并負責監(jiān)督實施。

教育、整頓，直至單方解除合同。

3、應按約定為乙方提供場地及相關配套設施和經(jīng)營條件，保障乙方正常經(jīng)營。

4、除有明確約定外，不得干涉乙方正常的經(jīng)營活動。

功能區(qū)域的劃分、商品檔次的定位、商品經(jīng)營的管理及質量管理;服務質量管理;營銷管理;形象設計;市場調研;公共關系協(xié)調;糾紛調解;人員培訓;▁▁▁▁▁▁▁.。

電、氣、空調、電梯、扶梯等設備、管道、線路、設施及系統(tǒng)的管理、維修及保養(yǎng);清潔管理;保安管理并負責市場的公共安全;消防管理;內外各種通道、道路、停車場的管理;▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

7、做好市場的整體廣告宣傳，并保證全年廣告宣傳費用不低于市場全年租金總額的▁▁▁%。▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第七條 乙方權利義務

1、有權監(jiān)督甲方履行合同約定的各項義務。

2、應具備合法的經(jīng)營資格，并按照工商行政管理部門核準的經(jīng)營范圍亮證照經(jīng)營。

3、應按照約定的用途開展經(jīng)營活動，自覺遵守甲方依法制訂的各項規(guī)章制度及索票索證制度，服從甲方的監(jiān)督管理。

4、應按期支付租金并承擔因經(jīng)營產(chǎn)生的各項稅費。

5、應愛護并合理使用市場內的各項設施，如需改動應先征得甲方同意，造成損壞的還應承擔修復或賠償責任。

?

?

|出租人 | 承租人 |鑒(公)證意見： |

|出租人(章)： |承租人(章)： |

|住所： 住所： |

|法定代表人(簽名)： |法定代表人(簽名)： |

|委托代理人(簽名)： |委托代理人(簽名)： |

|電話： |電話： |

|傳真： |傳真： |

|開戶銀行： |開戶銀行： |鑒(公)證機關(章)|

|賬號： |賬號： |經(jīng)辦人： |

裝飾合同【篇10】

裝飾企業(yè)合同編號：

甲方（甲方）： 乙方（乙方）：

住所： 住所：

委托代理人： 設計師： 聯(lián)系電話：

聯(lián)系電話：現(xiàn)場施工負責人：聯(lián)系電話：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《住宅室內裝飾管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及國家合同示范文本的相關內容，結合住宅室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、誠信原則的基礎上，就甲方住宅住宅室內裝飾裝修工程的有關事宜（以下簡稱工程），經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同： 第一條 工程概況和造價

1.1 工程地點： 1.2 工程內容及范圍(詳見附件圖紙及預算)。 1.3 工程方式：雙方商定采取下列第 種方式。

(；

(； (。

天，開工日期 年 月日，竣工

日期 年月 日。

： 元，（詳見附件預算）。

其中輔料和人工費 元；代購主材費 元，稅金（元。

第二條 工程監(jiān)理

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。 第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

（甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份，設計費（大寫

＿ 元，由甲方支付（此費用不包含在合同價款內）。 第四條 甲方義務

4.1 甲方應在開工前 天辦理有關裝飾裝修的報建手續(xù)。甲方應為乙方入場施工創(chuàng)

造

條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

電源； 4.3 負責協(xié)調施工單位與鄰里的關系；

4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦

理相應的審批手續(xù)；

4.5 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督；

4.6 如負責材料或設備的采購，應對其質量和按期進場負責； 4.7 參與工程的竣工驗收。 第五條 乙方義務

為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、

保量的按期完成施工任務，解決有關承包人負責的各項事宜。

防火規(guī)定、施工質量驗收規(guī)范，按期保質完成工程； 5.3 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境； 5.4 保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上，下水管道的暢通； 5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場； 5.6 負責施工期間的施工現(xiàn)場和施工人員的各類安全；

5.7 工程竣工未移交給甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。 第六條 工程變更

6.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調整相關

工程費用及工期。

6.2 甲方書面要求工程項目變更，但甲方拒簽書面變更協(xié)議，乙方有權單方面停工直至甲

方簽定變更協(xié)議后，乙方再行復工，且工期順延。 第七條 材料的供應和驗收

7.1 由甲方提供的材料，設備，甲方應按時供應到施工現(xiàn)場后通知乙方，雙方共同驗收并

辦理交接手續(xù)，因施工期間對材料、設備保管、搬運、使用等不當造成的損失，由乙方負責賠償；

設備，乙方應在材料運到施工現(xiàn)場時通知甲方，并接受甲方驗收

后使用,甲方索要主要材料的質保書、合格證等質量證明的，乙方有義務提供。如乙方提供的材料、設備不符合設計和施工要求或不符合與甲方約定的標準，未經(jīng)甲方同意，禁止乙方使用。

設備質量不合格，應及時向甲方提出。如甲方仍表示使用的，應形成書面意見，由此造成的質量問題由甲方負責。

7.4 甲方或乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。 第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方以書面形式確認，工期相應順延：

（1） 工程量變化和設計變更；

（；

（3） 甲方同意工期順延的其他情況；

設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。

停工等，合同工期相應順延，并補償乙方由此而引起的經(jīng)濟損失。

8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，不能按期竣工的，乙方承擔違約責任；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工材料費及返工費由乙方承擔，并承擔違約責任。

第九條 質量標準

合同雙方約定本工程質量標準為

9.1 施工質量標準為：國標。 9.2 室內空氣質量驗收標準為：國標 。 第十條 工程驗收和保修

分下列幾個階段對工程質量進行

驗收：

（防水工程驗收； （木工粗裝工程驗收； （油漆及竣工初驗； （７）竣工驗收 。

乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單 通知甲方驗收，

同時提供管線竣工圖等資料。

10.3 工程自驗收合格雙方簽字之日起為工程保修期，在正常使用條件下，住宅室內裝飾

裝修工程的最低保修期為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附件工程保修單）。保修期以竣工驗收

合格簽字或蓋章之日算起。保修單用于保修。 第十一條 工程款支付方式

11.2 工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提交工程決算書，并將有關資料送交發(fā)包人。

發(fā)包人接到?jīng)Q算書后三日內如未有異議，即視為同意，發(fā)包人即向承包人付清工程尾款。

11.3 發(fā)包人付清工程價款，承包人開具財務手續(xù)，向發(fā)包人辦理移交及發(fā)放工程保修卡。

11.4 發(fā)包人在應付款日期不付清款是違約行為，承包人有權停止施工，并追究違約責

任。 工程竣工驗收合格未付工程價款時，不得交付使用，其責任由發(fā)包人承擔。

第十二條 違約責任

法規(guī)及有關政策規(guī)

定，受到罰款或給對方造成的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

12.2 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

12.4 甲方未按期支付工程款的，工期相應順延。

第十三條 安全生產(chǎn)和防火

13.1

施工圖紙或施工說明及施工場地符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、質量合格，施工場地安全管理、施工人員和施工設備的安全保障等。乙方有義務對施工圖紙中安全問題進行審查，如有安全隱患的，應及時提出修改意見，甲方仍堅持的，應當形成書面意見，其結果由甲方承擔；乙方未審查或未能提出與安全有關的意見，施工后所產(chǎn)生的與安全有關的后果責任由乙方承擔。

13.2

乙方應加強施工場地安全管理，施工期間所發(fā)生的施工人員和施工設備的安全以及其它施工場所的安全責任后果由乙方負責。

合同雙方應當共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻，如甲方未經(jīng)有權部門批準，堅持改變的，乙方有權拒絕施工并不承擔違約責任。

第十四條 合同爭議的解決方式

因本合同所產(chǎn)生的任何爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可申請相關部門調解。協(xié)商

裝飾合同【篇11】

承包人 (甲方)：

分包人 (乙方)：

甲乙雙方依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)，在遵循平等、自愿、互利和誠信的原則下，雙方就嘉定區(qū)博澤項目工程施工事項經(jīng)協(xié)商達成一致，簽訂本專業(yè)工程承包合同，供雙方共同遵照執(zhí)行

一、專業(yè)分包項目

1.1工程名稱：嘉定區(qū)博澤項目廠房地面工程

1.2工程地點：嘉定區(qū)安亭

鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護、切縫、等施工圖紙內所標明的全部內容。

1.4工程工期：30天，

1.4工程數(shù)量：數(shù)量約8000㎡，結算按實際發(fā)生計算。

鋼筋網(wǎng)綁扎、模板支護、混凝土澆筑、金鋼砂抹光、養(yǎng)護、切縫等工程。 (附工程內容清單)

二、分包方式

甲方將嘉定區(qū)博澤項目廠房地面工程全部分包給乙方，采用勞務分包方式，單價采用分項單價形式，包括人工費、運輸費、機械費、損耗費、不可預見費用等所有內容。甲方應鼎力協(xié)助乙方為完成本分包工程內容所做的努力工作。

三、合同文件適用的標準和法律

工程所在地的地方法規(guī)以及發(fā)包方的規(guī)章制度。

行業(yè)及工程所在地有關標準、規(guī)范。

3.3其它要求以及總包合同對本項目的要求。

四、甲方責任

4.1甲方指派蔣慶光為現(xiàn)場項目經(jīng)理，負責組建項目辦公室，全面負責本單位工程的施工，協(xié)調現(xiàn)場工作。

質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。

措施等方面的交底。

質量、文明施工等方面的工作進行指導、監(jiān)督，并按規(guī)定及時做好驗收工作。

就餐等問題，并及時對其衛(wèi)生等方面工作進行指導、監(jiān)督。

4.6按照合同約定及時支付給乙方工程進度款。

五、乙方責任

保量、按時完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

5.2對本合同承包范圍內的施工項目向甲方負責，全面履行與甲方簽訂合同的全部內容，全部施工任務組織力量自行完成，嚴禁將合同承包范圍內的施工項目轉包或再分包，否則承擔合同所賦予的全部責任

法規(guī)及甲方與業(yè)主的有關規(guī)章制度，接受甲方有關部門的管理、檢查和監(jiān)督，與現(xiàn)場其它單位搞好協(xié)調配合。

構筑物、地下管線的保護工作，如有損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失(包括各種罰款)。

清潔。符合工程所在地有關文明施工的規(guī)定要求。

施工工藝、安全操作規(guī)程及防火規(guī)定。否則承擔由乙方過失給甲方或第三方造成的一切損失。

中間驗收、交工驗收。

六、工程價款

6.1工程總價款：暫定￥元( )，工程量以現(xiàn)場實際完成工程量為準。

6.2工程款的支付：按截止每月十五日前完成的工程量進行驗工計價。在本合同工程項目全部完成并通過竣工驗收后支付95%。辦理竣工結算并交齊竣工檔案資料后再支付5%款項。

七、工程期限

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定，

乙方施工進度應符合甲方的工期和工程進度計劃要求，當乙方施工實際進度與甲方進度計劃不符時，乙方應按甲方的要求及時采取補救措施，保證按時完工。如補救無效，乙方達不到甲方計劃要求，視乙方無按時完工的能力，甲方有權單方面解除合同，乙方在接到通知5天內撤離現(xiàn)場，并相應承擔因此給甲方造成的全部損失。

八、延期動工

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

九、工期延誤

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十、工程質量

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十一、工程驗收

執(zhí)行甲方與業(yè)主(總包方)簽訂的工程合同及協(xié)議規(guī)定

十二、安全施工

12.1安全目標：杜絕死亡和重傷事故，杜絕重大機械和火災事故。 12.2乙方應建立安全保證體系，成立安全領導小組，由現(xiàn)場主要負責人擔任組長，班組設立兼職安全員，形成安全管理網(wǎng)絡，制定安全施工責任制度，明確安全崗位職責，加強安全教育，提高全員的安全意識。認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴守安全規(guī)范，落實安全措施，確保安全施工。

12.3乙方應按有關的規(guī)定，嚴格采取有效的產(chǎn)權保護措施，在本工程中如發(fā)生事故，應立即向甲方報告，重大安全事故按規(guī)定上報有關部門，雙方約定：一旦發(fā)生安全事故。事故的全部責任及經(jīng)濟損失(包括各項罰款)由乙方承擔。

十四、其它

14.1乙方不得以任何理由拖欠民工工資，否則甲方有權從工程款中扣除民工工資直接發(fā)放給民工。

14.2乙方的民工工資發(fā)放記錄及時上報甲方，在甲方備案。并遵守工程所在地的有關規(guī)定。

十五、合同份數(shù)

本合同正文兩份，雙方各持一份，副本兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

裝飾合同【篇12】

需方(以下簡稱甲方)：_______________

供方(以下簡稱乙方)：______________有限公司

甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

一、合同內容：購買油漆、瓷磚、地板磚

二、質量要求(乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質量要求)

1、乙方必須提供全新的貨物，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，附產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權。

2、貨物必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質限量”的環(huán)境保護標準以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。符合合同約定的質量要求。

包換、包退)，所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔、保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務。產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題，甲方同時有權解除合同，并追究其經(jīng)濟責任、另選供貨商。保修期為乙方所供瓷磚施工后經(jīng)驗收合格之日起________月。

三、交貨時間及總金額

1、交貨時間：簽訂合同十日內

2、總金額：_____________元(_______________元伍角整)

保管、裝卸的費用。乙方所供瓷磚包裝標準按照國家標準執(zhí)行，確保瓷磚不受損壞，并在貨物交付給甲方前承擔風險責任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對產(chǎn)品質量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品，甲方有權拒收，并由乙方承擔因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。

2、在鋪貼過程中，如需乙方配合，乙方提供各種條件及輔助人員的技術指導，在技術人員的技術指導下進行輔助安裝及其他工作。

四、付款及交貨方式

1、乙方貨物到場經(jīng)甲方驗收合格后，甲方按定貨價付95%貨款，安裝完成后付清尾款。該合同簽訂后，乙方應在10天內將貨物送至工地。按總承包合同付款比例和時間向乙方付款。

2、乙方應保證各規(guī)格瓷磚為同一色批號。

五、雙方責任

甲方責任：

甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號、質量或包裝，應提前通知乙方，雙方可以簽訂書面補充合同作為本合同附件。

乙方責任：

規(guī)格、質量不符合本合同約定時，乙方應在包退、包換并承擔因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質量問題，則甲方有權解除合同并賠償甲方相應的損失，同時由乙方向甲方支付總貨款的10%(比例)的違約金。

2、乙方應在合同約定的交貨時間及地點交貨，如果乙方逾期交貨，應征得甲方同意，每逾期一日，乙方應按總貨款的10%(比例)計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因貨物逾期天數(shù)超過5天，甲方有權解除合同，乙方賠償甲方的一切損失及相關費用并承擔總貨款10%的違約金。

3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交部分，甲方如需要，應照數(shù)補齊，甲方按實際收到材料數(shù)量付款;甲方不需要的，甲方有權扣除相應的材料款。

六、合同爭議解決方式

在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協(xié)商，調解不成的可由濟南市市中區(qū)人民法院解決。

七、合同生效

本合同一式陸份，甲方執(zhí)伍份，乙方執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。

甲方(蓋章)：____________________

乙方(蓋章)：______________________

裝飾合同【篇13】

委托方(甲方)：________________ 承接方(乙方)：________________

工程項目： 甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1. 工程地址：_______________________________________

2. 居室規(guī)格：房型___層(式) ___ 室 ___ 廳 __ 廚___衛(wèi) 總計：施工面積______平方米;

3. 施工內容：詳見__________________和施工圖。

4. 工程開工日期：___年__月__日 竣工日期：___年__月___日 工程總天數(shù)：___ 天

第二條：工程價款

人工費_________________________元;

第三條：質量要求規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。

2. 工程驗收標準______________________________________________________。

3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4. 質量檢查監(jiān)督部門：市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

設備，產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6. 甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應

1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

設備，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條： 付款

第六條： 工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的____作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。

設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條： 工程驗收

1. 工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。

2. 乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3. 甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。

第八條： 其他事項

1. 甲方

電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

陳設物等，須采取必要的 保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2. 乙方

會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

2. 指派(姓名) 為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條： 違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條： 爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

第十一條： 合同的變更和終止

1. 合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條： 合同生效

補充合同)一式 份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。

甲方(業(yè)主)： (簽章) 乙方： (簽章)

住所地址： 企業(yè)地址：

郵政編碼： 郵政編碼：

工作單位： 法人代表：

裝潢合同樣本十四篇

居安思危，思則有備，有備無患。在幼兒園教師的工作中，經(jīng)常會提前準備一些需要的資料。資料的定義比較廣，可以指生活學習資料。參考資料我們接下來的學習工作才會更加好！你知不知道我們常見的幼師資料有哪些呢？經(jīng)過搜索和整理，小編為大家呈上裝潢合同樣本十四篇，供你參考，希望能幫到你。

裝潢合同 篇1

原告：________________，性別________，________年________月________日生，漢族，住址：________________，電話：________________。

被告：________________，性別________，________年________月________日生，漢族，住址：________________，電話：________________。

案由：離婚

訴訟請求：

1.要求與被告離婚;

2.由原告撫養(yǎng)兒子________;

3.分割夫妻共同財產(chǎn)約________元，其中________元歸我所有。

4、案件受理費由雙方承擔(或由被告承擔)。

事實和理由：

原告與被告于________年________月經(jīng)人介紹相識，于________年________月________日登記結婚，婚后夫妻感情一般，生育兒子________。由于婚前我對被告了解不夠，草率地與其結婚，婚后發(fā)現(xiàn)被告經(jīng)常參與賭博、嫖娼等違法活動，不務正業(yè)，經(jīng)我多次苦心規(guī)勸，仍劣性不改。被告婚后的所作所為，對家庭及親人極端不負責任，已嚴重傷害了夫妻感情，加之雙方性格不合，夫妻長期分居，現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂，夫妻關系名存實亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財產(chǎn)約________元?，F(xiàn)我向法院提起訴訟，要求與被告離婚并由我撫養(yǎng)兒子________，另分割夫妻共同財產(chǎn)________元中的________元歸我所有。

此致

________________人民法院

起訴人：________________

________年________月________日

裝潢合同 篇2

1. 本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2. 補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3. 本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。

甲方(業(yè)主)：(簽章)__________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 乙方：(簽章)__________

住所地址：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 企業(yè)地址：__________

郵政編碼：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 郵政編碼：__________

工作單位：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法人代表：__________

委托代理人：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?委托代理人：__________

電話：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電話：_______________

簽約地址：_______________? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?簽約日期：_______________

簽訂裝修合同的注意事項

1、工期約定：一般2居室100平米的房間，簡單裝修的話，工期在35天左右，裝飾公司為了保險，一般會把工期約定到45-50天，如果您著急入住的話，可以在簽訂時和設計商榷此條款。

2、付款方式：一般的裝修合同，約定首付60%，木工驗收合格后交納35%，完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話，在工期過了一半左右后，您就已經(jīng)向裝飾公司交了95%左右的費用，如果裝修的后期出了什么問題的話，就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候，能把首付壓到30%，中期交納30%。

中期款：一般合同上約定的中期付款時間，只是簡單的標明“工程過半，木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業(yè)，正規(guī)的工期過半應該是：木器制作結束;廚衛(wèi)墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;電改造結束。

3、增減項目：裝修過程中，很容易有增減項目，比如多做個柜子，多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經(jīng)開工后，那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能，最好能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單，以免在簽訂合同或是增減項目時，裝修公司偷梁換柱，改換價格。

還要注意一點，最后結算費用的時候，你應該支付的增減費用，都應該是在該項目施工前，由您簽字認可的，如果是您沒有簽字認可的，您一概可以不支付相應的費用。

4、保修條款：裝修的整個過程現(xiàn)在主要還是以手工現(xiàn)場制作為主，沒有實現(xiàn)全面工廠化，所以難免會有各種各樣的細碎質量問題。保修時間內，裝飾公司應該實施的責任就尤為重要了。比如出了問題，裝修公司是包工包料全全負責保修，還是只包工，不負責材料保修，或是還是有其他制約條款，這些都一定要在合同中寫清楚。

5、水電費用：裝修過程中，現(xiàn)場施工都會用到水，電，煤氣等。一般到工程結束，水電費加起來是筆不小的數(shù)字，這筆費用應該誰來支付，在合同中也應該標明。

6、按圖施工：嚴格按照您簽字認可的圖紙施工，如果在細節(jié)尺寸上和您在設計圖紙上的不符合，您可以要求返工。

7、監(jiān)理和質檢到場時間和次數(shù)：一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成，質檢人員和監(jiān)理是裝飾公司對他們最重要的監(jiān)督手段，他們到場巡視的時間間隔，對工程的質量尤為重要。監(jiān)理和質檢，每隔2天應該到場一次。設計也應該3-5天到場一次，看看現(xiàn)場施工結果和自己的設計是否相符合。

裝潢合同 篇3

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設部92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。

1、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。

2、裝飾施工地點：＿＿區(qū)（縣）＿＿＿路＿＿＿弄（村）＿＿＿號＿＿樓＿＿＿室。

3、住房結構：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿廳＿＿＿套，施工面積＿＿＿平方米。

5、承包方式：＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。

垃圾清運費：＿＿＿＿＿＿，稅金（3.41％）：＿＿＿＿

經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿＿天。

2、乙方提供的材料：

三、關于工程質量及驗收的約定：

1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由＿＿＿方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的`施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6、工程驗收。

四、有關安全生產(chǎn)和防火約定：

十、其它約定：

十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

簽訂地點：

裝潢合同 篇4

委托方(簡稱甲方)：

被委托方(簡稱已方)：

甲方現(xiàn)有住房/會所/寫字樓壹套，委托________________ 進行室內裝修設計并施工。按照

《中華人民共和國合同法》和建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》的規(guī)定，結合本工

程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

一、 工程概況

1.工程名稱：家庭裝修

2.工程地點：

3.工程內容：以報價表所列項目為準

4.工程施工方式：a. 單包工 b.包工包輔料 c.包工包料

5.工程工期：工程自 年月日開工，于 年 月 日竣工

6.合同價款(人民幣大寫) 元

二、甲方責任

1、工程開工前向乙方確認該工程的裝修設計及施工說明，并在圖紙及報價單上簽字認可;清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具陳設等采取保護措施;向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種批件手續(xù)并交納物業(yè)公司費用及裝修押金。

2、負責審定雙方協(xié)議的變更、增改項目，并按進度支付變更增改項目工程款項。

3、如確定需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)并交納相關費用;若甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意或要求乙方拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并承擔。

4、協(xié)調乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，協(xié)調鄰里關系。

5、由于甲方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由甲方負責修復和賠償。

6、甲方所購材料質量需由甲方、乙方共同驗收認可，否則因此造成經(jīng)濟損失由甲方負責。材料進場日期必須符合乙方施工進度要求，如因此誤時誤工所造成的損失由甲方負責承擔。甲方所購材料之項目，由甲方承擔保修費用。

7、甲方指派 為駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、登記手續(xù)和其他事宜。

8、甲方直接發(fā)包的工程，乙方有義務配合其他施工方施工，以保證工程質量及工程的順利完成。

三、乙方責任

1、協(xié)助甲方對裝修設計及施工說明的確定，擬定施工進度計劃交甲方審定。所采購的裝飾用主材，事先經(jīng)甲方審定、認可;協(xié)助甲方辦理入場手續(xù)，按照深圳市人民政府“第90號令“規(guī)定向物業(yè)交納裝修押金及工人出入證費用。

2、指派 為乙方駐施工現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務。解決由乙方負責的各項事宜。

3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙及施工說明進行施工，對施工進程中的項目變更事先交甲方審定、認可后方可施工。參加竣工驗收、編制工程結算單。

4、遵守有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理等工作，同時協(xié)調好由于施工帶來的擾民問題。

5、施工中未經(jīng)甲方同意或者有關部門批準，不得隨意拆毀原建筑物結構及各種設備管線，否則，承擔由此造成的一切后果。

6、對由于乙方原因造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，由乙方負責修復和賠償。

7、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和施工成品進行保護。

8、乙方為甲方驗房，驗房通過即表明乙方已認可甲方房屋質量，在乙方施工過程中出現(xiàn)水、電、空鼓等質量問題，不應將責任推卸給甲方，應自行解決或者與物業(yè)管理處協(xié)商解決。

9、所有與此合同有關的勞動工具由乙方提供。

10、乙方應至少提前三天提出工程進度，及甲方所需購買物件和甲方需提供的配合服務，包括現(xiàn)場評估和監(jiān)督等。

四、工程質量、工期、保修及違約責任

1、本工程以施工圖紙、報價單、工程增改單和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)或“深圳市家裝工程質量標準”等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

2、因甲方未按合同規(guī)定履行義務而影響工期，或因甲方提供的材料、設備質量不合格，以及因甲方臨時更改圖紙而影響工程質量、延誤工期，其返工費用由甲方承擔且工期順延，以“工程增改單”為準。

3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

4、非乙方原因造成的停電、停水及不可抗拒因素的影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

5、由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付工程款，每拖延一天，按應付款額的 %支付滯納金。

6、由于乙方原因延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方100元違約金。若合同期內甲方要求提前竣工，除支付趕工費外，每提前一天甲方支付乙方100元作為獎勵。

7、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

8、因單方原因合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

9、工程完工自驗收合格當日起兩年內，乙方實行質量保修。即兩年內因乙方施工或所購材料造成質量問題，由乙方負責免費維修;兩年內因甲方使用不當或所購材料造成的問題，則由甲方負責維修材料的購置費用，乙方免人工費進行維修。

五、附則

1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2、本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工/交付使用之日起，三年保修期滿，合同自行終止。

3、以下附件為合同之不可分割組成部分(與合同同時生效)

①、施工圖紙

②、工程項目報價單

③、工程增改單

④、雙方書面認可的附件

六、特別約定

甲、乙雙方同意：

1、進場前查水、電，進場后不能打壞水、電，打壞后由乙方負責。

2、不能在房內做飯，出了事由乙方負責。

3、電的管內不能有接頭，管與管的交接處不能有接頭，從上一接線盒處找接頭。

4、乙方施工完成后，交付甲方水電施工圖1份或水電改造圖片。

5、防水經(jīng)甲方驗收后，才可以貼瓷片。

6、插座右邊火線，左邊零線

7、火線用紅顏色，零線用黑色，地線綠黃相間的

8、工程結算價按竣工實際工程量核算，多退少補。

9、水電項目保修三年。

10、由甲方購買的材料，乙方須在使用前三天內以書面的形式向甲方提出清單。

11、合同簽定后，乙方不得單方面增減工程項目。

12、合同簽定后，在不變更項目的情況下，乙方不得以任何理由提高工程價格。

七、備注事項

1、本合同未涉或未詳部分，以政府或有關行業(yè)主管部門的規(guī)定為準。

2、凡本合同或與本合同有關的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交深圳仲裁委員會按該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，裁決是終局的，對雙方均具有約束力。

3、合同之未盡事宜，雙方另行協(xié)商。另議所形成的書面文件，為合同之補充部分，與本合同具有同等效力。

八、工程款付款方式的約定

甲方付給乙方工程款分以下五次完成：

簽合同后，甲方預付總工程款的10%，作為裝修定金(定金將打入工程款);

開工，水電改造完畢后付總工程款的40%，作為第一批材料款;

木工完工，油漆工進場付總工程款的30%，作為第二批材料款;

施工完工，驗收合格后付總工程款的15%;

驗收合格一個月內，甲方將余款5%一次性付清。

甲 方： 乙 方：

身份證號： 身份證號：

電 話： 電 話：

電子郵箱： 電子郵箱：

地 址： 地 址：

年 月 日 年 月 日

ideng_f;">聘用單位：_________(簡稱甲方) 身份證號：_________

承包廚房者(受聘人)：_________(簡稱乙方) 身份證號：_________

根據(jù)勞動局、民政局及烹飪協(xié)會的有關法規(guī)條文，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議書，以供共同信守執(zhí)行。

一、 甲方將座落于 市(縣、區(qū)) 地段的廚房承包給乙方做技術管理工作，職務為_________，有效期為_________年，自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日_________止。

二、 甲方每月付給乙方承包工資：人民幣_________元，(大寫：_________萬_________千_________百元整)。每月號為支付上月工資發(fā)放日。甲方不得以任何理由拖欠，如甲方拖欠工資自每月的工資發(fā)放日起7日后，乙方則無需再遵守本協(xié)議，并可要求甲方支付乙方全部工資(上月未發(fā)工資加本月實做天數(shù)的工資)和廚房人員回湖南的相關車費。如協(xié)議未果，乙方有權向勞動仲裁機關申請仲裁解決。

三、乙方自行組織安排熟練操作技能的廚師擔任廚房內切配、正、副灶臺、蒸爐、打荷、冷菜間等技術崗位工作，并負擔工資。廚房內洗滌衛(wèi)生雜工由甲方負責安排人員并負擔工資。

四、 在乙方承包期中，甲方有義務為乙方提供必需的工作條件和約定的生活待遇(包括免費提供乙方工作人員的食宿)。如對乙方人員安排烹調技術有所異議，可及時向乙方提出，乙方應及時改進，達到雙方滿意。甲方在營業(yè)期間若生意紅火，增收營業(yè)額，應相應增加乙方工資。

五、 甲、乙雙方欲解除本協(xié)議，一方應以書面形式提早30日向另一方提出，以便安排工作，否則，一方應加倍賠償另一方相對應的經(jīng)濟(工資)損失。

六、 本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方按照有關規(guī)定，本著互相諒解的精神，共同協(xié)商處理，如協(xié)商未果，按原協(xié)議執(zhí)行。

七、本合同期限屆滿，勞動合同即終止。雙方當事人在本合同期滿前30日向對方表示續(xù)訂意向，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，可以續(xù)訂勞動合同，如協(xié)商未果，則合同到期本協(xié)議自動失效。

八、 本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽名蓋章后生效。同時產(chǎn)生法律效力。

九、乙方或者乙方所屬人員患病或非因工負傷，其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療費用等待遇按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

十、本協(xié)議條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸時，以國家法律、法規(guī)為準。

甲方：_________(簽名蓋章) 乙方：_________(簽名蓋章)

簽訂日期：_________年_________月_________日

ideng_f;">甲方：XX村民委員會

乙方：XXX

根據(jù)《土地管理法》及《農村土地承包法》的有關規(guī)定，乙方通過 方式取得甲方荒灘荒山(林地)的承包經(jīng)營權，經(jīng)雙方共同商定，達成如下協(xié)議，特立此合同：

一、甲方將位于 村民委員會(組)所有的， 以北、現(xiàn)以西與村XX毗鄰的荒山(林地)發(fā)包給乙方使用，其四至為：

東至：現(xiàn)西邊;

南至：與XX村荒山相隔的通往上山的道路;

西至：這兩座山頂東西分水嶺一線;

北至：從南側數(shù)第二個山頭與第三個山頭之間的山谷中分線。

二、乙方承包后，承包使用期五十年不變，即從二oXX年X月X日起至二oXX 年X月X日終止。

三、乙方所承包的荒灘荒山(林地)使用權及其地上附著物總承包款為人民幣XX元整，付款方式為：

四、乙方承包荒灘荒山后應積極治理，在荒山上植樹、種草或搞多種經(jīng)營;經(jīng)有關部門批準可以從事非農業(yè)生產(chǎn)，利用承包范圍內的林木、粘土、沙石等礦產(chǎn)資源或建造固定設施。

五、乙方對所承包的荒灘荒山有獨立的經(jīng)營管理權，但不得轉包。

六、甲方要尊重乙方所承包荒灘荒山的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，保護其合法權益不受侵犯，對荒山的開發(fā)治理成果全部歸乙方所有。

七、乙方在所承包的荒灘荒山在合同履行期內除乙方交納承包款外，乙方不負責其他任何名目的費用。

八、乙方將荒灘荒山承包后，甲方有權監(jiān)督、檢查、督促其治理和合理利用荒灘荒山資源，發(fā)現(xiàn)問題及時書面通知乙方。

九、甲方保證該荒灘荒山(林地)界線、四至與他人無任何爭議。如因此發(fā)生糾紛，由甲方負責協(xié)調處理，如由此給乙方造成經(jīng)濟損失，由甲方負責全額賠償。

十、甲乙雙方必須信守合同。如甲方違約導致解除此合同，須付給乙方違約金人民幣萬元、退還乙方承包荒灘荒山所付的全部價款，同時對乙方的治理投入和治理成果合理作價，作價款一次性付給乙方;如乙方違約導致解除此合同，甲方不予退還乙方的承包款。

十一、如在承包期限內遇國家建設或進行其它開發(fā)建設需征用土地時，應首先從征地款中保障向乙方支付實際經(jīng)濟損失和未履行年限的預期利益損失。

十二、合同期滿后，如乙方愿意繼續(xù)承包經(jīng)營，雙方續(xù)簽合同;如乙方不再承包經(jīng)營，甲方對乙方的治理成果、經(jīng)濟投入合理作價歸甲方，作價款一次性付給乙方，不得拖欠。否則，此合同期限順延至甲方將全部價款付清乙方后合同自行終止。

十三、甲乙雙方如因作價款發(fā)生分歧，協(xié)商不成，須委托甲乙雙方共同認可的中介機構進行評估作價，其結果對雙方均有約束力。

十四、此合同發(fā)生糾紛由 裁決。

十五、本合同一式四份，甲乙雙方各一份、公證處一份、 鄉(xiāng)人民政府備案一份，經(jīng) 公證處公證后生效。

甲方(蓋章) 乙方(簽字)

法定代表人(簽字)

二o 年 月 日

裝潢合同 篇5

甲方(發(fā)包人)：_____________

乙方(承包人)：_____________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《揚州市市區(qū)建筑裝飾裝修管理暫行辦法》及其他有關法律法規(guī)、遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商同意就本工程建設施工事項達成一致,訂立本合同。以資共同遵守。

一、項目名稱和內容

1.項目名稱:寶應郭莊安置小區(qū)監(jiān)理辦公室

2. 項目地點:寶應縣郭莊

3.施工日期: 20________________ 年11月10日

4.項目內容: 辦公場所改造裝修(詳見施工方案和圖紙)

二、項目的質量與驗收

1.鑒于本合同訂立之時，以甲方提供雙方確認的設計方案，以及乙方于 20________________年 10 月 10 日提供、甲方確認的兩個工程的施工圖紙進行現(xiàn)場施工布置。

2.項目交付甲方使用前，甲乙雙方應對乙方完成的工作成果進行驗收。在 20________________ 年 11 月 10 日前，甲方如不驗收、則視同為甲方已驗收合格;未經(jīng)驗收，甲方擅自使用的，視為對乙方完成的工作成果無異議。

三、項目的報酬與支付方式

1.甲乙雙方確認本合同工程的總價款為人民幣 16.8萬元(￥：168000.00元)。乙方按甲方認可的施工圖紙和技術規(guī)范承擔全部工程的施工建成和修正缺陷等工作;項目如有增減，費用另算。

2.甲方于本合同簽定之日向乙方支付工程首付款人民幣 2 萬元(￥：20________________0.00元);

3. 20________________ 年 11 月 10 日竣工經(jīng)甲方驗收合格后十個工作日內，甲方支付乙方人民幣14.8 萬元(￥148000.00元 );

四、雙方的權利與義務

1.甲方應當按照合同約定向乙方支付報酬。乙方負責修改造過程所有的料工費,并提供辦公家具,桌椅,空調,電器等相關設備.

2.施工前乙方應出具詳細施工尺寸明細圖，負責現(xiàn)場施工安排，甲方有義務協(xié)調用電用水、材料安全存放等現(xiàn)場協(xié)調協(xié)助工作。

3.甲方有對乙方交付的工作成果進行驗收,如發(fā)現(xiàn)不符合本合同約定的質量要求,可要求乙方返修。

4. 本合同簽定后，甲方不得中途變更本合同約定的工作內容以及工作要求，經(jīng)雙方協(xié)商一致變更的，甲方應當根據(jù)工作量的實際增加或減少的情況，在應付款項中增付或扣除。

5.乙方采用的材質及設備需符合報價時承諾的品牌、規(guī)格色號，品質符合國家或行業(yè)標準。其它要求參照國家標準執(zhí)行。主材運至現(xiàn)場，經(jīng)甲方驗收、確認后安裝。

6.乙方確保按合同規(guī)定質量及進度完成本合同約定工作內容，達到設計效果圖標準。由于甲方中途變更本合同約定的工作內容以及工作要求造成乙方無法按照合同約定時間交付工作成果的，乙方不承擔相應的法律責任，工期順延。

7.乙方承諾乙方具有該工程的施工資質及能力。乙方應了解遵守有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，負責現(xiàn)場施工組織、安全措施等一切工作;在工程項目施工期間，如發(fā)生一切安全責任事宜(如造成人身傷害、設施的損壞)由乙方負全責，與甲方無關。

8.乙方負責1年質保期內的保修(含電器等一切乙方所供材料及施工工藝保修;非質量因素的維修乙方酌收材料成本費用);在接到甲方通知后在24小時內赴至現(xiàn)場進行修復。

9. 在質保期內，如因質量問題造成產(chǎn)品倒塌傷擊他人等一切安全責任事故由乙方負全責，與甲方無關(人為因素或不可抗力因素除外)。

五、違約責任

1.甲乙雙方均應按照本合同約定的內容履行自己的義務，違反合同約定的，應當向守約方承擔相應違約責任。除本合同對于違約金已有約定之外，一方的違約行為給對方造成損失的，應當賠償對方因其違約所受到的實際損失;

2.甲方未按期支付價款的`，每逾期一日，每日按合同總價款的千分之二向乙方支付違約金;并且乙方有權相應順延合同履行期限;

3.乙方未按期完成工作內容的，甲方除扣除余款外，并要求乙方按合同總價款的雙倍支付違約金; 如乙方未按口頭承諾甲方客戶認可的工藝、材料要求施工的，造成扣罰甲方工程款或違約金等損失的，所有費用由乙方承擔，甲方有權在工程款中扣除。(乙方有義務事先提供施工工藝材料說明)。

4.甲方未按本合同第四條第二款約定向乙方提供必要的工作條件的，乙方可以順延合同履行期限;

5.乙方未按本合同約定的質量標準完成工作內容的，應當在甲方提出異議之日起二日內返修，如確屬無法返修并造成甲方損失的，甲方有權要求乙方按合同總價款的10%支付違約金。

六、爭議的解決

雙方因履行本合同而引起的或與本合同有關的一切爭議、糾紛或權利主張應當首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

七、其它

1.本合同經(jīng)雙方簽字簽章后即生效，正本一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份;

2.本合同附件作為本合同的一部份與本合同具有同等的法律效力，傳真件也具法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

裝潢合同 篇6

委托方（甲方）：____________________

承接方（乙方）：____________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程地址：____________________

2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)

1）______室，計______平方米；

2）______廳，計______平方米；

3）______廚房，計______平方米；

4）______衛(wèi)生間，計______平方米；

5）______陽臺，計______平方米；

6）______過道，計______平方米；

7）其他（注明部位），計______平方米。

總計：施工面積______平方米。

3、施工內容：見預算書和施工圖。

4、委托方式：__________________

5、工程開工日期：______年______月______日

6、工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數(shù)：______天

第二條：工程價款

工程價款（金額大寫）_________________元，詳見本合同附件（二）《預算書》。

1、材料款______元；

2、人工費______元；

3、設計費______元；

4、施工清運費______元；

5、搬卸費______元；

6、管理費______元；

7、其他費用（注明內容）______元。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件（三）《工程材料決算清單》。

2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

3、質量檢查監(jiān)督部門：佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。

4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、合同一經(jīng)簽訂，乙方進場后甲方即應付35%工程款；當工期進度過半（______年______月______日），甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。（注：甲方需在乙方通知三天內驗收）甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。

3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第六條：工程工期

1、如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______元。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

第八條：其他事項

1、甲方

1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2、乙方

1）指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3）負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

4）嚴格履行合同，實行信譽工期。

5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的收據(jù)向佛山市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向____________仲裁委員會申請仲裁；____________人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式______份，甲乙雙方各______份。

甲方（業(yè)主）：____________（簽章）乙方：____________（簽章）

住所地址：____________企業(yè)地址：____________

郵政編碼：____________郵政編碼：____________

工作單位：____________法人代表：____________

委托代理人：____________委托代理人：_____________

電話：____________電話：____________

簽約地址：____________簽約日期：____________

裝潢合同 篇7

委托方(甲方)：__________________________

設計方(乙方)：_____________________________

甲、乙雙方經(jīng)有好協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢設計，為保證設計順利進行，特簽訂本合同，以資共同遵守。

第一條：定義：

“委托設計”：基于甲方委托乙方對其合法使用房屋進行室內裝修的前提條件，根據(jù)本合同的相關約定，乙方向甲方提供對其房屋收費設計的一項服務：“施工合同”：甲、乙雙方共同簽訂的“家庭居室裝飾裝修施工合同”?！霸O計定金”：為保障“施工合同”的有效簽署及本合同的正常覆行，甲方在簽訂本合同后應支付的部分款項，該款項的具體使用辦法詳見合同約定?！罢闪抠M”：乙方對房屋設計所需的必要參考數(shù)據(jù)進行實地測量并記錄，甲方針對乙方此項工作而支付的相關費用。

第二條：工程概況：

一、工程地點：_______________________________________________。

二、房型規(guī)格：□單層房屋□復式房屋□其它____室_____廳____廚____衛(wèi)___。

建筑面積：關門面積____________平方米。

三、測量時間：____________

四、負責設計本案的設計師____________

第三條：收費標準：

1、□單層房屋：收取設計定金900元、丈量費100元。

2、□復式房屋：收取設計定金1300元、丈量費200元。

第四條：費用總價

費用總價：____________元整。(人民幣大寫)____________元整。(例字：壹貳叁肆伍陸柒捌玖零仟微億)其中：丈量費：_______元整;設計定金：______元整。

第五條：付款方式和說明

1、本合同一但簽訂，甲方即付清上述費用總價，其中測量費不予退還;設計定金可在雙方簽訂“施工合同”且甲方按“施工合同”約定付清第一筆預付款后退還。

2、設計師上門測量房型面積后，因甲方原因，雙方?jīng)]能簽訂施工合同的，設計定金不予退還。

第六條：設計要求

1、甲方應提供經(jīng)物業(yè)部門認可的房屋建筑結構平面圖，并向乙方提供實地丈量方面的方便和條件。

2、甲方在乙方出具平面圖基礎上和乙方進行設計上的溝通，直至甲方簽字確定方案，乙方進入下一步施工圖設計階段。

3、設計結束時應出具所有施工圖(包括：原始平面圖，平面布置圖，天花材質圖，地面布置圖及各主要施工立面圖、開關、插座布置圖)。

第七條：不可抗力

在合同執(zhí)行過程中，如因雙方當事人不能預見、不能避免、也不可克服的不可抗力事件，包括但不限自然災害、意外事件等，導致本合同不能正常執(zhí)行，受影響方應在24小時內通知對方，并及時取得當?shù)叵嚓P政府部門出具的書面證明向對方出示。甲乙雙方同意均不因此追究對方違約負責。

第八條：合同生效

一、本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

第九條：合同生效

因本合同引起及與本合同有關的爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任一方均可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

甲方(簽字)： 乙方(簽字):

地址： 地址：

電話： 電話：

委托代理人： 代表：

簽約地址：

簽約日期：

裝潢合同 篇8

聯(lián)系電話：

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)，結合本市裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：

1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第 種承包方式：

(1)甲方包工、部分包料，并提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限 天;

開工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日;

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。

雙方商定施工圖紙采?。?/p>

1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表：裝飾裝修工程設計圖紙);

2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費 元由甲方支付(此費用已在工程價款內)。

4.1 開工前3天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

4.2 提供施工期間的水源，電源;

4.3 負責協(xié)調施工隊與寫字樓業(yè)主以及鄰里之間的關系;

4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);

4.5 施工期間甲方仍需部分使用該施工空間的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;

4.6 參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收，

5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程;

5.2 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的'規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

5.3 保護好原空間室內的家具和陳設，保證空間內上、下水管道的暢通;

5.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期(見附表：裝飾裝修工程變更單)。

7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

3.甲方同意工期順延的其他情況。

7.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由甲方承擔，工期順延。

7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

7.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延：因乙方原因造成工程質量存在的問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

8.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表：工程驗收單);

8.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(見附表：工程結算單);

8.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表：工程保修單)。

9.1雙方約定按下列第_______________種方式支付工程款：

1. 工程款分兩次支付：第一次于開工前三日，甲方向乙方支付合同總金額的 %，即 元;第二次于工程進度過半，將剩余工程款的 即 元。

2. 合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：

3. 其他支付方式：

3.1 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，為節(jié)省額外開支，全部工程款項由 方式結算：

A. 銀行轉帳;

3.2 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表：工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

裝潢合同 篇9

煙臺華鑫上海大眾汽車銷售服務有限公司

汽車裝潢服務合同

合同編號：

委托方：（以下簡稱“甲方”） 受托方：煙臺華鑫上海大眾汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“乙方”）

地 址： 地 址：煙臺市芝罘區(qū)機場路188號 郵 編： 郵 編： 264004

電 話： 電 話： 0535-6678888

身份證號： 客戶服務熱線：0535-6679999

鑒于甲方已簽訂《汽車銷售合同》（合同編號：），甲乙雙方現(xiàn)就甲方所購車輛的裝潢事宜達成如下條款。

一、甲方委托乙方協(xié)助辦理下列汽車裝潢服務并同意預付相關費用：

注：1、以上委托代辦項目的費用均以實際發(fā)生額為準，由乙方憑出票單位的憑證與甲方按實結算。

2、裝潢項目中，如果甲方同意使用非上海大眾原廠附件，裝潢車輛因為非上海大眾原廠附件而產(chǎn)生的任何問題，由甲方全部承擔，乙方不承擔任何責任。

3、在車主同意的情況下，在安裝非上海大眾附件時需更改原車電源線路。

二、乙方根據(jù)其提供的服務項目收取如下費用：

三、其它說明： 。

四、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。經(jīng)甲方簽字或蓋章、乙方授權代表人簽字并蓋章后生效。

甲方（簽章）：乙方（蓋章）：

經(jīng)辦人（簽字）： 授權代表人（簽字）：

經(jīng)辦人（簽字）：

簽約日期：年 月 日 簽約日期：年 月 日

裝潢合同 篇10

甲方：

乙方：

甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平的原則，就華寧熱電有限公司辦公室裝飾施工達成以下協(xié)議：

一 、工程項目內容

(一)工程名稱：辦公室改造、裝飾工程。

(二)工程地點：內蒙古華寧熱電有限公司院內。

(三)工程內容：

1、一樓增加輕鋼龍骨紙面石膏板墻一道，房間刮膩子，拆二樓組合寫字隔斷重新安裝到一樓。

2、二樓堵門口一個，拆隔斷墻一道;二樓原辦公室外間由一間改為兩間，并且刮膩子。

3、詳細做法見附圖及說明。

(四)承包方式：包工包料，有增減項目可作調整，沒有其他變動外不做調整執(zhí)行一次包死。

二、合同造價：叁萬元整(￥30000元)。

三、工程付款方式

工程開工材料進場后，付工程款5000元，工程驗收合格提供建安發(fā)票后再付90%元，余10%作為保修金，一年后全部付清。

四、 工期要求

(一)開工日期： 年 月 日

(二)竣工日期： 年 月 日

五、工程質量及驗收：

(一)、乙方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術標準規(guī)范進行施工。

(二)、乙方必須按照現(xiàn)場簽證及變更圖紙的要求保質、保量完成各項工程。

(三)、按合同約定由甲方提供材料、設備，甲方應在材料進場前通知乙方，雙方共同驗收辦理交接手續(xù)。

(四)、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，材料不合格的甲方有權通知乙方更換，造成的時間延誤，由乙方承擔責任。

(五)、凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工后達到工程質量驗收標準，返工后仍達不到的由乙方承擔責任。

(六)、甲方負責檢查施工現(xiàn)場工程質量及進度，并配合施工。

(七)、工程驗收：由相應的部門進行檢查、驗收后并出具工程量核定單，以此作為結算的依據(jù)。

六、安全要求：

乙方嚴格按照“安規(guī)”進行施工管理，所有進入現(xiàn)場施工的施工人員必須經(jīng)過安全教育培訓，考試合格后方可上崗，若施工人員違規(guī)操作，由乙方承擔相應的責任。

甲方： 乙方 ：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年月 日

裝潢合同 篇11

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，決定共同合資在河西鎮(zhèn)汪臺村斜對面河堤邊原甲方的母親擁有的一塊土地上建造一棟三層半樓房，為明確雙方權利義務，特訂立此合資建房協(xié)議。

甲方的母親無償提供其自有的位于******************的一塊土地，該地約長25米，寬8.4米，總面積約210平方米。

雙方同意以甲方的名義建房，此建筑約長15米，寬8.4米，總占地面積約130平方米，房屋平面圖見本協(xié)議附件一。

本次建房資金估計約30萬元，由甲方出資50%（人民幣15萬元），乙方出資50%（人民幣15萬元）；

建房資金指房屋建造成本（包含施工、原材料、門窗、護欄等基本配套設施）及房屋報建所產(chǎn)生的一切成本與費用。

由甲方負責辦理相關建房手續(xù)，該房屋報建手續(xù)所需的費用計入此次建房資金總額；甲乙雙方合資所建房屋辦證所需的稅費及罰款,由甲乙雙方按1:1比例承擔。

1、房屋建成后雙方各享有建筑占地面積一半的土地所有權；一層為門面房，各擁有一半產(chǎn)權，出租、轉讓等利用需雙方協(xié)商決定，成本或收益各自一半；甲方擁有三層的房屋永久產(chǎn)權及所有權（建筑面積130平方米），乙方擁有二層的房屋永久產(chǎn)權及所有權（建筑面積130平方米），雙方對各自分配的房屋均享有永久居住權和出租收益權，甲方承諾不以任何理由對房屋的其他產(chǎn)權主張權利；建成毛坯房（水電到戶到房，進戶門、窗戶全部安裝好鋁合金門窗，樓梯扶手安裝好，外墻刷墻漆，內墻水泥沼平，前坪水泥沼平，水電立戶）后，雙方對各自占用房屋自行處分，日后如需裝修，該裝修費用由各自自行承擔。

2、負一層、四層及樓梯雙方均享有同等所有權及使用權；本房屋部分地面、

樓面、外墻、樓梯、門前公共部分及其他附屬設施全部為雙方公共資源，所屬權益的公共區(qū)域由甲乙雙方共同維護、共同管理、共同使用，任何一方不得獨自占用。鄰里之間應和睦相處、守望相助，共同維護居住各方的人身、財產(chǎn)安全。日后房屋的維護、維修、公用設備增加等費用，由居住雙方協(xié)商解決（人為損壞，則由自己承擔）。

3、無論該房屋及土地使用權能否辦理過戶，該住宅樓的土地使用權及上面房屋的所有人和使用人按本條第1款約定的面積分屬甲乙雙方各自所有。甲方必須在乙方能辦理過戶時，協(xié)助乙方辦理房屋及土地使用權證過戶至乙方名下的手續(xù)。甲方及其家屬對此無任何異議。

4、房屋建成后，將來如遇政府或其他單位、企業(yè)，征收、征用該地塊，以致房屋需拆遷、搬遷的，如獲相應面積的房屋補償或貨幣補償，則由雙方按1:1比例分配；本補償方式、方案，經(jīng)雙方議定，不得反悔，甲方及所有家庭成員不得再另行提出異議，否則須賠償乙方五倍的建設成本。

5、居住各方在內部裝修時，不得擅自加、改、擴大住宅面積，不得危及房屋主體結構。造成其他人損失的，應當予以賠償。

6、甲方保證乙方在此居住，可享受與其他同村村民的待遇，可正常使用道路、居民用水、用電等，但使用費用由各自負責。

7、如日后拆除重建，甲乙雙方（包括繼承人）有同等的建設權、設計權，產(chǎn)權、使用權各自繼續(xù)占50%。

8、為了保證家庭居住環(huán)境的完整性和舒適性，雙方禁止私自將自住房屋出租或變賣，若遇特殊情況，要協(xié)商處理（以書面簽名資料為準），另一方將優(yōu)先獲得略低于外部同等條件20%的`受讓、買入的權利；若未經(jīng)協(xié)商私自處理的，處理結果無效，私自處理的一方將自愿放棄對房屋的所有使用權、管理權和處分權。

甲方有義務按約及時辦理建房相關報批手續(xù)，及時辦理或協(xié)助乙方辦理房屋及土地所有權過戶至乙方名下的手續(xù)；

甲方承諾本協(xié)議約定事項，已取得其家屬的授權與同意，任何與此權益有關的人均無異議；

乙方有權按本協(xié)議的約定取得所建住宅樓的土地使用權、房屋的所有權及使用權、收益權等全部權益；

乙方有權要求甲方及時辦理或協(xié)助乙方辦理房屋及土地所有權過戶至乙方名下的手續(xù)；

乙方有權要求甲方按約及時辦理建房相關報批手續(xù)；

雙方有義務積極履行本協(xié)議約定事項，努力開展合作事項，不得損害合作對方的合法權益；

雙方應協(xié)助對方開展與合作事項有關的工作，提供便利條件，促成合作事項的順利開展。

在房屋落成前或落成后，合作雙方采取風險共擔原則。即如在建設前、中、后，如城管拆除，發(fā)生安全事故，雙方各自承擔損失的50%。

以上條款對雙方均有約束力，任何一方違反該約定致使該房屋不能建成或者造成其它經(jīng)濟損失的，則造成損失的一方負責賠償另一方的全部經(jīng)濟損失。

以上協(xié)議書條款雙方自愿同意，雙方及其后代子孫不得以任何理由和借口違約，否則違約方要按守約方找的評估部門來評估守約方所投資的建筑物評估價的五倍賠償給守約方的損失。

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成，可向本轄區(qū)仲裁機構申請調解或依法向轄區(qū)的人民法院起訴，結果對雙方均有約束力。

本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字并捺手印后生效，一式三份，甲方、乙方、甲方的母親(即建房土地贈予人)各執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方不得以任何理由借口終止該協(xié)議書。

本合同未盡事宜，雙方另行友好協(xié)商確定。

裝潢合同 篇12

委托方：______________________

承接方：__________________

工程項目：__________________

甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

1、工程概況

工程地址：_________

店鋪規(guī)格：__________________________

總計施工面積___平方米;

施工內容：詳見裝修施工圖。

委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。

工期：_________年_____月_____日至_________年_____月_____日，工期共_____天

2、工程價款，工程價款__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。乙方并提供三年的質量違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

3、爭議解決，本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的`前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

合同生效，本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方（簽字）：

乙方（簽字）：

電話：_________________________

電話：_________________________

身份證號：_____________________

身份證號：_____________________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

裝潢合同 篇13

合同編號：______

委托方：____________

受托方：____________

地址：____________

地址：____________

郵編：____________

郵編：____________

電話：____________

電話：____________

身份證號：____________

客戶服務熱線：____________

鑒于甲方已簽訂《汽車銷售合同》(合同編號：______)，甲乙雙方現(xiàn)就甲方所購車輛的裝潢事宜達成如下條款。

一、甲方委托乙方協(xié)助辦理下列汽車裝潢服務并同意預付相關費用：

1、以上委托代辦項目的費用均以實際發(fā)生額為準，由乙方憑出票單位的`憑證與甲方按實結算。

2、裝潢項目中，如果甲方同意使用非上海大眾原廠附件，裝潢車輛因為非上海大眾原廠附件而產(chǎn)生的任何問題，由甲方全部承擔，乙方不承擔任何責任。

3、在車主同意的情況下，在安裝非上海大眾附件時需更改原車電源線路。

二、乙方根據(jù)其提供的服務項目收取如下費用：

三、其它說明： ____________。

四、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。經(jīng)甲方簽字或蓋章、乙方授權代表人簽字并蓋章后生效。

甲方(簽章)：____________ 乙方(蓋章)：____________

經(jīng)辦人(簽字)：____________ 經(jīng)辦人(簽字)：____________

簽約日期：____________ 簽約日期：____________

裝潢合同 篇14

工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

1.工程地址：__________________________________________________

1、_____室，計__________平方米;

2、______廳，計__________平方米;

3、______廚房，計__________平方米;

4、______衛(wèi)生間，計__________平方米;

5、______陽臺，計__________平方米;

6、_______過道，計_______平方米;

7、其他(注明部位)__________，計_______平方米;

3.4.5.6.施工內容：詳見施工圖。委托方式：____________工程開工日期：_______年_______月________日工程竣工日期：__________年_________月_________日

2、人工費_________元;

3、設計費________元;

4、施工清運費________元;

5、搬卸費________元;

6、管理費__________元;

7、稅金(3.41%)________元;

8、其他費用(注明內容)______元;

1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

6.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%。當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的'原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

1.工程質量驗收，符合國家《家庭裝潢工程質量標準》。除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

(1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

(2)、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。

(3)、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

(1.)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。

(2.)指派(姓名)為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

(3).負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。

(4).嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。

(5).在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，請求解決。

2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。