承運合同
發(fā)布時間:2023-04-23 承運合同承運合同(優(yōu)選6篇)。
經(jīng)過精心編輯幼兒教師教育網(wǎng)編輯為你整理了承運合同相關(guān)內(nèi)容。隨著法律的普及越來越廣,簽署合同已經(jīng)成為了一項保護當事人權(quán)益的常態(tài)化工作。簽訂合同是當事人或者當事雙方約定某件事情的一種契約。強烈建議你能收藏本頁以方便閱讀!
承運合同【篇1】
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合施工現(xiàn)場實際情況。為明確雙方權(quán)利、義務(wù)及職責,經(jīng)雙方協(xié)商達成以下協(xié)議。
第一章 承包工程概況
1.1工程名稱:露天煤礦煤土分離
1.2工程位置:山西省晉中市靈石縣段純鎮(zhèn)
1.3工程內(nèi)容:土石方運輸(含自:土、石、煤、渣等)。
1.4工程數(shù)量:20xx萬立方
1.5承包期限:20xx年 月 日至 年 月 日
第二章 施工設(shè)備、人員、材料
2.1乙方參加的運輸車輛型號要達到290型馬力以上的載重的雙橋自卸車。
2.2甲方必須提供乙方施工運輸中需要的修理場所、電、住宿及生活用水設(shè)施,并保障乙方人員及設(shè)備的安全。
2.3乙方必須管理好、維護好甲方所提供的水電及設(shè)施。
第三章 雙方責任
3.1甲方負責協(xié)調(diào)礦區(qū)各單位之間的關(guān)系,為乙方順利運輸創(chuàng)造便利條件。甲方必須每天派專業(yè)人員負責道路整平,保證乙方裝卸作業(yè)面不堵車,保持道路暢通。
3.2乙方車輛進場每輛車后必須安排2-3名技術(shù)合格、3年以上駕齡的司機操作自卸車。確保安全正常不脫崗。
3.3車輛進入工地作業(yè),除嚴各遵守道路交通法規(guī)外,還必須遵守公司各項規(guī)章制度。要低速、安全、謹慎、文明駕駛,遵守安全規(guī)程,并嚴格按照現(xiàn)場管理人員的要求進行作業(yè),服從現(xiàn)場管理人員的指揮和調(diào)度,嚴禁酒后駕駛,嚴禁穿拖鞋、赤腳、赤膊駕駛。嚴禁開賭汽車、英雄車。
3.4車輛在工程作業(yè)時,要按照指定地點拉運、排倒土方,凡不按要求、不聽指揮、不服從管理的,經(jīng)調(diào)查屬實的,嚴肅處理。但甲方必須明示標志,不得違法違規(guī)指揮。
3.5自卸車在施工期間不得偷油、偷煤、賄賂管理人員,管理人員也不得向司機及工作人員索賄、吃、拿、卡、要。
3.6如有在現(xiàn)在打架鬧事,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將交公安機關(guān)處理,后果自負。
3.7因天氣原因停工,待具備正常施工條件時,乙方在接到通知后必須盡快將車輛到達施工現(xiàn)場,不得以任何理由拖延時間。
3.8 乙方應(yīng)按時參加甲方的安全生產(chǎn)例會。安全例會傳達的相關(guān)安全操作堆積應(yīng)嚴格執(zhí)行到各種崗位。若發(fā)生交通事故相互碰撞應(yīng)保護好現(xiàn)場及時上報甲方處理,一切費用由雙方自理。若乙方違反安全操作堆積發(fā)生各種事故由乙方承擔全部法律責任和全部經(jīng)濟責任,若因甲方原因造成的過失過錯甲方負責。
3.9 車廂容積以甲方管理人員測量為準。如果加高車廂被砸掉應(yīng)及時修復(fù)。如沒上報且沒有及時修復(fù),則當月方量全部按照沒有加高方量計算。要將原車廂加高必須提前3天到公司申請批準,加高的材料必須要達到安全標準,否則加高部分將不算。加高后方量從當日起以重測方量為準。離工期間,應(yīng)及時主動清理車廂內(nèi)粘附的余渣。
3.10在合同期間若乙方無故中途停工、退場或只做土方不做石方如果退場必須提前十五天通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商再作決定。
3.11 夜間施工中途,乙方司機不得在半途停車睡覺,如需要休息必須要向現(xiàn)場管理人員請假后,到指定的位置才能休息。如私自休息將以曠工處理,給予罰款。如因甲方強迫司機疲勞駕駛引發(fā)后果甲方負責。
3.12 如因甲方原因造成的停運或挖掘機刻意慢裝等現(xiàn)象,先告知甲方,如不解決按問題,每超過一小時甲方應(yīng)賠償乙方每車100元
第四章 計量、結(jié)算、單價、付款方式
4.1 挖運價格 元每車,運輸價格以運距20xx米 元每立方為基礎(chǔ)價,運距每增100米距離將在基礎(chǔ)價上增 元每立方。每車運輸量不能低于 方,多出此方數(shù)每增加一方增加費用每方 元。方量計算方式按車型容積(長×寬×高)計算,柴油保底 元每升,不受市場漲幅價影響。運輸車輛所用油費于每月結(jié)算工程款時一并結(jié)算,以上運費價格均含面層和底層土石方綜合價格及燃油費,司機工資、機械所有費用包含在內(nèi)一切費用。若遇燃油提價,人機費提價,再另補差價。
4.2 付款方式
車輛進場后,付調(diào)車費每輛20xx元,挖機7000元,第一個月結(jié)算扣除。每月 號為驗票結(jié)帳日,乙方車輛到場試拉后可以預(yù)見支,每10天預(yù)支工程量的30%,其余待驗票后一并月結(jié)算,如因銀行原因或甲方能說明正當理由未能在此結(jié)束日結(jié)算,按總額的3%利息補貼。甲方應(yīng)按時結(jié)算工程款,如沒有按時結(jié)算,乙方有權(quán)停運等待結(jié)算,如甲方達不到承諾乙方有權(quán)停運,待甲方結(jié)清此款,退場費用由甲方承擔每輛車20xx元補貼。
4.3 雙方在簽訂合同后,甲方提供生活費、修車費 元,此款在合同期滿運輸費用結(jié)清后退還甲方。
第五章 合同的變更,停止條款
5.1 由于上級政府與天氣惡劣等不可抗力的因素,影響了合同的執(zhí)行時,經(jīng)雙方確認后可終止或順延合同期限,因此給乙方造成的損失應(yīng)當補償,
5.2 合同期滿后,合同雙方自動解除關(guān)系,乙方若能嚴格履行合同,本合同期限屆滿后在合同條件下?lián)碛袃?yōu)先承包權(quán)。
5.3 合同在執(zhí)行中如有未盡事宜雙方可協(xié)商解決,協(xié)商未果,可在三門峽市湖濱區(qū)人民法院裁定訴訟。
甲方: 代表:
乙方: 代表:
年 月 日
承運合同【篇2】
甲 方:
身份證號碼:
乙 方:
身份證號碼:
甲、乙雙方就乙方承攬完成甲方的裝卸工作事宜,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的需求,完成承攬的甲方的叉車裝卸貨物工作,所需的必要用具叉車和相關(guān)駕駛?cè)藛T(必須要有相應(yīng)操作資格)由乙方自己提供,承攬工作中的一切風險由乙方承擔。
甲方對乙方的要求
1、 甲方有權(quán)根據(jù)其自身需求,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項工作。
2、 在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方需要按時、按質(zhì)完成承攬的甲方的工作。
3、 遇突發(fā)事件時,乙方應(yīng)及時處理,必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
二、 協(xié)議期限。
協(xié)議期限一年,自二〇一四年六月一日起至二零一五年六月一日止。到期如雙方均無爭議,本協(xié)議自動延期一年。
三、 費用及支付方式、時間。
1、 費用: 。
2、 費用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
四、 甲方權(quán)利義務(wù)
1、 為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、 對乙方工作的進度及完成情況進行監(jiān)督、驗收;
3、 乙方按約定完成工作,甲方須按時足額支付費用給乙方。
五、 乙方的權(quán)利義務(wù)
1、 按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、 承擔因承攬工作所發(fā)生的一切稅費與責任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責任。
3、 接受甲方的監(jiān)督,嚴格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、 按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費用。
5、 不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包。
六、 其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當日一次性交給甲方壹仟元(¥1000.00)風險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
七、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:
日期
乙方 :
日期:
承運合同【篇3】
(甲方)
(乙方)
鑒定地點:達縣 鑒定時間 年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼 ,發(fā)動機號 ,車架 ,
2、廠牌車型,營運證號碼 ,發(fā)動機號 ,車架 。
第二條、服務(wù)期限
期限從 年 月 日 時起,至 年日時止,共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為 元(人民幣)(大寫 元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?;蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔甲方服務(wù)車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費 10% 的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號 ,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費 10% 的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務(wù)和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方: 乙方:
單位名稱(章): 單位名稱(章): 單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承運合同【篇4】
甲方:____________________
乙方:____________________
甲乙雙方,本著平等互利,協(xié)商一致的原則,簽訂貨物運輸承包經(jīng)營合同書。
一、合同期限:自_____年___月____日起至_____年____月____日止。
1、甲方將己方工廠的進出原材料及銷售的產(chǎn)品全權(quán)委托乙方承運,運輸方式為公路汽車運輸。
二、安全責任方
1、至簽訂本合同起,乙方一切安全將自行承擔。
2、乙方承包期間對所有承運貨物,車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的,乙方承擔全部責任并負責賠償。
3、車輛保險、維修檢測、年檢保養(yǎng)、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。
四、甲、乙雙方的權(quán)力義務(wù):
(一)甲方的權(quán)力義務(wù):
1、甲方有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要要求乙方貨物運輸?shù)街付ǚ?wù)區(qū);如甲方停工,停產(chǎn)等因素甲方有權(quán)暫?;蚪K止合同。
2、甲方對乙方的服務(wù)質(zhì)量,對發(fā)現(xiàn)的問題有權(quán)要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務(wù)質(zhì)量問題,以及車輛技術(shù)性能存在嚴重問題時,有權(quán)要求乙方停車整改或終止合同。
3、甲方委托乙方承運貨物事宜時,應(yīng)明確承運貨物品名 、裝貨地點 ,聯(lián)系人 ,聯(lián)系方式 ,貨物到達地
4、甲方有權(quán)獲知貨物在運輸途中的情況和預(yù)計到貨時間。
5、在貨物送達收貨人之前,甲方有權(quán)隨時改變到貨地點及收貨人。 甲方有權(quán)對乙方及乙方代表和相關(guān)工作人員的工作提出意見、要求改進。
(二)乙方的權(quán)力義務(wù):
1、乙方不能以市場運輸價格調(diào)整等任何因數(shù),借故拖延,暫緩或是停止對甲方的運輸時間執(zhí)行,若因特殊情況,貨物不能按預(yù)訂時間到達時,乙方應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系,向甲方匯報并進行處理。若甲方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有不合實際的情況,有權(quán)做出處罰。
2、乙方不得以任何方式將本合同的經(jīng)營權(quán)限轉(zhuǎn)包或分包,否則甲方有權(quán)終止合同。
3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。
4、乙方必須協(xié)助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的免費運輸。
5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數(shù)量及貨物清單。
6、輸過程中,發(fā)生貨物丟失、破損,由乙方負責賠償。
7、甲乙雙方協(xié)議簽字生效后,任何一方不得擅自解除合同,相互遵守相關(guān)合同法,合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給其它第三方承運。
三、附則:
1、本合同未盡事宜,雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式兩份,其中甲方持一份,乙方持一份。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方:
負責人: 負責人:
執(zhí)行代表: 執(zhí)行代表:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
年月 日
承運合同【篇5】
甲方:_________
乙方:_________
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議。yJS21.Com
1.運輸貨物:_________。
2.運輸方法:
乙方調(diào)派_________噸位船舶一艘(船舶_________吊貨設(shè)備),應(yīng)甲方要求由_________港運至_________港,按現(xiàn)行包船運輸規(guī)定辦理。
3.貨物集中:
甲方應(yīng)按乙方指定時間,將_________貨物于_________天內(nèi)集中于_________港,貨物集齊后,乙方應(yīng)在_________天內(nèi)派船裝運。
4.裝船時間:
甲文聯(lián)系到達港同意安排卸貨后,經(jīng)乙方落實并準備接收集貨(開集日期由乙方指定)。裝船作業(yè)時間,自船舶抵港已靠好碼頭時起于_________小時內(nèi)裝完貨物。
5.運到期限:
船舶自裝貨完畢辦好手續(xù)時起于_________小時內(nèi)將貨物運到目的港。否則按貨規(guī)第三條規(guī)定承擔滯延費用。
6.啟航聯(lián)系:
乙方在船舶裝貨完畢啟航后,即發(fā)報通知甲方做好卸貨準備,如需領(lǐng)航時亦通知甲方按時派引航員領(lǐng)航,費用由_________方負擔。
7.卸船時間:
甲方保證乙方船舶抵達_________港錨地,自下錨時起于_________小時內(nèi)將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時_________元,在裝卸貨過程中,因天氣影響裝卸作業(yè)的時間,經(jīng)甲方與乙方船舶簽證,可按實際影響時間扣除。
8.運輸質(zhì)量:
乙方裝船時,甲方應(yīng)派員監(jiān)裝,指導(dǎo)工人按章操作,裝完船封好艙,甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方保證原裝原運,除因船舶安全條件所發(fā)生的損失外,對于運送貨物的數(shù)量和質(zhì)量均由甲方自行負責。
9.雙方權(quán)利義務(wù):_________。
10.運輸費用:
按_________運價率以船舶載重噸位計貨物運費_________元,空駛費按運費的_________%計_________元,全船運費為_________元,一次計收。
港口裝船費用,按_________港口收費規(guī)則有關(guān)費率計收。卸船等費用,由甲方直接與到達港辦理。
11.費用結(jié)算:
本合同經(jīng)雙方簽章后,甲方應(yīng)先付給乙方預(yù)付運費用_________元。乙方在船舶卸完后,以運輸費用憑據(jù)與甲方一次結(jié)算,多退少補。
12.違約責任:_________。
13.附則:
本合同甲乙雙方各執(zhí)正本一份,副本_________份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承運合同【篇6】
甲方:創(chuàng)業(yè)農(nóng)場街道辦
乙方: 身份證號:
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,甲方將管轄區(qū)內(nèi)的垃圾清運工作承包給乙方,為明確雙方的權(quán)利、義務(wù),現(xiàn)簽定如下合同條款:
一、合同期限: 年 月 日至 年 月 日。
二、垃圾清運承包范圍:
三、承包金額:
四、甲方權(quán)利、義務(wù):
1、嚴格履行合同,定期、不定期對垃圾清運工作督促檢查,及時向乙方反饋檢查結(jié)果。
2、對乙方進行職業(yè)道德教育、安全教育、培訓(xùn)等。
五、乙方權(quán)利、義務(wù):
1、負責清運承包區(qū)內(nèi)全年產(chǎn)生的垃圾,包括生活垃圾、商業(yè)垃圾、住宅戶的秸稈雜物等。
2、保證每天出勤,及時清運垃圾,垃圾日產(chǎn)日清不滯留,不留死角。
3、垃圾車駕駛員證照齊全,達標上崗。
4、駕駛員及隨車環(huán)衛(wèi)工人不得酒后上崗,出現(xiàn)安全問題后果自負。
5、冬季垃圾形成的冰包要及時刨碎、外運,不得形成垃圾包。以地面為準,超過20公分高(冬季)為垃圾包,如乙方不及時處理,甲方安排處理,所發(fā)生的費用由乙方承擔。
6、垃圾必須清運到指定垃圾場,不得隨便亂卸造成二次污染。
7、乙方需接受甲方監(jiān)督,服從甲方管理。甲方對乙方進行工作檢查時,一次不合格警告,兩次不合格罰款200元,三次不合格解除勞動合同。
8、在場部垃圾點裝卸垃圾時,垃圾箱要輕抬輕放。如造成損壞,車主需按損壞程度照價賠償。
六、違約責任:
1、乙方違反合同約定的義務(wù),視情節(jié)輕重處以50-500元的罰金。情節(jié)嚴重且屢次不改者,甲方有權(quán)單方終止合同。
2、乙方每季度考核評比分在90分(含)以上者為合格;考核分低于90分以下者,每少一分扣500元;考核分80分以下者,甲方有權(quán)單方終止合同。
3、乙方未經(jīng)請假、擅自脫崗,沒有及時清運垃圾超過三次的,甲方有權(quán)單方終止合同。
4、乙方不服從甲方工作安排的,第一次扣200元,第二次終止本合同。
5、在迎檢過程中,因乙方責任造成不良后果的,視情節(jié)輕重,對乙方處以200元—500元罰款。
七、合同保障:甲乙雙方若發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商解決。
八、本合同自簽定之日起生效。
甲方:
乙方:
年月日
Yjs21.Com更多幼師資料擴展閱讀
承攬合同優(yōu)選
你是否因為合同問題束手無策?在交易中,合同常常被使用。合同的簽訂和履行是人們一種比較正式的行為,因此應(yīng)該具備明確的目的。希望這份名為“承攬合同”的文件能夠解決您的問題,并提供幫助。請注意,本網(wǎng)站提供的資料僅供參考,請確保核實!
承攬合同(篇1)
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┃產(chǎn)品名稱│型號規(guī)模│單位│數(shù)量│單價(元)│總價金額│交貨日期及數(shù)量┃
┃│││││十萬千百十元角分││││││┃
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.貨物交付后,乙方將收到提單和其他單據(jù)。供方可以隨同提單一起向乙方收款,也可以寄送單據(jù)給乙方,讓乙方根據(jù)單據(jù)進行電匯。
4.驗收方式:乙方需派員到甲方倉庫進行產(chǎn)品驗收。若因特殊原因無法派員,甲方將按照合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量進行代為檢驗。
5.違約責任:
6.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:
承攬合同(篇2)
承攬合同樣板的通用版
合同編號:____________________簽訂地點:___________________
簽訂時間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內(nèi)容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應(yīng)由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條結(jié)算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,當事人應(yīng)當及時協(xié)商解決。如果無法通過協(xié)商解決,則應(yīng)當向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
按下列第______種方式解決:
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同(篇3)
[承攬合同]—承攬合同(簡2)
簽訂合同單位:______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
┌───┬───┬─┬─┬──┬────────┬──────────┐
│產(chǎn)品名│型號規(guī)│單│數(shù)│單價│ ?總價金額
│ 交貨日期及數(shù)量
│
│稱
│模
│位│量│(元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤
│
│
│ │ │) │十萬千百十元角分│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤
│
│
│ │ │
│
│ │ │ │
│ │
├───┼───┴─┴─┴──┴────────┴─┴─┴─┴──┴─┤
│合計 │?人民幣(大寫)
│
└───┴──────────────────────────────┘
2.交貨辦法:
(1)交貨地點:_________
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.貨物交付后,乙方可選擇以下兩種支付方式:一是供方隨同提單向乙方收取貨款;二是供方將單據(jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方提供的單據(jù)通過電匯的方式支付貨款給供方。
4.驗收方式:乙方需親自派員前往甲方倉庫進行產(chǎn)品的驗收。若乙方無法親自派員,甲方有權(quán)按照合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量代為檢驗。
5.附則:
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在合同執(zhí)行期間,若出現(xiàn)市場情況變化或其他原因?qū)е乱曳叫枰蜂N加工合同,則必須提前____天通知甲方。若未提前通知,將按照違約條款進行處罰,并對甲方造成的損失進行______賠償。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人:(簽字蓋章)
乙及代表人:(簽字蓋章)
開戶銀行:________
開戶銀行:_______
帳號:__________
帳號:_________
電話:__________
電話:_________
簽訂日期:____年__月__日
承攬合同(篇4)
合同編號:_____________
定作人:_____________ 簽訂地點:_____________
承攬人:_____________ 簽訂時間:____年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件:_____________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:______________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:_____________________________________
第八條結(jié)算方式及期限:_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:________________________________________
本合同履行過程中如有爭議,雙方應(yīng)當優(yōu)先通過協(xié)商解決。若協(xié)商無果,可申請當?shù)毓ど绦姓芾聿块T進行調(diào)解。如果調(diào)解未能達成一致意見,則可按以下方式解決:
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:_____________________________________________
定作人:_______________(章)承攬人:_______________(章)
住所:____________________住所:____________________
法定代表人:_______________法定代表人:_______________
居民身份證號碼:__________居民身份證號碼:__________
委托代理人:_______________委托代理人:_______________
電話:____________________電話:____________________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______________
承攬合同(篇5)
甲方(裝修方):____________
乙方(承攬方):____________
甲方的住宅需要進行裝修,為此乙方提供設(shè)備、技術(shù)和人力資源,完成裝修工程。雙方經(jīng)過協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二、裝飾施工地點:____________
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90m2,室內(nèi)面積84m2。
2、裝修施工范圍包括水電工程、泥水工程、木工工程、刮膩子工程、油漆工程和其他符合業(yè)主要求的工程。
3、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
三、乙方在施工過程中應(yīng)自行準備必要的設(shè)備、工具和技術(shù),并且聘請專業(yè)技術(shù)工人,同時乙方承擔全面安全責任,對于任何施工安全事故負有完全責任。
四、乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,應(yīng)禁止使用。如已使用。
五、雙方約定,乙方將按照圖紙進行施工,分階段、分步驟進行操作,每完成一個施工單元需提交一張相應(yīng)的施工圖。甲方將根據(jù)市場價格和每個單元的工作量來協(xié)商和支付加工承攬費用。
六、乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份,經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份,遵照執(zhí)行。
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
簽約代表:______簽約代表:______
簽約日期:______簽約日期:______
承攬合同(篇6)
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_____》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定。
一、工程概況:
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方應(yīng)當為工程提供必要的資源,如施工所需的水、電和庫房等條件,并確保施工場地內(nèi)的運輸通道暢通無阻。同時,甲方還應(yīng)當清除現(xiàn)場內(nèi)的障礙物,以便施工順利進行。
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排,乙方應(yīng)當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范,嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應(yīng)責任;
2、乙方應(yīng)當憑借自身設(shè)備、技術(shù)和勞動力,完成本工程的所有任務(wù),不得委托其他單位或個人。如有需要,乙方可聘請他人協(xié)助完成工程,但聘請的工人與乙方之間應(yīng)為雇傭關(guān)系。在工作過程中,乙方及其聘請的人員發(fā)生的任何財產(chǎn)損失或人身傷害,均由乙方全權(quán)負責。
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、如果乙方提交的成果不符合國家質(zhì)量標準,應(yīng)無條件進行整改。因此造成甲方經(jīng)濟損失的,乙方需承擔相應(yīng)的賠償責任。
7、我們將按照國家現(xiàn)行的驗收標準進行工程驗收,如果驗收不合格,乙方應(yīng)負責重新返工,并承擔違約責任。具體違約責任依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。
8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的。
五、安全施工與檢查:
1、乙方應(yīng)對施工人員進行安全教育,遵守工程建筑施工管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,并在任何時候接受上級、甲方和監(jiān)理等安全檢查人員的合法監(jiān)督和檢查工作。
2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__;
2、乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________乙方(手印):__________
地址:________________地址:________________
法定代表人:_________身份證號:_________
承攬合同(篇7)
簽訂日期:________
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
第一點:甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)如乙方未按約定日期自提產(chǎn)品,應(yīng)向甲方支付違約金。每延期一天,違約金為未提貨部分貨款總值的千分之一。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外。
每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)拒不接收送貨或代運商品的行為,應(yīng)被視為違約行為,因此要承擔所有由此帶來的損失,并支付運輸部門的違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝。
每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)如果產(chǎn)品被錯發(fā)到了錯誤的到貨地點或接收人處,除了按照合同規(guī)定負責運送到指定的到貨地點或接收人外,我們還將承擔因此而多付的運雜費和造成的延遲交貨的責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______ 乙方:________
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
承攬合同(篇8)
發(fā)包人:________________________(以下簡稱甲方)
承包人:________________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_________》和《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、工程慨況
工程名稱:_______________________________________工程地址:________________________________________________
二、合同價格
木質(zhì)門_________元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死。
三、承包范圍
承包的內(nèi)容:_____________________________________________
四、工期期限
1、開始工作日期:_________年_________日,結(jié)束工作日期:門必須于_________年_________日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方不能按約定完成,甲方有權(quán)解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。
五、質(zhì)量要求
1、為確保工程質(zhì)量和技術(shù)達到標準,乙方必須按照設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范進行施工。施工過程中應(yīng)符合《木門窗安裝規(guī)范》和《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》的要求,并滿足甲方的具體需求。在質(zhì)量評定中,乙方必須獲得90%以上的得分,并在交驗時達到合格標準。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權(quán)承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務(wù)用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設(shè)計圖紙及相關(guān)圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務(wù)。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式1、付款方式:每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式:
(1)本工程預(yù)付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設(shè)單位后。
(4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設(shè)計安裝圖紙及說明書。
乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4.經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的。
5.驗收合格之前相應(yīng)物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應(yīng)物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、_____教育、安全技術(shù)交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的一切規(guī)章制度,配帶安全設(shè)施,按相關(guān)操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應(yīng)安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應(yīng)按相關(guān)規(guī)定處理。
十一、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方權(quán)利義務(wù)
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關(guān)系。
2、在簽訂本合同后的五天內(nèi),甲方需向乙方提供土建圖紙和技術(shù)要求,并及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術(shù)交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復(fù)核工作。
(1)在門制作前,乙方必須前往現(xiàn)場進行尺寸實測,并將測量結(jié)果提交給甲方審核確認。但是甲方的審核確認并不表示對該尺寸承擔任何責任。
(2)乙方在門安裝前,應(yīng)對洞口尺寸進行二次復(fù)測,如有異議應(yīng)當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔。
5、甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程實行統(tǒng)一管理,乙方應(yīng)服從。乙方負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等方面的工作。
8、為保持施工現(xiàn)場的清潔,乙方需每日將垃圾集中至甲方工地指定地點,并在甲方要求的時間內(nèi)清除。如乙方未能及時清理,甲方有權(quán)委托他人進行清理,所發(fā)生費用將從乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、在工程施工過程中,如果甲方需要對門窗的設(shè)計進行更改,應(yīng)提前告知乙方,并協(xié)商調(diào)整進度計劃,確保工程順利進行。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關(guān)主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用。
發(fā)包人:________________________
_________年_______月_______日
承包人:________________________
_________年_______月_______日
承攬合同(篇9)
2022承攬合同(半成品)是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習。承攬合同(半成品)能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進行關(guān)鍵字搜索。
2022承攬合同(半成品)正文內(nèi)容
合同編號:_____________
定作方:(甲方)________________
承攬方:(乙方)________________
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:______________________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項目)、數(shù)量及價款
┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
│名稱或項目│
│
│
├──┬──┤或完成工作日期│
│
│
│
│
│單價│金額│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
│合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
│
└──────────────────────────────────┘
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定
(1)甲方向乙方提供部分:
┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│提供日期│消耗定額│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
質(zhì)量要求:________________________
檢驗及提供方法:__________________
價款處理方法:____________________
(2)乙方提供部分:
┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
│品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
│
│
│
│
│
├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
承攬合同(篇10)
甲方(委托方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
乙方(承攬方):__________
身份證號:__________
聯(lián)系電話:__________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)規(guī)定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務(wù),甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務(wù)內(nèi)容:________________________________________________________________________。
3.乙方應(yīng)自主完成相關(guān)服務(wù),不得轉(zhuǎn)委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉(zhuǎn)委托第三人的,必須經(jīng)得甲方同意。甲方有權(quán)解除合同。
二、 原材料提供方及辦法
1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后_______日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
2、如果乙方未按照合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或者盡管經(jīng)過檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求,仍未按照約定的期限通知甲方進行調(diào)換或補齊,則乙方應(yīng)對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔責任。
三、施工要求
1.乙方應(yīng)嚴格按規(guī)范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年 _______月 ________日止,按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
3.乙方應(yīng)按照房屋建造標準保證施工質(zhì)量。房屋土建建筑主體部分建造完工后。
4.保修期:自項目驗收之日起,為期______個月。在保修期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方需承擔重新建造土建建筑主體部分所需的所有材料及相關(guān)費用。
二、價格與支付
1.總包干價為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
合同中規(guī)定的費用已經(jīng)涵蓋了全部成本和酬金,除此之外,甲方無需再向乙方支付任何其他費用。
2.乙方施工完畢后,由甲方驗收通過后按合同約定付清。
三、付款方式
1.合同價款的支付時間與條件如下:__________
首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個工作日內(nèi)支付;
第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于 甲方驗收通過后的______個工作日內(nèi)支付。
質(zhì)保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于 質(zhì)保期滿后的__________個工作日內(nèi)支付。
2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
開戶行:_______________________________。
戶名:_________________________________ 。
3.發(fā)票:如甲方需要開具發(fā)票,則發(fā)票開具的稅費成本由甲方承擔。如果甲方不需要開具發(fā)票,則無需另行支付乙方任何費用。
四、知識產(chǎn)權(quán)與保密
乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有。
五、確認與聲明
1.乙方應(yīng)自行安排工作時間,無需到甲方處坐班,乙方自擔風險,自負盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。
2、乙方履行合同所涉及到的人工、設(shè)備、運輸?shù)荣M用均由乙方自行承擔。
3.乙方及其雇傭的工人在履行承攬服務(wù)時,如有任何人身或財產(chǎn)損失,應(yīng)由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
4.甲方與乙方之間不建立勞動關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)派遣關(guān)系或類似關(guān)系,不對乙方進行管理,不對乙方承擔勞動法上的義務(wù)。
亦不代表雙方建立勞動關(guān)系。
5、乙方確認,如乙方有所在單位,則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中。
六、違約責任
1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當賠償對方全部損失,同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 _______% ;
2.乙方應(yīng)在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償金,同時每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價款的 _____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時,甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同聯(lián)系方式
為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:__________
甲方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:___________________________________。
乙方聯(lián)系方式
郵寄地址:________________________________ 。
聯(lián)系人:___________________________________。
電話:____________________________________ 。
電子郵箱:____________________________________ 。
雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關(guān)事項向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等,均視為有效送達與告知對方,無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
當一方需要變更通知或通訊地址時,應(yīng)在變更之日起三日內(nèi)書面通知對方。如果未通知,則由未通知方承擔由此引起的任何相關(guān)責任。
八、爭議解決
1.本合同所涉及的任何爭議,應(yīng)當由合同雙方進行友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方可以選擇通過仲裁或訴訟的方式解決。仲裁地點為_______,仲裁裁決應(yīng)當是終局的,對雙方均具有約束力。
提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向________________________所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
九、附則
1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間:_____________年 ________月 ________日
甲方(蓋章):__________
乙方(簽字):__________
承運合同八篇
俗話說,凡事預(yù)則立,不預(yù)則廢。在幼兒教育工作中,我們都有會準備一寫需要用到資料。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀,學(xué)習,參考必需的東西。參考資料可以促進我們的學(xué)習工作效率的提升。你知不知道我們常見的幼師資料有哪些呢?經(jīng)過整理,小編為你呈上承運合同八篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承運合同(篇1)
甲方:_______________
乙方:_______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其相關(guān)法律法規(guī),甲方因__________需要包用飛機,與乙方簽訂本協(xié)議書,雙方同意遵守下列條款:
第一條合同期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共計_____日,合同到期是否續(xù)約由雙方協(xié)商后處理。
第二條飛機航程
甲方于_____年_____月_____日起包用_____型飛機_____架次,其航程如下:
1、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
2、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
3、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。
第三條包機費用及付款方式
1、甲乙雙方約定此次航空包機費用總計人民幣____元,大寫為_________________。
2、甲乙雙方約定于運輸結(jié)束后由乙方將有關(guān)運費統(tǒng)計匯總成立,蓋上財務(wù)章后給甲方(不包括復(fù)印件、傳真件等),由雙方進行對帳,賬目核對無誤后,(乙方向甲方開具并提供公路內(nèi)核發(fā)票),甲方于收到發(fā)票10個工作日內(nèi)支付該周期款項,未及時支付的按應(yīng)付款項的0。1%/天交納滯納金。但因法定節(jié)假日或乙方原因造成延遲付款的,甲方不承擔延遲付款責任。
第四條其他約定
1、根據(jù)包機航程及經(jīng)停站。可供甲方使用的最大載量為___公斤(內(nèi)___座位)。如因氣象原因或其他特殊原因需要增加空勤人員或燃料時,載量照減。
2、包機噸位如甲方未充分利用時,空余噸位得由民航利用,甲方不得利用空余噸位,自行載運非本單位的客貨。
3、乙方除因氣象、政府禁令等原因外,應(yīng)依期飛行。
4、甲方簽訂本協(xié)議書后,要求取消包機,應(yīng)交付退包費每架次___元。如在甲方退包前,乙方為執(zhí)行協(xié)議書已發(fā)生調(diào)機等費用時,應(yīng)由甲方負責交付此項費用。
5、在執(zhí)行協(xié)議書的飛行途中,甲方要求停留,按規(guī)定收取留機費。
第五條違約責任
當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
風險告知:明確違約責任,在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
第六條爭議糾紛解決
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,選擇以下第_________種方式解決:
1、提交_________仲裁委員會仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
風險告知:關(guān)于爭議解決方式的約定,可以選擇到有管轄權(quán)法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質(zhì)區(qū)別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。
第七條附則
1、合同約定范圍內(nèi)之未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,達成的協(xié)議可作為本合同的附件,且該附件與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,自蓋章之日起生效。任何一方要求終止時,應(yīng)提前三十天以書面形式通知對方,雙方達成一致后,方可解除。
3、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可對本合同進行修改和補充,修改及補充的內(nèi)容經(jīng)雙方簽字蓋章后作為合同的組成部分。
甲方:_________________乙方:_________________
代表人:_______________代表人:_______________
_____年______月______日_____年______月______日
簽約地點:_____________簽約地點:_____________
承運合同(篇2)
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為確保運輸土方順利完成,本著互惠互利誠實原則,在公平、公正的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議條款,雙方無條件執(zhí)行。
一、工程概況:地鐵的土方運輸
二、工程地點;
三、承包價及結(jié)算方式:每車每天 元,每月為 天,月合計 元,正常情況下每天結(jié)算一次,(稅后價,不含裝車,卸土費用)。注:每車必須裝土20立方以上,以單位過磅為依據(jù),否則按實際數(shù)量扣減結(jié)算,乙方提供手續(xù)齊全、合格運輸車輛不少于20輛。
四、工期:工期為兩年。本合同簽訂周期一年。試行 天,雙方認為各方面無矛盾,簽訂正式壹年期合同。
五、甲方責任:
1、甲方負責施工場地、道路正常施工,辦理施工的全部手續(xù),確保車輛正常通行。
2、協(xié)商裝車場地、運輸、道路、外卸土方場地無任何干擾,確保正常施工運輸。
3、負責所需相關(guān)手續(xù),車輛出現(xiàn)被扣,甲方給予協(xié)調(diào),指定運輸路線,解決當?shù)仃P(guān)系。
4、甲方負責乙方車輛正常運轉(zhuǎn),如遇不可抗力、政府、業(yè)主干預(yù)等情況外甲方不負責,除此外甲方原因停工,甲方支付承攬費 元。
六、乙方責任:
1、乙方根據(jù)甲方的需要指示、組織安排所需車輛,按時進場。(甲方安排乙方的車輛的地、吃、住停車場、加油)。
2、乙方保證車輛符合甲方要求的行車手續(xù),聽從甲方的安排、調(diào)配,按甲方指令執(zhí)行。
3、服從甲方的統(tǒng)一管理,做到文明施工。
4、乙方必須教育好司機,服從甲方的合理安排,服從當?shù)氐拿袼琢晳T,要遵紀守法,配合甲方完成全部運輸任務(wù)。
5、因乙方及乙方司機原因造成人員傷亡和事故損失,由乙方承擔,與甲方無關(guān)。
6、本合同期為一年,若由于乙方車輛原因不能正常工作,乙方及時調(diào)換車輛,補齊所需車輛,否則出現(xiàn)耽誤工期,造成甲方損失,由乙方負責。
七、安全事故:
乙方車輛在施工中,每輛車必須配有兩名司機。杜絕酒后駕車,做到文明行車,禮貌讓路,在正常運輸中,因自身原因,出現(xiàn)安全事故,由乙方負責。
八、特殊約定:
雙方發(fā)生爭議,無法協(xié)商,可向石家莊當?shù)厝嗣穹ㄔ哼M行訴訟或有關(guān)部門給予協(xié)商解決。
九、本合同出現(xiàn)未盡事宜,雙方通過協(xié)商或另計補充協(xié)議,與本合同享有同等法律效益。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章生效,進場后按此合同執(zhí)行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承運合同(篇3)
甲方:_______
乙方:_______
根據(jù)國家有關(guān)運輸規(guī)定,經(jīng)過雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
一、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價款
貨物編號____________
品名____________
規(guī)格____________
單位____________
單價____________
數(shù)量____________
金額____________(元)
二、包裝要求:托運方必須按照國家主管機關(guān)規(guī)定的標準包裝;沒有統(tǒng)一規(guī)定包裝標準的,應(yīng)根據(jù)保證貨物運輸安全的原則進行包裝,否則承運方有權(quán)拒絕承運。
三、運輸辦法及運雜費負擔:_______________________________________________
四、托運時間及地點:_____________________________________________________
五、到貨時間及地點:_____________________________________________________
六、收貨人領(lǐng)取貨物及驗收辦法:___________________________________________
七、付款辦法:___________________________________________________________
八、違約責任
托運方責任:
1.按合同規(guī)定的時間和要求提供托運的貨物,托運方應(yīng)按貨物價值的_________%償付給承運方違約金。
2.由于在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物,錯報笨重貨物重量等而招致吊具斷裂,貨物摔損,吊機傾翻,爆炸,腐蝕等事故,托運方應(yīng)承擔賠償責任。
3.由于貨物包裝缺陷產(chǎn)生破損,致使其他貨物或運輸工具,機械設(shè)備被污染腐蝕、損壞,造成人身傷亡的,托運方應(yīng)承擔賠償責任。
4.在托運方專用線或在港、站公用線、專用鐵道自裝的貨物,在到站卸貨時,發(fā)現(xiàn)貨物損壞,缺少,在車輛施封完好或無異狀的情況下,托運方應(yīng)賠償收貨人的損失。
甲方:____________
乙方:___________________
簽于:________________________
承運合同(篇4)
托運人(姓名)__________與中國民用航空__________航空公司(以下簡稱承運人)協(xié)商空運__________(貨物名稱)到__________(到達地名),特簽訂本合同,并共同遵守下列條款:
第一條托運人于__________月__________日起需用__________型飛機__________架次運送__________(貨物名稱),其航程如下:
________月________日自________至________,停留________日;
________月________日自________至________,停留________日;
運輸費用總計人民幣________元。
第二條根據(jù)飛機航程及經(jīng)停站,可供托運人使用的載量為________公斤(內(nèi)含客座)。如因天氣或其他特殊原因需增加空勤人員或燃油時,載量照減。
第三條飛機噸位如托運人未充分利用,民航可以利用空隙噸位。
第四條承運人除因氣象、政府禁令等原因外,應(yīng)依期飛行。
第五條托運人簽訂本合同后要求取消飛機班次,應(yīng)交付退機費________元。如托運人退機前承運人為執(zhí)行本合同已發(fā)生調(diào)機費用,應(yīng)由托運人負責交付此項費用。
第六條托運人負責所運貨物的包裝。運輸中如因包裝不善造成貨物損毀,由托運人自行負責。
第七條運輸貨物的保險費由承運人負擔。貨物因承運人問題所造成的損失,由承運人賠償。
第八條在執(zhí)行合同的飛行途中,托運人如要求停留,應(yīng)按規(guī)定收取留機費。
第九條由于下列原因造成貨物滅失、短少、變質(zhì)、污染、損壞的,承運人不承擔責任:
一、不可抗力;
二、貨物本身性質(zhì)所引起的變質(zhì)、減量、破損或滅失;
三、包裝方法或容器質(zhì)量不良,但從外部無法發(fā)現(xiàn);
四、包裝完整,封志無異狀而內(nèi)件短少;
托運人
承運人
年 月 日
承運合同(篇5)
導(dǎo)語:
托?運?方:____________________________________
地?址:____________?郵碼:____________?德律風:____________
法定代表人:____________?職務(wù):____________
承?運?方:____________________________________
地?址:____________?郵碼:____________?德律風:____________
法定代表人:____________?職務(wù):____________
根據(jù)國度有關(guān)運輸法則,經(jīng)過議定兩邊富裕會商,特訂立本公約,以便兩邊互助服從。
第一條?貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價款
第二條?包裝要求
托運方必須根據(jù)國度主管構(gòu)造法則的標準包裝;異國聯(lián)合法則包裝標準的,應(yīng)根據(jù)包管貨品運輸安定的原則進行包裝,不然承運方有權(quán)謝絕承運。
第三條?貨品起運地點
貨品到達地點
第四條?貨品承運日期
貨品運到期限
第五條?運輸質(zhì)量及安定要求
第六條?貨品裝卸責任和方法
第七條?收貨人領(lǐng)取貨品及驗收方法
第八條?運輸費用、結(jié)算方法
第九條?各方的權(quán)力任務(wù)
1、托運方的權(quán)力任務(wù)
1.托運方的權(quán)力:要求承運方根據(jù)公約法則的時候、地點、把貨品運輸?shù)侥繕说?。貨品托運后,托運方必要變動到貨地點或收貨人,大略撤除托運時,有權(quán)向承運方發(fā)起變動公約的內(nèi)容或清除公約的要求。但必須在貨品未運到目標地之前關(guān)照承運方,并應(yīng)按有關(guān)法則付給承運方所需費用。
2.托運方的任務(wù):按商定向承運方交付運雜費。不然,承運方有權(quán)中斷運輸,并要求對方付出違約金。托運方對托運的貨品,應(yīng)根據(jù)法則的標準進行包裝,服從有關(guān)危機品運輸?shù)姆▌t,根據(jù)公約中法則的時候和數(shù)量交吩咐運貨品。
2、承運方的權(quán)力任務(wù)
1.承運方的權(quán)力:向托運方、收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納法則的各種運雜費用,承運方對其貨品有扣壓權(quán)。查不到收貨人或收貨人謝絕提取貨品,承運方應(yīng)及時與托運方關(guān)聯(lián),在法則期限內(nèi)當真保管并有權(quán)收取保管費用,對付超出法則期限仍沒法交付的貨品,承運方有權(quán)按有關(guān)法則予以處理。
2.承運方的任務(wù):在公約法則的期限內(nèi),將貨品運到指定的地點,按時向收貨人發(fā)出貨品到達的關(guān)照。對托運的貨品要當真安定,包管貨品無欠缺,無破壞,無工錢的變質(zhì),如有上述題目,應(yīng)負擔補償任務(wù)。在貨品到達今后,按法則的期限,當真保管。
3、收貨人的權(quán)力任務(wù)
1.收貨人的權(quán)力:在貨品運到指定地點后有以憑據(jù)領(lǐng)取貨品的權(quán)力。必要時,收貨人有權(quán)向到站,或半途貨品地點站發(fā)起變動到站或變動收貨人的要求,簽訂變動和談。
2.收貨人的任務(wù):在接到提貨關(guān)照后,按時提取貨品,繳清應(yīng)付費用。超出法則提貨時,應(yīng)向承運人交付保管費。
第十條?違約責任
1、托運方責任:
1.未按公約法則的時候和要求供給托運的貨品,托運方應(yīng)按其代價的____%償付給承運方違約金。
2.因為在平凡貨品中夾帶、匿報危機貨品,錯報笨重貨品重量等招致吊具斷裂、貨品摔損、吊機傾翻、爆炸、腐燭等變亂,托運方應(yīng)負擔補償責任。
3.因為貨品包裝缺點產(chǎn)生破壞,導(dǎo)致其他貨品或運輸東西、機器配置被混濁腐化、破壞,造成人身傷亡的,托運方應(yīng)負擔補償責任。
4.在托運方專用線或在港、站公用線、專用線自裝的貨品,在到站卸貨時,發(fā)覺貨品破壞、貧乏,在車輛施封完好或無異狀的環(huán)境下,托運方應(yīng)補償收貨人的吃虧。
5.罐車發(fā)運貨品,因未隨車附帶規(guī)格質(zhì)量表明或化驗報告,造成收貨方?jīng)]法卸貨時,托運方應(yīng)償付承運方卸車等存費及違約金。
2、承運方責任:
1.不按公約法則的時候和要求配車、發(fā)運的,承運方應(yīng)償付甲方違約金____元。
2、承運方如將貨品錯運到貨地點或接貨人,應(yīng)無償運至公約法則的到貨地點或接貨人。如果貨品過期到達、承運方應(yīng)償付過期交貨的違約金。
3.運輸進程中貨品滅失、短少、變質(zhì)、混濁、破壞,承運方應(yīng)按貨品的實際吃虧(包括包裝費、運雜費)補償托運方。
4.聯(lián)運的貨品產(chǎn)生滅失、短少、變質(zhì)、混濁、破壞,應(yīng)由承運方負擔補償責任的,由盡頭階段的承運方向負有責任的其他承運方追償。
5.在符合法律和公約法則前提下的運輸,因為以下因為造成貨品滅失、短少、變質(zhì)、混濁、破壞的,承運方不負擔違約責任:
①不可抗力;
②貨品本身的天然屬性;
③貨品的公道消耗;
④托運方或收貨方本身的差錯。
本公約本來一式二份,公約兩邊各執(zhí)一份;公約副本一式?份,送……等單位各留一份。
托運方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
承運方:________________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
承運合同(篇6)
一、案情簡介
某出口公司(以下簡稱發(fā)貨人)出口861箱/8400件PVC雨衣,裝40貨柜EISU1303383于1998年7月31日從福州港起運,并向中國人民保險公司福建省分公司(以下簡稱保險公司)投保海洋貨物運輸一切險附加戰(zhàn)爭險,保單號為FC07/9806342,保險金額45540.00美元,目的港為希臘的比雷埃夫斯港。貨物運抵目的港后,收貨人發(fā)現(xiàn)貨物短少103整箱,另有6箱破損內(nèi)容不齊,經(jīng)保險當?shù)卮鞺NITEDINDURANCE要么短少發(fā)生在承運人接貨后和最后封貨柜之前照管期間。而保險公司經(jīng)過研究本案的所有事實、證據(jù)和相關(guān)法律的規(guī)定,隨后基于以下的抗辯理由主張保險公司有權(quán)行使代位求償權(quán),無論基于何種情況被告均應(yīng)對貨物短少滅失負賠償責任:本案的第MT806PIR30E79AB號提單批注“SHIPPER`SLOAD二、駁回原告對福州市馬尾輪船公司的訴訟請求;三、本案訴訟費人民幣1850元,由被告長榮海運股份有限公司負擔?!?/p>
一審判決后,被告人長榮海運股份有限公司沒有上訴,向保險公司匯付了上述款項。
三、判決評析及代位求償權(quán)深層定位的思考
綜觀本案,被告的抗辯亦有相當分量的事實基礎(chǔ),案涉貨物鉛封變動是福州海關(guān)的碼頭驗貨使然,而該批貨物為塑料雨具,屬低值易耗品,在碼頭監(jiān)管森嚴的情況下,論理不易成為偷盜的主要目標。因而,本案貨物原裝短少的可能性似乎更大些,且被告提供福州海關(guān)第249號《作業(yè)流程表》為證,已盡舉證義務(wù),法院完全可以在被告舉證的基礎(chǔ)上認定貨損屬于原裝短少,但法院最終判決保險公司勝訴!值得思量,其實這也正是本案的典型之處。
我國屬大陸法系國家,受法制環(huán)境的限制法院不能應(yīng)用法理判案,只能依據(jù)現(xiàn)有成文法律來判案,因此,法院在本案的判決中欲對保險公司的代位求償予以保護,只能在判文上使用技巧,如:判決認定貨物短少緣由的依據(jù)是目的港檢驗人的“推測原因為失竊”,并以此認為“屬于保險責任范圍,原告據(jù)此理賠并無不當”,對保險公司的代位求償權(quán)予以保護。法院對貨損發(fā)生的實際原因亦未查明,推測為失竊的模糊語言并不排除貨物原裝短少的可能性,而在此種情況下以“被告認為本案貨損短少是發(fā)貨人/托運人未將該部分貨物裝運,但不能舉證”為由支持了保險公司的訴訟請求,無疑內(nèi)在包含著保險人善意理賠的法律保護。
而法院對善意理賠的保險人利益予以保護的意圖,從其對本案舉證責任分配問題上明顯向原告傾斜亦可見一斑。根據(jù)我國民事訴訟法“誰主張,誰舉證”的規(guī)定,原告主張案涉貨損是承運人責任期間發(fā)生失竊所致,依據(jù)是貨柜鉛封變動以及目的港檢驗人“推測為失竊”的結(jié)論。被告舉證表明貨柜在進入碼頭前是原鉛封號,海關(guān)驗貨后更換新的封號,所換鉛封號在整個航程中均未再發(fā)生任何變動,因此主張在碼頭并未發(fā)生失竊,貨損是原裝短少??陀^分析雙方舉證責任完成情況,原告明顯處于劣勢,因為推測為失竊與事實發(fā)生了的失竊顯然不同,唯有真實的失竊才屬于保險事故應(yīng)予理賠,原告在被保險人索賠時,沒有相反證據(jù)表明貨損短少是其他不屬保險范圍的事故造成,所為理賠無可厚非,符合保險法及時賠償?shù)牧⒎ㄗ谥?,也維護了自身的商業(yè)形象。然而問題在于被告完成了“鉛封變動是海關(guān)在碼頭驗貨使然”的舉證責任后,主張在碼頭貨物失竊的舉證責任論理又應(yīng)落到保險公司頭上,而保險公司并沒有進一步的證據(jù)支持該主張。但廈門海事法院則見仁見智,從被告主張“貨損短少是發(fā)貨人/托運人未將該部分貨物裝運但不舉證”的角度判令其承擔舉證不能的不利瓜果,究其原因,這顯然是在自由裁量的范圍內(nèi),傾向于保護善意理賠的保險人的利益。因此,本案判決中無疑昭示著保險人的善意理賠應(yīng)獲得法律保護的審判價值理念。
本案中保險人鑒于鉛封變動及目的港檢驗人推測為失竊致使貨損的結(jié)論下憑齊全的單證對貨損予以理賠在主觀上實無過錯可言,但本案卻屬貨物原裝短少的可能性,卻對傳統(tǒng)的保險代位求償權(quán)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。若因循傳統(tǒng)保險代位權(quán)理論,在前述情況下保險人理賠將由于此后的事實證明確屬原裝短少而被判不是保險事故,則無保險代位權(quán)可言,保險人的合法權(quán)益得不到法律上切實的保障。尤其是在海洋貨運險業(yè)務(wù)中,收貨人往往是處于法律環(huán)境大相徑庭的異國他鄉(xiāng),向其追討錯誤理賠款撇開事實上的困難不談,還存在著可能由于具體法律規(guī)定的沖突(即依保險人所在國無代位權(quán),但依收貨人所在國法律在該種情況下則有代位權(quán))而得不到保護。因此,本案的審判實踐對保護保險人的善意理賠、對維護保險業(yè)的健康發(fā)展具有十分重要的現(xiàn)實意義。
既然傳統(tǒng)的代位追償權(quán)理論使保險人在追償時受到限制,促使我們思考代位求償權(quán)深層定位的問題。返觀我國的《保險法》與《海商法》均未對保險代位權(quán)作詳盡的規(guī)定?!侗kU法》第44條第1款規(guī)定:“因第三者對保險標的的損害而造成保險事故的,保險人自向被保險人賠償保險金之日起,在賠償金額范圍內(nèi)代位行使被保險人對第三者請求賠償?shù)臋?quán)利?!薄逗I谭ā返?52條規(guī)定:“保險標的發(fā)生保險責任范圍內(nèi)的損失是由第三者造成的,被保險人向第三者要求索賠的權(quán)利,自保險人支付賠償之日起,相應(yīng)轉(zhuǎn)移給保險人。被保險人應(yīng)當向保險人提供必要的文件和其所需知道的情況,并盡力協(xié)助保險人向第三者追償”。從立法的內(nèi)容看,兩部法律條文對保險代位權(quán)的行使規(guī)定了一個前提兩個要件,一個前提即所發(fā)生的事故應(yīng)是承保范圍內(nèi)損失(保險事故),兩個要件分別為支付保險理賠款以及追償已賠付的保險金額為限、追回金額超過賠償限額的應(yīng)當歸還給被保險人。就保險代位權(quán)的立法要旨看,上述規(guī)定實質(zhì)上是要求保險代位權(quán)的行使應(yīng)有保險合同上的依據(jù)。
然而,目前的立法實際僅是對保險代位權(quán)行使的依據(jù)作了規(guī)范,并沒有回答到底什么是保險代位權(quán),未對保險人在理賠時根據(jù)提交的齊全單證判斷是保險事故,而在追償時根據(jù)被告提供的證明表明該損失并非保險事故時是否仍享有追償權(quán)(本案假設(shè)的事實正符合這種情況)作出進一步的規(guī)定,甚至也未對保險人在承保責任外發(fā)生損失的自愿賠付時規(guī)定如何操作。這也是上述案例中保險公司在本案中的處境,而該保險公司的代位求償權(quán)始終被對方質(zhì)疑,這在訴訟程序上并不鮮見。保險人作為原告在此類訴訟中,其代位求償權(quán)問題經(jīng)常被被告方利用作為抗辯的手段,被告方總是選擇在保險人的追償前提出先發(fā)制人,以達到回避在實質(zhì)性問題方面的舉證義務(wù),而他們往往能夠達到目的的原因之一,恰恰是我國《保險法》關(guān)于保險代位權(quán)的性質(zhì)、成立和行使要件、行使方法及其內(nèi)容、代位權(quán)行使的保障和救濟、代位權(quán)的行使限制等許多理論和實務(wù)問題沒有提供完整的答案,法院的審判實務(wù)方面,也沒有經(jīng)典的判例可以援引。
根據(jù)我國《合同法》第79條規(guī)定債權(quán)人可以將合同的權(quán)利全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人,第80條規(guī)定債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,應(yīng)當通知債務(wù)人。未經(jīng)通知,該轉(zhuǎn)讓對債務(wù)人不發(fā)生效力;第81條規(guī)定債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)力,但該從權(quán)力專屬于債權(quán)人自身的除外;第82條規(guī)定債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后,債務(wù)人對讓與人的抗辯,可以向受讓人主張。本文認為在保險合同中有關(guān)保險代位權(quán)的問題,同樣涉及被保險人債權(quán)的轉(zhuǎn)讓,《合同法》中有關(guān)條款的規(guī)定,應(yīng)當同樣適用。亦即只要被保險人出具《收據(jù)及權(quán)益轉(zhuǎn)讓書》并將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實有效通知第三方責任方,就意味著保險人取得的代位求償權(quán)的有效性毋庸質(zhì)疑。否則,保險人在賠付被保險人之后向責任方追償時訴諸法庭,卻首先面臨的將是法官對“保險理賠是否符合保險合同條款”的審理,這對保險人不僅頗為不公而且會阻礙保險業(yè)的進一步發(fā)展。
我們不妨進一步設(shè)想,假如保險人在商業(yè)經(jīng)營中從特殊的角度考慮(如保險條款不盡完善、政府部門的壓力、與廣大客戶的關(guān)系等),對承保責任范圍外的損失作了自愿賠付或通融一定比例的賠付,那么保險人取得在該自愿賠付或通融一定比例賠付的金融范圍內(nèi)的代位求償權(quán)是否有效?答案是肯定的,上述《合同法》規(guī)定仍然適用自愿或通融賠付的情況,因為保險人的自愿或通融賠付并不排斥或否定其代位權(quán)的存在,理論上保險代位權(quán)為保險人依照法律規(guī)定所享有的權(quán)利,其因為保險合同的訂立而當然發(fā)生;保險人放棄依照保險合同而享有的免于承擔保險責任的利益,并不說明保險人放棄了保險代位權(quán),造成被保險人損害的第三人是否應(yīng)當承擔責任,并不因保險人自愿或通融賠付保險賠償金而受影響,第三人仍得以其對被保險人的一切抗辯對抗保險人。所以,保險人在保險合同約定無須承擔保險責任時,仍然給予被保險人以賠償?shù)?,可以對造成被保險人損害的第三人行使代位權(quán)。因此,不論保險人的賠償是否基于保險合同的條款規(guī)定,在代位求償權(quán)的問題上,只要被保險人的損害從保險人處得到補償而因此將補償范圍內(nèi)的代位求償權(quán)轉(zhuǎn)讓給保險人,保險人因此獲得的代位求償權(quán)當然有效,這樣既方便和滿足了商業(yè)貿(mào)易發(fā)展的需要,限度內(nèi)尊重了當事人合同自由的權(quán)利,也杜絕了被保險人的訴權(quán)轉(zhuǎn)讓后雙重獲利的可能,符合保險損害的補償原則,又不損害社會公共利益。在我國現(xiàn)行法律僅規(guī)定法定賠償下的代位權(quán)的立法實踐下,應(yīng)當許可和保護甚至鼓勵自愿或通融賠償情況下的代位權(quán)的產(chǎn)生、存在和發(fā)展,而不能、同時也沒有任何理由以前者來否定后者。
承運合同(篇7)
貨票編號:_________
交接清單編號:_________
登記日期:_________年_________月_________日
┌──────┬───┬──┬───┬───┬──────┬─────┐
│船名:│起運港││到達港││到達日期│收貨單位│
│航次:│││││(港印)│(簽章)│
├─┬────┴┬──┼─┬┴───┴┬──┤││
│發(fā)│全稱││收│全稱││││
│貨├─────┼──┤貨├─────┼──┤││
│單│地址、電話││單│地址、電話││││
│位├─────┼──┤位├─────┼──┼──────┴─────┤
││銀行、帳號│││銀行、帳號││運費│
├─┴┬─┬─┬┴┬─┴─┴┬────┼──┴─┬──┬─┬─┬───┤
│發(fā)貨│貨│件│包│體積│發(fā)貨單位│水運部門│計費│等│費│金額│
│符號│名│數(shù)│裝│(長寬│確定重量│確定重量│重量│級│率│(元)│
│││││高)│(公斤)│(公斤)│││││
├──┼─┼─┼─┼────┼────┼────┼──┼─┼─┼───┤
│合計│││││││││││
├──┼─┴─┼─┴──┬─┴──┬─┴────┴─┬┴─┴─┴───┤
│發(fā)記││發(fā)貨│費用項目│起運港│到達港│
│貨載││單位├────┼──┬─────┼──┬─────┤
│單事││(公章)││費率│金額(元)│費率│金額(元)│
│位項││月日│裝卸,├──┼─────┼──┼─────┤
││││包干費│││││
│││├────┼──┼─────┼──┼─────┤
││││港務(wù)費│││││
├──┴───┼────┼────┼──┼─────┼──┼─────┤
│水記│承運││││││
│運載│日期│總計│││││
│部事│├────┴──┴─────┴──┴─────┤
│門項│(港?。┅痤~(大寫)│
││├──────────────────────┤
│││核算員:復(fù)核員:│
└──────┴────┴──────────────────────┘
承運合同(篇8)
甲方:xx托運
乙方:xx承運
甲乙雙方本著合作共贏的目的,就乙方承包甲方產(chǎn)品配送事宜達成如下協(xié)議:
一、雙方權(quán)利及義務(wù)
1.甲方的產(chǎn)品配送業(yè)務(wù)全部由乙方承包運輸,在合同期內(nèi)甲方不得再同意其他車輛進入。如出現(xiàn)不能滿足甲方產(chǎn)品配送需求,由乙方及時自行解決,超過5天還不能解決,甲方可同意他人進行配送產(chǎn)品工作或解除本合同,以讓配送能正常進行。
2.車隊運輸承包的后,公司必須將原先的配送統(tǒng)一起來,以后將不存在有自提客戶,全部由公司統(tǒng)一配送。這樣,夠提升公司的整體形象;規(guī)范貨物陪送的形式;以及能夠做到統(tǒng)一管理,整齊劃一,產(chǎn)品外包裝的質(zhì)量有大幅度提升;也能夠減少客戶的運輸風險等。
3.雙方為各自獨立的關(guān)系,不存在相互管理的關(guān)系,權(quán)利與義務(wù)以本協(xié)議或補充協(xié)議(若有)為準。乙方在經(jīng)營運作中,其車輛及其人員(含司機、裝卸工)所發(fā)生的一切費用和責任均由乙方負責,與甲方無關(guān)。
4.對經(jīng)營配送業(yè)務(wù)中的運費單價、裝卸費單價,甲乙雙方可根據(jù)各地市場的情況共同商定相對穩(wěn)定的價格。若遇市場因素(如油價變動、費改稅等)需調(diào)整單價的,甲乙雙方另行協(xié)商(若油價升降0.5元以上,50公里內(nèi)可調(diào)整0.10元。50公里外可調(diào)整0.20元)。詳細單價以及貨運的配送要求按照附件一的單價及細則執(zhí)行。
5.乙方將產(chǎn)品送到甲方指定目的`地后需為甲方代收貨款,并必須在當天內(nèi)將全額貨款交還給甲方。如果超期2天,視為侵占甲方財產(chǎn),除應(yīng)承擔每日5%的罰息外,還應(yīng)依法承擔刑事責任。
6.乙方在經(jīng)營過程中(不包括運輸途中、只限于裝卸過程中),不慎遺失或損壞甲方貨物或其他財產(chǎn),要按價賠償,水為每桶元賠償,桶按市價賠償。
7.車隊人員(司機、裝卸工、調(diào)度員、財務(wù)、出納等)管理工作由車隊統(tǒng)一負責,甲方不得干擾車隊管理。
8.車隊人員的工資、福利等由車隊負責。
9.合同期滿后,在同等條件下,乙方擁有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。
10.車身廣告所產(chǎn)生的一切費用由甲方負責支付。
二、運費的結(jié)算及支付
本合同所約定運費的結(jié)算方式為:由乙方自行收取運輸費,運輸費價格參照附件一中的運輸費價格表執(zhí)行。
三、本協(xié)議有效期為: 年 月 日至 年 月 日。
四、違約責任
1、合同期內(nèi),乙方必須按照甲方的下單安排貨物裝、運的時間,確保貨物安全和按時足量運達目的地;乙方確保整車在24小時內(nèi)送到客戶,配車在48小時內(nèi)送到甲方指定目的地,乙方不能以任何理由延誤裝運時間。
2、因特殊情況,乙方提出解除合同的,乙方應(yīng)提前15天通知甲方,擅自解除合同,當月貨款全部扣除。
3、乙方若轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán)必須經(jīng)甲方同意方可實施,沒經(jīng)同意,視為擅自解除合同。
4、合同期內(nèi),乙方如無違反合同,甲方不得單方面收回承包權(quán),否則,一方違約必須賠償另一方元違約損失費。并清算所有貨款。
5、合同期未滿,甲方公司轉(zhuǎn)證,甲方須賠償乙方(車隊)高價收購車輛的全部資金以及資金利息。
五、本合同、附件一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,由雙方簽字或簽章后生效,均具同等法律效力。
附件一:運輸價格表
甲方(簽章): 乙方(簽章):
簽約代表: 簽約代表:
電話: 電話:
簽約地點: 時間:
承包合同優(yōu)選7篇
你是否還在為寫合同而苦惱呢?隨著法治理念的不斷完善,簽訂合同應(yīng)遵循特定的程序或方法。我們經(jīng)過日夜不懈的整理,今天真誠向您推薦“承包合同”,希望本文對您有所幫助!
承包合同【篇1】
甲方:
乙方:
甲、乙雙方協(xié)商,甲方?jīng)Q定將納雍縣人民檢察院辦公樓及地下停車庫工程的全部架子搭拆任務(wù)委托給乙方施工。為明確雙方責任,本著互利互惠的原則,按照建安合同承包條例,保質(zhì)保量保工期完成該施工任務(wù),特簽訂如下合同,希雙方共同遵守。
一、承包內(nèi)容
按施工圖中的及現(xiàn)有的設(shè)計變更和圖紙會審后的該工程的內(nèi)、外架、施工操作架、施工操作平臺、現(xiàn)澆砼運輸?shù)馈踩骄W(wǎng)與立網(wǎng)的張掛、裝飾架、安全防護及臨時工棚搭設(shè)工程所用鐵絲、安全帽由乙方自備等全部架子工內(nèi)容。
二、承包方式、結(jié)算付款方式
承包方式:包工包料,單價按 元/m。
付款結(jié)算方式:進場自備生活費,標準一層完工后按完工工程量的80%付款,主體完成標三層付完成工程量的80%。主體完成付總工程量的 80% ,剩余的內(nèi)裝修完工后付 10% ,架子拆完清理后一個月內(nèi)付清尾款。
三、甲、乙雙方責任
1、甲方責任:
(1)提供乙方生活的住宿場地及住宿材料;由乙方自行搭建。
(2)負責向乙方進行安全教育、安全技術(shù)交底;
2
(3)負責向乙方進行質(zhì)量標準交底,下達生產(chǎn)任務(wù);
(4)向乙方提供排定的施工進度計劃,并督促實施:
(5)按合同支付工程款;
2、乙方負責:
(1)按照甲方要求及安全操作規(guī)程、搭拆雙排外架內(nèi)架、斜道、砼運輸?shù)?、支模用操作架、搭設(shè)操作平臺等,保證腳手架搭設(shè)牢固,標高準確;
(2)負責施工場地內(nèi)的場內(nèi)運輸。
(3)配合甲方進行腳手架的驗收簽字,每天必須在其它工種上架前進行架管、跳板等檢查,確保架子、平臺等使用安全
(4)注意文明施工,時刻注意清理場地,禁止亂堆亂放做到工完場清,天完天清層完層清,服從甲方的一切安排和管理,否則甲方有權(quán)進行相應(yīng)罰款;
(5)宿舍做到每天清掃,保持清潔、整齊;
(6)班組長必須每天在現(xiàn)場,每發(fā)現(xiàn)一次無故不在崗罰款50元,以后每發(fā)現(xiàn)一次累加罰款;
(7)工地現(xiàn)場不準生火做飯、不準違反消防及計劃生育有關(guān)規(guī)定,違者罰款200元/次;
(8)提供班組人員名單,身份證和計劃生育證復(fù)印件。
(9)負責在現(xiàn)澆砼過程中派專人看護運輸?shù)兰安僮髌脚_等。
(10)為保證工程進度質(zhì)量向項目部交質(zhì)量保證金 ,工程完工后無違章現(xiàn)象返回保證金。
四、工期
乙方必須按甲方的施工進度進行施工,做到腳手架的搭設(shè)一定
要配合其它工種施工,保證工程進度,確保腳手架搭設(shè)不影響其他工種的施工,如不能達到甲方要求而影響施工進度等,甲方將給予一定處罰。施工期間春種、雙搶等季節(jié)必須服從甲方統(tǒng)一安排,每耽誤一天罰款20xx元。
五、質(zhì)量、安全
乙方必須嚴格按安全操作規(guī)程、安全規(guī)范要求搭設(shè)腳手架,搭設(shè)的腳手架必須能夠滿足施工要求和市安監(jiān)站及市勞動局的檢查要求,注意施工安全,高空作業(yè)一定戴好安全帽,系好安全帶,杜絕安全事故的發(fā)生,由乙方施工人員造成的安全事故甲方概不負責。
六、違約責任
1、由于架子搭設(shè)不牢、腳手板綁扎不牢等造成的安全事故以及由于腳手架下沉不穩(wěn)固等造成的質(zhì)量事故,由乙方負責并應(yīng)賠償事故造成的損失。
2、乙方施工人員不聽從甲方的安排和管理,浪費甲方的材料或乙方技術(shù)素質(zhì)和職業(yè)道德較差者,甲方有權(quán)辭退乙方人員,或更換不合格施工隊伍,造成損失由乙方自負。
5、由于乙方的原因造成工期延誤,質(zhì)量事故或未達優(yōu)良工程,或因乙方原因中途停工,只按實際完成工作量的70%結(jié)算,結(jié)算款待工程竣工驗收后支付。
七、其他
1、嚴禁打架斗歐,無論誰對誰錯,打架者各罰500元/次,情節(jié)嚴重者交公安機關(guān)處理。
2、嚴禁偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款20xx元/次。情節(jié)嚴重者交公安機關(guān)處理。
3、嚴禁施工人員隨地大小便,一經(jīng)甲方人員發(fā)現(xiàn)或其他工種人員舉報,罰款伍拾元/人次。
4、不戴安全帽或穿拖鞋在施工區(qū)內(nèi)者,處以50元/次罰款,班組長處以100元/次罰款。
5、提供班組人員名單,身份證和計劃生育證復(fù)印件。
八、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,雙方簽字生效,從簽訂之日起至工程竣工驗收價款結(jié)算時廢止。
甲方代表:
乙方代表:
年 月 日 年 月 日
承包合同【篇2】
1 總則
1.1 為增進顧客滿意度,減少工程承包風險,維護企業(yè)的合法權(quán)益,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會信譽,特制定本辦法.
1.2 本辦法是依據(jù)我國《合同法》、《公司法》、《招投標法》、《公路工程國內(nèi)招標文件范本》、公司《經(jīng)濟合同管理辦法》而制定的。
1.3 本辦法所稱“合同”均指總承包合同。
2 管理職責
2.1 項目經(jīng)理
受企業(yè)法人代表委托具體履行總承包合同。項目經(jīng)理要按照工程承包合同條款,按照合同規(guī)定的工期和質(zhì)量標準,建立各項適合本項目具體操作的項目管理實施辦法,科學(xué)合理組織工程施工,全面有效地履行合同的約定,確保顧客滿意并爭取超越顧客的期望,穩(wěn)定當?shù)厥袌霾㈤_發(fā)新的市場。
2.2 項目合約部
1)負責總承包合同在項目部的交底;
2)及時向業(yè)主報送工程計量報表并追蹤;
3)負責與業(yè)主辦理工程的最終結(jié)算;
4)負責組織項目工程變更索賠的策劃工作,根據(jù)要求及時上報相關(guān)資料并負責追蹤及談判工作;
5)按要求向公司主管部門報送工程統(tǒng)計報表、工程總承包合同履約情況月報表,變更索賠計劃及臺帳。
2.3 項目技術(shù)部
1)主持施工圖交底,貫徹施工方案,校核招標圖與施工圖工程數(shù)量、投標方案與實施性施工方案,將不同之處提交合約部;
2)認真做好施工記錄,摘錄重要的對索賠有利的記錄提交合約部;
3)根據(jù)設(shè)計變更,辦理變更簽證;
4)根據(jù)工程施工需要,及時上報各類施工組織設(shè)計并追蹤。
2.4 項目物資部
1)落實材料需求計劃,保質(zhì)保量按期供應(yīng)由承包方供應(yīng)的材料。
2)對業(yè)主供應(yīng)材料做好進場記錄、登記工作。保證材料質(zhì)量及施工需要,對業(yè)主造成的材料供應(yīng)不足或質(zhì)量性能不符合標準,應(yīng)及時向合同部提供相關(guān)信息。
2.5 項目財務(wù)部
1)根據(jù)合同約定及時收取工程款;
2)發(fā)生業(yè)主拖欠工程款時,或發(fā)生有關(guān)工程保險、稅金方面的索賠事件時,及時向合約部提供相關(guān)信息。
3 總承包合管理工作程序
經(jīng)營開發(fā)部組織工程投標和中標項目的合同簽訂 經(jīng)營開發(fā)部組織對總部各部門進行合同交底
項目經(jīng)理部全面有效履行合同
合同資料管理
4 合同交底
4.1 公司經(jīng)營開發(fā)部編制對項目部的合同交底資料,應(yīng)特別強調(diào)投標中的特殊承諾、合同專用條款及其他特殊條款,并在公司總部交底后10天內(nèi),對項目進行書面交底,同時將相關(guān)合同資料移交項目部。
4.2 項目部在開工前期,由合約負責人按公司的合同交底資料,組織項目班子、各部門、作業(yè)隊/班組進行合同交底,建立合同交底記錄并將有關(guān)部門需要的合同資料復(fù)印發(fā)放。
5 合同履約與監(jiān)控
5.1 為順利履行總承包合同,公司將與施工項目簽訂“項目經(jīng)營目標責任書”或“項目經(jīng)營承包合同”
5.2 項目部要制定切實可行的具體的實施辦法,保證總承包合同的有效履行。
5.3 項目部合約部門必須在每月底前向公司成本核算中心、計劃財務(wù)部上報“工程總承包合同執(zhí)行情況月報表”。
5.4 對在合同履行中出現(xiàn)的問題,項目部應(yīng)急時采取措施予以解決;若施工要素出現(xiàn)了預(yù)警信號,必須按《項目施工風險管理——施工預(yù)警與應(yīng)急管理辦法》執(zhí)行。
6 工程計量支付及工程結(jié)算
6.1 要熟悉《技術(shù)規(guī)范》,按合同規(guī)定的工程范圍和工程量清單,及時辦理工程施工中的`質(zhì)量檢驗和驗收簽證工作。對于監(jiān)理工程師簽證的工程量,及時進行工程價款結(jié)算。
6.2 對于工程變更和監(jiān)理工程師指令增加的工程,如若超出合同工程范圍,要按合同規(guī)定,及時辦理驗收簽證和工程價款結(jié)算。如需調(diào)整單價或另行報價的工程,做好單價調(diào)整和計算工作。
6.3 對于監(jiān)理工程師指令用計日工支付的工作,應(yīng)準確地記錄所使用的機械(型號、功率等)臺數(shù)、人員(分工種、等級)數(shù)量、材料數(shù)量等,并辦理簽證,按月進行計量結(jié)算工作。
6.4 每次工程價款結(jié)算單,經(jīng)業(yè)主審批后要與所報送的結(jié)算單對照檢查,是否有未批準的結(jié)算項目,搞清原因,進行補救,再次進行報批,避免批多少就是多少,避免漏項。
6.5 每季度,要將工程計量結(jié)算單按分項匯總,與總工程量清單相應(yīng)項目的工程量比較,如若單項工程或整個工程計量超出工程量清單數(shù)量,已經(jīng)達到或超出合同規(guī)定的比例,要及時進行價格調(diào)整或重新進行報價工作。
6.6 工程竣工后,按合同要求辦理竣工結(jié)算。
6.7 每年度,項目要認真總結(jié)合同管理工作的經(jīng)驗,撰寫工作總結(jié)報公司工程管理部。工程竣工后的合同管理工作總結(jié)可寫入“項目管理工作總結(jié)”。
7 變更及索賠
7.1 變更及索賠領(lǐng)導(dǎo)小組
7.1.1 小組機構(gòu)
組長:項目經(jīng)理
副組長:主管合同的副經(jīng)理
成員:項目其他班子成員、技術(shù)部、物資部、財務(wù)部、合約部的部分人員
7.1.2 小組職責
1)負責尋找變更及索賠契機,提供相關(guān)信息,當變更及索賠事件發(fā)生時,協(xié)助合約部向業(yè)主提交相關(guān)報告;
2)根據(jù)監(jiān)理、業(yè)主的反饋信息及時提交相關(guān)補充資料,并組織談判,確保變更及索賠事項的圓滿解決;
3)項目變更及索賠會議應(yīng)定期召開,至少每季度一次。
7.2變更及索賠策劃
7.2.1 新中標項目開工前,項目應(yīng)認真分析總承包合同相關(guān)資料,實事求是地進行分析、探討,編制項目變更及索賠總計劃及主要的變更及索賠項目。
承包合同【篇3】
合同編號:125439
甲方:
乙方:
甲乙雙方就乙方承包甲方網(wǎng)吧一事經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
1、網(wǎng)吧承包合同期限:商定期為________年____月____日起至________年____月____日止。
2、網(wǎng)吧承包費用:從承包開始起第________年每月6000元,第________年每月5000元,從第________年開始,每月4000元。收取方式為現(xiàn)金。
3、下次承包費用應(yīng)提前繳納,如遇特殊情況應(yīng)告知甲方,協(xié)商解決。
4、網(wǎng)吧承包合同范圍:網(wǎng)吧房屋、機器以及開設(shè)網(wǎng)吧所需各種證照。
5、甲方網(wǎng)吧現(xiàn)有機器臺,乙方應(yīng)盡善良管理人的注意義務(wù),以上設(shè)備因使用和保養(yǎng)不當造成損壞,乙方要按價賠償。
6、網(wǎng)吧承包合同期內(nèi),乙方負責機器設(shè)備的維修和保養(yǎng)。
7、承包期內(nèi),乙方不得任意更換、變動機器,如有改動須經(jīng)甲方同意,損壞部分應(yīng)給予修復(fù)或賠償。
8、承包期內(nèi),水、電、暖氣費由乙方負責交納。期滿前要交清上述費用。
9、承包期內(nèi),乙方負責交納各種經(jīng)營稅、費,負責治安及防火工作。凡因治安、防火不利造成的經(jīng)濟損失乙方自負,并負責賠償給甲方造成的損失。
10、乙方不得利用所承包的網(wǎng)吧進行非法活動,或私自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借。
1、乙方在承包期內(nèi)如遇、____市規(guī)劃或甲方不可抗拒的因素,此協(xié)議自行終止,甲方不承擔任何責任。
2、網(wǎng)吧承包合同期內(nèi)甲方不得將此網(wǎng)吧再次轉(zhuǎn)包。
3、乙方獨立經(jīng)營,自行承擔經(jīng)濟及民事責任,因給他人造成損失而給予的賠償,乙方自行負擔。
4、乙方以地處房產(chǎn)一處作為本協(xié)議的抵押,乙方如有違反本協(xié)議約定的情形,自愿將此處房產(chǎn)拍賣、變賣或折價給甲方。
5、以上條款雙方要共同遵守,如有違約行為,違約方要向守約方賠償實際發(fā)生的各種損失及利息。
6、未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
7、本網(wǎng)吧承包合同一式兩份,甲、乙雙方簽字之日即為協(xié)議生效日期,每方各持一份。甲方:乙方:________年____月
承包合同【篇4】
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方南寧市家飾材料市場檔口事宜,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 檔口的座落、面積、裝修、設(shè)施情況
1、甲方發(fā)包給乙方的檔口位于南寧市快速環(huán)道南寧市家飾市場內(nèi),編號為F8-1-2共1個開間。
2、乙方承包甲方檔口的總建筑面積為:55平方米。
3、該房屋現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況見合同附件。
該附件作為甲方按照本合同約定交付乙方使用和乙方在本合同承包期滿交還該檔口時的驗收依據(jù)。
第二條 甲乙雙方應(yīng)各自提供居民身份證等證件,供雙方驗收后復(fù)印備存。所有復(fù)印件僅供本次發(fā)承包使用。
第三條 承包期限、用途
1、該檔口承包經(jīng)營期自20_年3月1日起至20_年2月28日止。
2、乙方向甲方承諾,在承包期內(nèi)依法經(jīng)營,不得從事其它違反國家法律法規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)營,并執(zhí)有相應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照和許可證。
3、承包租滿,甲方有權(quán)收回發(fā)包的檔口,乙方須如期交還。
第四條 承包金及支付方式
1、甲乙雙方商定該檔口兩年承包金為人民幣:貳拾陸萬元(每年13萬元)。
2、履約保證金和承包金交付方式如下:
在本合同簽訂當日,乙方須向甲方交納履約保證金:伍仟元整(¥5000、00)元。在承包經(jīng)營期間水電費由承包方自行支付。合同期滿,如乙方不再承包該檔口,乙方按配合同規(guī)定向甲方繳清所有費用后,甲方應(yīng)在七個工作日內(nèi)將應(yīng)付給乙方的履約保證金退還給乙方(不計利息)。
乙方按每年向甲方一次性交清承包金。在本合同簽訂當日,乙方按上述規(guī)定向甲方交納合同第一年的承包金13萬元;乙方在上年承包期末最后一個月前交納下一年應(yīng)向甲方交納的承包金13萬元后才能繼續(xù)承包。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1、承包經(jīng)營期間,甲乙方依法交納相關(guān)稅費。
3、乙方交納以下費用:
(1)電費。
(2)水費。
(3)衛(wèi)生管理費。
(4)如果發(fā)生政府相關(guān)部門征收本合同中未列項目但與該房屋租賃經(jīng)營活動有關(guān)的費用,應(yīng)由乙方承擔。乙方應(yīng)按時交納自行負擔的費用。
第六條 房屋修繕及其使用相關(guān)規(guī)定
1、承包經(jīng)營期間,乙方對房屋檔口維修及乙方自行裝修、裝飾部分及自行高置的設(shè)施設(shè)備,甲方不負有修繕的義務(wù)。
2、乙方應(yīng)合同使用其所承包的房屋檔口及其附屬設(shè)施。如因乙方使用不當造成房屋檔口及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責修復(fù)或承擔全部經(jīng)濟損失。
乙方如需改變房屋檔口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對忘記到檔口結(jié)構(gòu)有影響的'設(shè)備,以及設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。承包期滿后或因乙方責任導(dǎo)致提前停止承包的,除雙方另有約定外,依附于房屋檔口的裝修、裝飾全部歸甲方所有。
3、乙方如使用室外招牌或廣告牌等,應(yīng)自行到政府的工商、市政等相關(guān)部門辦理相關(guān)合法手續(xù),并報經(jīng)甲方同意后方或施工安裝,否則造成的后果及經(jīng)濟損失由乙方自負。
第七條 檔口的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借或以任何形式出租該房屋檔口。
第八條 合同的變更、解除與終止
1、雙方可以協(xié)商變更或終止本合同
2、承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回承包經(jīng)營的檔口:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借或以任何形式轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借該檔口的:
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆改變動房屋檔口結(jié)構(gòu)和室內(nèi)外裝修,或不服從甲方統(tǒng)。一協(xié)調(diào)和要求的;
(3)損壞承包經(jīng)營的房屋檔口,在甲方提出的合理期限內(nèi)仍未修復(fù)或賠償?shù)模?/p>
(4)利用承包經(jīng)營的房屋檔口存放危險物品或進行違法活運以及無營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營的;
(5)逾期未交納按約定應(yīng)當由乙方交納的各項費用,已經(jīng)給甲方造成嚴重的損害的;
(6)未按照合同約定交納承包金的。
(7)經(jīng)營行為直接或間接影響及損害甲方利益、形象、信譽、品牌的。
4、承包期滿,如乙方欲續(xù)租,應(yīng)當在承包期滿前一個月書面通知甲方。如甲方在租期屆滿后仍要對外承包的,在同等條件下,乙方享有優(yōu)先承包權(quán)。
5、承包期滿合同自然終止。
6、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的,合同自甲方不承 擔任何賠償責任。
第九條 房屋交付及收回的驗收
1、甲方應(yīng)保證承包經(jīng)營房屋檔口本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于能夠正常使用狀態(tài)。
2、驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等硬件設(shè)施、設(shè)備有異議的應(yīng)當場提出。當場難以檢測判斷的,應(yīng)于五日以書面形式通知對方。
3、乙方應(yīng)于承包期滿當天,將承包房屋檔口及屬于甲方的附屬設(shè)備、設(shè)備交還甲方。
4、乙方交還甲方房屋應(yīng)當保持房屋及設(shè)施、設(shè)備的完好狀態(tài),不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經(jīng)同意留存的物品,甲方有權(quán)處置。
第十條 甲方違約責任處理規(guī)定
1、甲方因不能提供本合同約定的房屋而解除合同的,應(yīng)支付乙方本合同租金總額5%的違約金。
2、如房東在承包期間收回門面,將退還乙方所剩的租金與全部押金。
第十一條 乙方違約責任
1、承包期間,乙方有下列行為之的,甲方有權(quán)終止合同,收回該 房屋鋪而,乙方應(yīng)按照本合同承包承包金總額的5%向甲方支付違約金,若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)該負責賠償直至達到彌補的全部損失為止
(1)未經(jīng)甲方書面同意,擅自將所承包的房屋檔口轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借或以任何形式轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借所承包的房屋檔口的:
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆改變動該房屋檔口結(jié)構(gòu)或損壞該房屋檔口的:
(3)損壞承包房屋檔口,在甲方提出的合理期限內(nèi)仍未修復(fù)或賠償?shù)?
(4)改變本合同規(guī)定、存放危險物品或利用該房屋進行違法活動,以及無營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營的;
(5)因乙方無證經(jīng)營造成甲方被工間行政管理部門處罰的。
(6)不按合同約定交納承包金的。
(7)經(jīng)營行為直接或間接影響及損害甲方利益、形象、信譽、品牌的/
2、承包期內(nèi),乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔的費用的,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的3%向甲方支付滯納金。
3、在承包期內(nèi),乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退租的,乙方應(yīng)按本合同約定該年度租金50%的額度向甲方支付違約金。若支付的違約金不足以彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。
4、承包期滿,乙方應(yīng)如期交還該房屋給甲方。乙方逾期歸還,則每逾期壹日應(yīng)按原日承包的叁倍向甲方支付滯納金,乙方還應(yīng)承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失,甲乙雙方互不承擔責任。
2、因國家政策需要拆除或改造已承的房屋檔口,使甲乙雙方造成損失的,互不承擔責任。
3、因上述原因而終止合同的,租金按照實際時間計算,不足整月的按天數(shù)計算,多退少補。
4、不可抗力系指“不能預(yù)見,不能避免且不能克服的客觀情況”。 第十三條 本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決,雙方協(xié)商訂立的補充協(xié)議及附件均為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 爭議解決
本合同若發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商或申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解解決不成的,可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十五條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十六條 本合同及附件一式二份,甲乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:
電話:
地址:
乙方:
電話:
地址:
簽約日期:二0一 年 月 日
簽約地點:
承包合同【篇5】
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方承包乙方客輪視頻廣告達成如下協(xié)議。
第一條 承包內(nèi)容
1、甲方承包乙方經(jīng)營的客運航線輪船內(nèi)的視頻廣告(具體航線見附頁)。
2、廣告時長為每船次3—10分鐘,按航行時間長短。
3、承包費用 萬元。
第二條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、 甲方提供乙方廣告片,并承擔廣告片的制作費用。
2、 甲方需為乙方拍攝形象、安全宣傳片一輯,制作費用由甲方承擔。
3、 甲方對其所傳送的廣告內(nèi)容負責,確保其內(nèi)容符合黨和國家的方針、政策,不違反國家法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定。
第三條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方需在開船后播放完安全宣傳片后即開始播放甲方提供的廣告片,并按時播完。
2、乙方不可對甲方傳送的廣告節(jié)目進行技術(shù)性處理,若因乙方對節(jié)目的加工處理導(dǎo)致宣傳效果的偏差或事實性錯誤,因此而產(chǎn)生的全部責任由乙方承擔。若需修改,應(yīng)事先征得甲方的同意。
3、乙方有權(quán)就廣告片節(jié)目質(zhì)量向甲方提出意見和建議,甲方應(yīng)當予以認真考慮。
第四條 協(xié)議有效期
本協(xié)議有效期自 年 月 日至 年 月 日。
第五條 違約責任
1、甲乙雙方任何一方違反本協(xié)議約定時,另一方均有權(quán)向其提出口頭或書面交涉,并有權(quán)依照本協(xié)議的相關(guān)條款追究違約方的違約責任,或依照法律的規(guī)定追究其侵權(quán)責任。
2、若乙方未按照本協(xié)議規(guī)定的范圍和方式播放甲方的廣告片,甲方所以損失由乙方承擔。
第六條 不可抗力
若因不可抗力導(dǎo)致一方或雙方無法履行本協(xié)議的,按相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行。本協(xié)議所指的不可抗力包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、外部通訊系統(tǒng)故障、重大技術(shù)故障和法律、政策的變化等。
第七條 協(xié)議的續(xù)期和終止
本協(xié)議期滿后,若雙方未提出異議,協(xié)議即自行終止。
第八條 爭議的解決方式
因履行本協(xié)議產(chǎn)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。若雙方不能通過協(xié)商途徑解決,任何一方均可向協(xié)議履行地人民法院起訴。
第九條 協(xié)議的生效
本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: (建設(shè)單位)
乙方: (施工單位)
甲方將坐落在 (地址) 的 (工程名稱) 土建工程承包給乙方施工.在招投標的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商制定以下條款
供雙方共同遵守:
第一條 工程內(nèi)容:(除了寫明主體土建內(nèi)容外,還應(yīng)該寫明附屬工程以及是否包括給排水和電器安裝) .
第二條 工程造價決算方式:
1. 工程造價計算公式:工程造價=(××定額直接費+材料差價)×(1+ %).即按實際完成工程量,套用《××××定額》計算直接費,加上施工期間相對應(yīng)的《××市建設(shè)工程造價管理信息》信息價計算出的材料差價,另外取 %綜合費為最后決算價(人工費和機械費不另調(diào)整).
與本項目主體工程相關(guān)的所有輔助工程和零星工程均按上述造價計算公式?jīng)Q算.必須全額以建筑統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票進行結(jié)算付款.
本工程輔助的水電安裝工程按 (約定套用的定額與費率) 結(jié)算.
2. 工程量計算依據(jù)為:設(shè)計圖紙,設(shè)計變更圖紙或聯(lián)系單,隱蔽工程量簽證,其他工程量增減聯(lián)系單,本工程輔助工程聯(lián)系單.
第三條 工程款支付:
甲方通知乙方開工后,乙方一周內(nèi)拿出預(yù)算.甲方接到預(yù)算后一周內(nèi)完成預(yù)算審核,憑審核后的預(yù)算造價付備料款30%,以后按實際完成工程量的70%比例付進度款,并扣回備料款.實際完成工程量(即工程進度)由甲方現(xiàn)場管理員確定,如乙方有嚴重異議的,雙方可以根據(jù)實際完成的工作量參照審定后的預(yù)算書進行計算確定.工程竣工時,進度款不超過預(yù)算的70%,工程竣工驗收合格并審核決算后一個月,付足工程款的95%,其余5%作為質(zhì)保金,滿一年后付清.每筆工程款必須全額憑建筑統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票進行付款.
工程進度款的支付,甲方應(yīng)在收到乙方正式發(fā)票后的三個工作日內(nèi),辦理好付款審核手續(xù),支付給乙方.
第四條 工期:
1.本工程自接到甲方開工通知的
日起開始計算工期,到竣工并通過甲方預(yù)驗收之日止,計算實際工期.工期為 天.工期每延誤一天處罰 元(從履約金中扣除).遇不可抗力影響而不能正常施工的,必須在不可抗力終止后24小時內(nèi)經(jīng)甲方代表簽證認可后方可順延工期.
2.乙方在簽定合同時,應(yīng)該按照合同的總工期要求,制定施工進度表(即分階段工期計劃)作為本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工進度緩慢,分階段工期延誤天數(shù)超過施工進度計劃35%的,甲方有權(quán)中途解除合同,解除合同后,按本合同第三條的相關(guān)條款結(jié)算并處罰.分階段工期延誤天數(shù)未超過施工進度計劃35%的,每延誤一天處罰 元,不抵扣總工期處罰.
第五條 施工組織管理:
1. 甲方委派 為本工程管理負責人,委派 為本工程現(xiàn)場管理代表,并代表甲方進行現(xiàn)場施工管理和監(jiān)督,二人共同負責隱蔽工程的驗收簽證,隱蔽工程量的簽證,工程圖紙變更的簽證,工程量增減的簽證.未經(jīng)上述二人共同簽字,所有簽證無效.
2. 乙方委派 為項目經(jīng)理,指派 為現(xiàn)場施工員,乙方的施工員在整個施工期間必須在現(xiàn)場從事施工管理,并全權(quán)代表乙方進行現(xiàn)場施工管理和所有簽證手續(xù)的簽字.乙方未經(jīng)甲方同意不得擅自撤換施工員;乙方施工員不服從甲方指揮的,甲方可以要求乙方撤換施工員,乙方不得拒絕.
第六條 工程質(zhì)量監(jiān)督
乙方必須嚴格按設(shè)計要求施工.甲方指派現(xiàn)場管理代表(或委托監(jiān)理公司)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督:① 砼必須進行隨機取樣做試塊試驗,建筑用的鋼材必須做好抗彎抗拉試驗,試壓費,試驗費由乙方負擔;② 工程具備隱蔽條件時,先由乙方自檢,并在驗收前12小時以內(nèi)書面形式通知甲方現(xiàn)場代表驗收,經(jīng)甲方工程負責人和現(xiàn)場管理代表以及監(jiān)理人員質(zhì)量驗收合格或確認數(shù)量并在驗收記錄上簽字后,乙方方可進行隱蔽和繼續(xù)施工.
出現(xiàn)下列情形之一的,甲方有權(quán)責令乙方停止施工和終止合同,并作違約處理:
拒絕或干擾甲方進行質(zhì)量抽樣檢查的;
隱蔽工程或其他局部工程驗收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
3. 鋼材,水泥等主要建筑材料沒有質(zhì)保書或經(jīng)過抽檢不合格,而繼續(xù)用于施工的;
未經(jīng)甲方和設(shè)計部門同意不按圖紙施工的;
不服從甲方整體工程協(xié)調(diào),施工過程中拒不接受甲方指揮的;
乙方因違反上述5條而被終止合同后,乙方已經(jīng)完成的工程量按本合同第四條決算后,乘以80%作為應(yīng)付工程款,其余20%作為彌補甲方損失,并處沒收全部合同履約金.
第七條 施工現(xiàn)場管理責任
乙方對現(xiàn)場管理,安全生產(chǎn),保衛(wèi)等工作負全部責任.所有安全事故責任乙方自負.如果違章施工,甲方有權(quán)制止,制止不服從的可以解除本合同,并按本合同第三條的相關(guān)條款結(jié)算并處罰.
第八條 合同履約金及違約處罰
合同簽訂時乙方向甲方交履約金 萬元,工程竣工驗收合格一周內(nèi)退還乙方(剔除處罰款).在履行合同過程中,乙方有明顯延誤工期或有嚴重偷工減料等質(zhì)量問題,且不采納甲方建議又不積極采取措施的,甲方有權(quán)終止執(zhí)行合同,并沒收履約金.
乙方在施工過程中,不服從甲方現(xiàn)場管理但尚未構(gòu)成嚴重違約的,每次處以200元的罰款,從工程決算款或履約金中扣除.
第九條 前期要求:
乙方在開工前,必須與甲方和設(shè)計部門進行施工圖交底,并向甲方遞交《施工計劃》,《施工組織》,《施工質(zhì)量保證書》,《安全生產(chǎn)責任書》.
第十條 本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后,另行補充條款.
第十一條 本合同一式六份,甲乙雙方各執(zhí)三份.
甲方(蓋章): 乙方(蓋章) :
代表人: 代表人:
合同簽訂日期:
合同簽訂地點:
│ ├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│ │應(yīng)交售糧 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │總量(斤)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──┬──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│勞│ 其│ 征│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 糧│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│動│ │ 購│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 糧│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │ 加│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─│ │ 價│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │中 │ 糧│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┴──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│個│交售棉花 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│,├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│其│交售油料 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│中├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│,│交售烤煙 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│全├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│勞│應(yīng)上交金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│力│額(元) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┬───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│個│其│農(nóng)業(yè)稅│ │ │ │ │ │ │ │ │
│,│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│半│ │公積金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│勞│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│力│ │公益金│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │
│個│中│管理費│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴─┘
承包合同【篇6】
甲方(公司):
乙方(承包方):
經(jīng)雙方協(xié)商甲方同意將本公司車輛車牌號: 承包給乙方。依據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī),本著雙方互利的原則,簽訂合同如下:
一、 承包期限及內(nèi)容:
承包期從20年月日起至20年月日,承租期限為一年。在此時間內(nèi),乙方用甲方車輛為甲方承運
二、工資、保證金及支付方式:
1、工作報酬:按車次計算。(10票以內(nèi)保底運費670元,機場,梅山,大榭島另加運費,超出10票的,加50元運費。)
2、乙方需向甲方交納保證金:合同期滿予以退回。
三、車輛責任:
1、乙方承包車輛屬于甲方財產(chǎn)。
2、乙方車輛在工作期間的一切修理費用、換季維修、保養(yǎng)、年檢及繳納國家的稅收,等有關(guān)費用歸甲方支付。
四、相關(guān)手續(xù):
乙方向甲方需提交相關(guān)復(fù)印件, (如:身份證、駕駛證等),缺少的由甲方負責提供(如:行駛證,保險證,年檢合格證等)費用由甲方承擔。相關(guān)證件便于備案登記。
五、安全事宜:
1、乙方需提供相關(guān)費用由甲方支付。在未取得體檢報告告知身體健康前,甲方不得將車承包給乙方),乙方不得偽造、更改、瞞騙體檢報告中的相關(guān)健康數(shù)據(jù),(乙方因此造成死亡事故的,如高血壓,心肌梗死,腦溢血等重大疾病乙方需自行承擔風險。)
2、甲方需給乙方辦理保險。
3、從合同簽訂日起如發(fā)生交通事故,或車輛事故造成人員傷亡的除保險公司賠償外,其余部分有乙方支付。(在承包期間車輛所發(fā)生的任何責任與甲方無關(guān))。
六、工作時間、效率,及服務(wù)態(tài)度:
1、工作時間規(guī)定為時間裝車。如有晚點,罰款元。(按公司規(guī)章制度)
2、對客戶態(tài)度需禮貌,客氣、不允許頂撞客戶,如有投訴,罰款/次。(按公司規(guī)章制度)
3、除不可抗拒力原因外,乙方需服從甲方安排時間送貨,不得無故延遲或拒絕送貨。(特別是春節(jié)假期前不得提前回家)如有此情況,罰款元。(按公司規(guī)章制度)
未盡事宜,由雙方協(xié)商。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
承包合同【篇7】
為全面推進公司領(lǐng)導(dǎo)層的管理水準,減少開支,降低成本,激發(fā)員工生產(chǎn)力,進一步開拓和占領(lǐng)業(yè)務(wù)市場,保證企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新和長期興旺發(fā)展,提高公司員工的薪酬福利待遇及工作積極性,公司法人(以下簡稱甲方)授權(quán)為有限公司 公司負責人(以下簡稱乙方),承包該分公司的經(jīng)營、工程等所有管理工作。甲乙雙方堅守“創(chuàng)百年企業(yè),造民族品牌”的共同目標,本著平等互利,公平公正,誠實守信的原則,經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本協(xié)議,以資共同遵守。
一、授權(quán)職責:
乙方負責 分公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、工程、客戶服務(wù)及人財物等資源的所有管理工作;對 、分公司所發(fā)生經(jīng)營、工程項目及各項管理工作的結(jié)論,承擔全部責任。
二、承包區(qū)域:
乙方在發(fā)展業(yè)務(wù)、開拓市場,搞好分公司各項工作的同時,總公司xxx等工程項目部和客戶單位的業(yè)務(wù)經(jīng)營和工程施工等各項管理工作歸乙方全權(quán)管轄負責。
三、承包費用:
1、乙方每年以完成產(chǎn)值總金額 %的現(xiàn)金交付甲方,作為甲方的應(yīng)交稅款和管理費;乙方所交款項,有甲方全權(quán)支配使用。
2、余留乙方的%款項由乙方支配使用。其所支配的款項包括分公司在經(jīng)營、工程及各項管理工作中發(fā)生的業(yè)務(wù)費、材料費、機具等成本費,稅金、管理費、不可預(yù)見費及人員工資、獎金等。
3、甲方對乙方所有款項的分配使用等過程和結(jié)論,擁有審查、監(jiān)督、修正等權(quán)利。
4、乙方交付甲方的費稅,在乙方日常的款項收入中,由總公司財務(wù)部按照本協(xié)議規(guī)定比例,隨機扣除。
5、乙方在本年度的安全管理和質(zhì)量管理(質(zhì)量評定:以滿足質(zhì)保期規(guī)定期限和質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)量狀況為依據(jù))工作過程中,沒有較大安全、質(zhì)量事故缺陷發(fā)生的,對本協(xié)議規(guī)定乙方支付給甲方的管理費稅率,甲方各讓利嘉獎一個百分點。對大于伍仟元的安全事故和大于壹萬元或關(guān)鍵性設(shè)備及給客戶造成損失并影響甲方信譽的質(zhì)量事故,均由乙方負責處理并承擔發(fā)生的全部費用外,甲方在本協(xié)議規(guī)定乙方交付管理費稅率%的基數(shù)上,再各懲罰增收零點五個百分點。
6、雙方承包費的結(jié)算于當年由總公司財務(wù)部負責組織實施完成。
四、承包期限:
自20xx年1月1日至20xx年12月31日止
五、協(xié)議條款:
1、甲方為強力支持乙方工作,主動向乙方承諾如下優(yōu)惠條件:主動承擔辦理乙方管理團隊中主要人員的社會保險;籌集50萬元人民幣無償付給乙方,作為乙方分公司的啟動資金;將本《協(xié)議書》“承包區(qū)域”內(nèi)工程項目部現(xiàn)有屬總公司的機動車(牌號:)獎勵給乙方分公司。
2、乙方與甲方具有相關(guān)資質(zhì)、經(jīng)歷、業(yè)績和能力的在崗工程項目負責人和工程管理人員自愿組合,雙向選擇,組成管理隊伍;同時建立不少于三人的管理團隊,負責本公司各項工作目標策劃和過程實施完成等管理工作。
3、乙方所有的資金來往,必須進入甲方指定賬戶,由甲方財務(wù)部統(tǒng)一負責管理;分公司在甲方財務(wù)部的所有費用支出和在經(jīng)營、采購、工程等工作中發(fā)生的所有票據(jù)手續(xù)等報賬憑證,經(jīng)本《協(xié)議書》簽字的乙方同意認可后,由甲方財務(wù)部負責辦理付款或入帳。
4、分公司發(fā)生的主要或大宗材料、機具等物資的采購供應(yīng)工作,由乙方根據(jù)甲方ISO9001:20體系的《合格供方檔案》文件和市場信息,確定《采購指令》;交由甲方供應(yīng)部和乙方工程項目部組織實施完成。
5、自《協(xié)議書》生效起,乙方承包區(qū)域范圍內(nèi)工程項目地實有的材料和小型機具,甲方?jīng)]有跨年度或余留工程的,材料機具根據(jù)現(xiàn)狀作價,費用計入乙方成本;甲方正在施工的工程項目庫存物資,歸甲方所有,工程結(jié)束,庫存材料等物質(zhì)費用轉(zhuǎn)入乙方成本。
6、分公司在經(jīng)營工作中發(fā)生的《投標文件》等業(yè)務(wù)文檔,由乙方負責組織編制完成。 也可委托甲方服務(wù)完成;但乙方對文檔的適宜性、準確性負責。
7、所有需經(jīng)甲方簽章或以總公司名義出具的合同、協(xié)議、公文及商務(wù)、技術(shù)等文件文檔,均由主辦人提出、校對,交總公司辦公室審核通過,最后呈請董事長同意批準后,方可簽章行文。
8、甲方與乙方共同投入或甲方為乙方投入大量資源,獲得豐厚利潤的單項合同業(yè)務(wù)結(jié)算,乙方在上交甲方稅款管理費率時,要做出大于百分之二十八的上浮調(diào)整。
9、乙方在總公司副總經(jīng)理職務(wù)不變,繼續(xù)享受副總級薪酬待遇;在分公司為董事長指定的唯一授權(quán)委托代理人;分公司領(lǐng)導(dǎo)團隊民主表決和個人績效評定、利益分配時,本《協(xié)議書》簽字人享受不低于4人(倍、份)的權(quán)利。
10、乙方在本《協(xié)議書》履行過程中,有嚴重的失職、瀆職、重大安全質(zhì)量事故發(fā)生和嚴重違反總公司利益,違反本《協(xié)議書》條款規(guī)定,給甲方造成重大經(jīng)濟損失的,除乙方承擔相關(guān)損失責任外,甲方可隨時宣布撤銷本《協(xié)議書》,同時收回對乙方的所有授權(quán)委托。
五、雙方責任
甲方責任
1、制定和修正公司的戰(zhàn)略目標及發(fā)展方向;負責總公司所有資金的運作管理;適時 對乙方提出指導(dǎo)性建議和修正指令。
2、對乙方提出的合理請求,盡量提供支持和幫助。
3、對乙方或代表分公司簽批審核認可的借據(jù)、票據(jù)、工資、獎金等所有費用憑證, 履行檢查、監(jiān)督,指示財務(wù)部接收入賬。
4、組織實施對分公司人員的行為自律和生產(chǎn)、工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量、供應(yīng)、材料、機具、工資、財務(wù)等管理工作的實施及過程,進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和修正。
乙方責任
1、服從甲方管理,維護甲方信譽,遵守甲方的各項管理制度,接受甲方的檢查監(jiān)督, 積極完成甲方交付的各項臨時中心任務(wù)。
2、負責主持分公司人員、物質(zhì)、財務(wù)、經(jīng)營、供應(yīng)、工程、技術(shù)、安全、質(zhì)量等的全面管理工作。培養(yǎng)和造就一個優(yōu)秀的管理團隊;通過各項工作過程的優(yōu)質(zhì)實施,致力于甲方戰(zhàn)略意圖和發(fā)展目標的實現(xiàn)。
3、搞好經(jīng)營、生產(chǎn)、工程等管理的創(chuàng)新工作。積極學(xué)習注重“新材料、新技術(shù)、新 工藝、新裝備” 的推廣應(yīng)用工作。
4、負責分公司各種資金投入、花費控制和費用的審查、簽批工作。
5、負責本《協(xié)議書》第二條“承包區(qū)域”規(guī)定的工程項目部經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展、工程項 目開發(fā)等的各項管理工作。
6、負責本《協(xié)議書》第二條“承包區(qū)域”屬地原總公司所有客戶欠工程款的催討要 款工作。
7、負責材料生產(chǎn)廠家、價格、質(zhì)量標準、采購數(shù)量、供貨時間、付款方式等的審核 確認工作。
8、負責施工隊伍、參建人員的審核確認工作;乙方保證分公司用人時做到以下標準:年齡大于六十的不用;有社會前科的不用;有慢性病和傳染病的不用,不夠十八周歲的不用;在華美有前科或經(jīng)教育不改的不用。
9、負責組織收集分公司發(fā)生的所有經(jīng)營業(yè)務(wù)信息,并準確及時的呈報給董事長。
10、負責組織實施分公司《投標文件》的編制、審核、批準工作。保證分公司委托 總公司制作《投標文件》和各類文書文檔使用的適宜性和準確性。
11、負責組織、落實分公司具有相應(yīng)能力和足夠數(shù)量的人員,積極按時參加總公司舉行的各種學(xué)習、教育、培訓(xùn)、會議等活動。
12、負責領(lǐng)導(dǎo)、組織、整理、保存分公司在經(jīng)營、工程工作中發(fā)生的所有合同、協(xié) 議及商務(wù)、技術(shù)、工程資料等文件文檔和移交總公司檔案室的存檔工作。
13、負責教育、監(jiān)督分公司人員搞好總公司和分公司各種商務(wù)、技術(shù)、專利信息的 保密。
14、自覺配合甲方,接受甲方對分公司各項管理工作的檢查、監(jiān)督。對甲方指出的 任何缺陷,都應(yīng)及時制定措施,并得到改正完善。
六、未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
七、本《協(xié)議書》條款的解釋權(quán)和各分公司之間糾紛、爭議的裁決,歸總公司董事 長;董事長的裁決或答復(fù),即為執(zhí)行的最終結(jié)論。
八、本《協(xié)議書》自雙方簽字即生效。
甲方: 乙方:
簽訂時間:
承包合同書優(yōu)選
當今時代人們越來越注重維權(quán),合同可以降低違約風險,促進社會經(jīng)濟快速高效發(fā)展。為了讓合作的雙方更加順利,愉快,是必須要簽訂合同的,你還在思考如何擬定合同嗎?以下是欄目小編整理的“承包合同書”類文章希望對你有所幫助,本文內(nèi)容愿為您提供一些有益的幫助!
承包合同書(篇1)
發(fā)包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)
為充分利用乙方大理石板材加工經(jīng)驗,發(fā)揮乙方的生產(chǎn)管理能力,根據(jù)《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,雙方在自愿、平等、有償和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關(guān)事宜達成如下協(xié)議,以資雙方遵守執(zhí)行。
第一條:承包內(nèi)容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結(jié)束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設(shè)備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費用:
1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結(jié)算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條:雙方責任與義務(wù)
一、甲方責任與義務(wù)
1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關(guān)設(shè)備等及配套設(shè)備給乙方使用【附設(shè)備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設(shè)備工具。
2、甲方根據(jù)現(xiàn)場需求向乙方下達加工任務(wù)。
3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產(chǎn)的教育、提升產(chǎn)品質(zhì)量、加工技能培訓(xùn)。
4、甲方有權(quán)對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度,不服從管理,其進行批評教育,情節(jié)嚴重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機關(guān)處理。
5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現(xiàn)場所需石材切割,甲方有權(quán)要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責任與義務(wù)
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內(nèi)必須服從甲方監(jiān)督,自覺遵守公司規(guī)章制度,按時保質(zhì)、保量安全的完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)。
2、愛護甲方設(shè)備、設(shè)施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費。
3、生產(chǎn)過程中的安全事故責任由乙方自負。
4、確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質(zhì)量事故、產(chǎn)品損失或聲譽影響,乙方應(yīng)承擔其責任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規(guī)定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關(guān)心員工身心健康。
6、按時給其人員發(fā)放薪酬,不得拖欠。
7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。
8、工作人員在合同期間應(yīng)自覺遵紀守法,嚴禁各種違法犯罪活動,如發(fā)生事故責任由乙方承擔。
9、乙方加工的產(chǎn)品不合格需返工的,乙方須承擔返工所需的相關(guān)耗材費用及電費。
第六條:質(zhì)量標準
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內(nèi);線條拼接縫隙控制在1mm之內(nèi),無法拼接嚴實的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結(jié)算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費,尾款在竣工驗收后一個月內(nèi)結(jié)清。
第八條:設(shè)備移交:
在本合同簽定5日內(nèi),甲方向乙方現(xiàn)場清點交付機械設(shè)備工具、水、電設(shè)備和有關(guān)設(shè)施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關(guān)設(shè)備和物資,確保設(shè)備、物資完整無損,可以正常使用。
第九條:合同爭議:
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)議補充或按有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月
承包合同書(篇2)
1、為乙方提供現(xiàn)有的食堂經(jīng)營用房供乙方使用。
2、為乙方接通加工飯菜、早、晚點用水、用電。
1、保障甲方師生正課期間,每天正餐飯菜的按時供給,雙休日及假期補課期間,必須遵從甲方安排,和其他承包戶輪流供應(yīng)。
2、所有經(jīng)營戶均可出售早、晚點。
3、搞好食品及個人衛(wèi)生,從業(yè)人員必須持有縣衛(wèi)生部門(每年)健康檢查合格證,工作時必須穿載白衣、白帽,佩戴健康證。從業(yè)10~20天內(nèi)不辦理健康證及未穿戴工作衣帽,每次罰款50元。學(xué)校食品檢查組如檢查出有腐爛變質(zhì)菜一次罰款50元。如廚房地面炊具衛(wèi)生較差者,每次罰款50元。
4、盡量提供質(zhì)優(yōu)味美的飯菜,出售的飯菜價格除市場自身調(diào)節(jié)外,必須服從甲方的宏觀調(diào)控。
5、嚴禁出售腐爛變質(zhì)等不衛(wèi)生食物,若因出售的食物引發(fā)中毒事故,一切責任由乙方擔負,并取消經(jīng)營資格,承包期末到也不再退承包費。
6、接受甲方監(jiān)督管理小組的監(jiān)督檢查,遵守甲方的作息制度,聽取甲方合理建議,及時改善服務(wù)質(zhì)量,服從甲方管理。
7、承擔所有電費及經(jīng)營所涉及的工商稅費。
8、必須在學(xué)校指定的地點加工、銷售,不得戶外加工,占道經(jīng)營。
9、大小食堂任何經(jīng)營房灶臺必須在室內(nèi)擺設(shè),嚴禁設(shè)置室外,占道經(jīng)營。
10、不得轉(zhuǎn)包他人。
11、乙方服從甲方的管理,若違反管理要求,接受罰款處理每次以50元為基數(shù)。承包期滿時,學(xué)校對各家食堂進行考評,取消罰款余額較高兩家的承包資格。
甲方監(jiān)督管理小組有權(quán)對乙方的食品衛(wèi)生、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行監(jiān)督檢查,若乙方違反所承擔責任,甲方有權(quán)視其情節(jié)把經(jīng)營存在問題公布給師生或給予50元以上罰款,甚至取消乙方的承包資格(承包期滿也不退承包費)。若上級衛(wèi)生部門抽查檢驗,不合格一項罰款50元。
乙方有權(quán)要求甲方盡量為其解決照明、鼓風機電路,在正常情況下,用水供應(yīng)。
乙方付給甲方全年承包費:第一食堂 萬 仟 佰。電費按電表實際用數(shù)交費。此款項須在簽訂本合同時一次性付情。
1、乙方在甲方管理監(jiān)督下自主經(jīng)營,自主管理,享受所得經(jīng)營收入。
2、乙方在承包簽訂合同附交違紀押金伍佰元正,在承包期滿后扣除違紀部分全部返還。服從學(xué)校管理,期滿后學(xué)校在9家食堂承包戶中評出四戶每戶分別給予陸佰元、伍佰元、肆佰元、叁佰元的獎勵。
四、經(jīng)營期限一年:20_年2月25日至20_年2月25日。承包費一次性交清。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同書(篇3)
甲方:(承包方)
身份證號:
乙方:(承租方)
身份證號:
本著公正、公平、自愿的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意將現(xiàn)有葡萄地承包給乙方,并達成如下協(xié)議:
1、甲方將位于火石泉 地方 畝葡萄園承包給乙方經(jīng)營管理。
2、承包期內(nèi),乙方須按每畝 元上繳甲方,總計 元,承包期為 年。
3、乙方在承包期內(nèi)須遵守甲方的各項規(guī)章制度,合法經(jīng)營,負責管理好各類配套基礎(chǔ)設(shè)施( )不得損壞,否則造成的損失由乙方承擔。
4、包干上繳時間:乙方必須在每年秋收(葡萄買完)最晚在每年 月 日一次性付清所有承包費用,逾期未上繳承包方,上繳承包費用5% 滯納金。
5、乙方在承包期內(nèi)必須按照葡萄豐產(chǎn)管理技術(shù)標準加強對葡萄園的精心管理,提高葡萄的產(chǎn)量、質(zhì)量。如不按技術(shù)規(guī)范管理造成樹體損壞,要按照損失程度賠償,嚴重的直接終止合同并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。
6、承包期內(nèi)葡萄園的生產(chǎn)管理及施肥費用均由乙方承擔。
7、乙方在承包期內(nèi)不得改變葡萄園的性質(zhì),且甲方有權(quán)監(jiān)督指導(dǎo)乙方在生產(chǎn)期間采取的各項技術(shù)管理措施。
8、乙方不得在院內(nèi)隨意增加設(shè)施,或者征得甲方的同意方可。
9、乙方在承包期內(nèi)生產(chǎn)、生活中的一切費用自理,甲方不再投入,排灌設(shè)備等大型農(nóng)機具由乙方自己承擔。
10、合同期滿雙方交接時,乙方須保證院內(nèi)所有設(shè)施完后,葡萄樹體強壯,不缺株,并完成修剪及覆土工作。
11、在合同期內(nèi),生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛、法律責任、損失等均由乙方承擔。
12、乙方在合同期內(nèi)無權(quán)轉(zhuǎn)讓承包權(quán),如有轉(zhuǎn)包行為,則視為違約,甲方有權(quán)收回葡萄園地,并終止合同。
13、甲方不履行合同,無故解除合同,要賠償乙方一切損失并退還租金;乙方違約或不履行合同,無故解除合同,賠償甲方包括租金等一切損失,所收費用不予退還。
14、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字之日起生效,具有法律效應(yīng)
甲方簽字:
電話:
乙方簽字:
電話
簽字時間: 年 月 日
承包合同書(篇4)
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、條例、規(guī)章等,雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項目協(xié)商一致,訂立協(xié)議并共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱:三星組公路硬化
2、工程地點:江西省宜春市袁州區(qū)彬江鎮(zhèn)三星村三星組
二、工程范圍及內(nèi)容
工程量:長1000米、寬米、厚米。承包方式:工程總承包。
三、工期:
1、開工日期:20xx年12月20日
2、竣工時間:20xx年12月31日
四、質(zhì)量標準采用下列:
1、工程質(zhì)量評定等級為優(yōu)良;
2、符合國家質(zhì)量驗收標準。
五、合同價款
1、采用一次性包死總價的固定方式,總價為壹拾萬元整。
2、合同協(xié)議一經(jīng)簽字,不受市場價格變化影響,按合同及協(xié)議約定標準進行結(jié)算。
六、付款方式
1、工程開工時先預(yù)付工程承包總價的百分之三十。
2、工程按時保質(zhì)量驗收合格后付清工程總價的余款。
七、質(zhì)量及驗收
1、工程質(zhì)量必須符合本協(xié)議第四條約定標準,并按現(xiàn)行國家驗收規(guī)范執(zhí)行。
2、乙方所有進場人員未經(jīng)甲方認可不得任意調(diào)換,若確實要更換,應(yīng)提前3天以書面形式向甲方申請,否則,乙方任意調(diào)換人員達30%時,甲方有權(quán)終止合同,乙方無條件退場。
3、工程質(zhì)量驗收必須按規(guī)范進行,所有工程資料須與工程施工同步進行,隨時供有關(guān)部門及人員查閱,不合格資料及時修正。
4、分項工序驗收,以及隱蔽工程驗收,必須經(jīng)甲方及監(jiān)理簽字驗收后方可進行下道工序施工。
5、平時甲方定期或不定期抽查,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時,給予整改意見,乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,或經(jīng)兩次整改仍不符合要求,甲方有權(quán)根據(jù)情況要求支付違約金,嚴重的責令退場,一切損失由乙方負責。
6、竣工后,乙方應(yīng)書面通知甲方及監(jiān)理驗收。
八、施工組織與工期
1、乙方在收到甲方正式施工通知三日內(nèi)向甲方提交施工組織方案。
2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工,接受甲方、監(jiān)理對工程進度的監(jiān)督、檢查,工程實際進度與計劃不符時,甲方、監(jiān)理有權(quán)責令限期改進,乙方應(yīng)按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行,期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時,甲方有權(quán)暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時,甲方有權(quán)調(diào)換施工隊伍,乙方應(yīng)在按到甲方退場通知的十日內(nèi)無條件退場,并撤出所有人員及設(shè)備,工程款按實際完成工程量的80%支付,否則甲方不支付任何款項,每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金,造成其它損失的,應(yīng)全額賠償。
3、施工中的`水、電、食宿、工具等設(shè)施的約定:乙方自行解決。
九、安全及文明施工與管理
1、乙方須嚴格執(zhí)行有關(guān)安全操作管理規(guī)范。
2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工,否則后果自負。
3、特殊工程需持有勞動部門核發(fā)的上崗證,持證上崗。
4、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛,由乙方自行處理并承擔全部經(jīng)濟責任。
5、所有機械設(shè)備需滿足工程施工需要,特殊設(shè)備須有安檢證明。
6、乙方應(yīng)按當?shù)卣嘘P(guān)部門規(guī)定進行施工場地標準化管理,因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。
7、乙方應(yīng)優(yōu)先發(fā)放施工人員工資,不得拖欠,并處理好勞資糾紛及相關(guān)問題,不得因此影響施工,以及不得給甲方造成任何不良影響,否則甲方有權(quán)采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。
十、甲方責任
1、按約定向乙方支付工程款,若甲方因資金困難不能及時兌現(xiàn),應(yīng)與乙方協(xié)商。
2、履行其它本協(xié)議約定的義務(wù)以及負責。
十一、乙方責任
1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務(wù),符合工期質(zhì)量要求。
2、必須服從甲方現(xiàn)場管理,遵守法律及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度,維護甲方聲譽,如發(fā)現(xiàn)故意損害聲譽,嚴重違反紀律,違反協(xié)議內(nèi)容的行為,甲方有權(quán)給予經(jīng)濟處罰,直至終止合同。
3、應(yīng)注重保護生態(tài)環(huán)境,注意施工安全,不得砍伐樹木及損壞其它設(shè)施,注意護林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工,以及采取吵鬧、威脅等不當手段,否則,甲方有權(quán)責令其退場,一切后果由乙方承擔。
5、乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定,主動對工程項目進行質(zhì)量跟蹤回訪。
十二、違約責任
1、雙方應(yīng)嚴格遵守協(xié)議,如有違反,按本協(xié)議相關(guān)約定承擔違約責任。
2、如延誤工期,每超過一天,按合同總價款的1%承擔違約金。
3、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,以及違反本協(xié)議其它約定,有乙方除應(yīng)賠償給甲方造成的全部經(jīng)濟損失外,甲方可視具體情況,要求乙方按合同總價款的1%—10%承擔違約金。
十三、附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應(yīng)嚴格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
3、本協(xié)議一式兩份,每份四頁,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
年 月 日
承包合同書(篇5)
發(fā)包方:____省____市______農(nóng)場(以下簡稱甲方)
承包方:____市____林業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱乙方)
鑒于:
(1)甲方系依法成立的法人型企業(yè),具有獨立的民事權(quán)利能力和民事行為能力,依法存在和存續(xù),企業(yè)注冊地為 ________, 法定代表人為________;
(2)乙方系依法成立的法人型企業(yè),具有獨立的民事權(quán)利能力和民事行為能力,依法存在和存續(xù),企業(yè)注冊地為 ________ ,法定代表人為_______;
(3)甲方擬將其所有的部分土地使用權(quán)承包給乙方經(jīng)營。乙方愿承包經(jīng)營上述土地經(jīng)營開發(fā);
(4)雙方承諾具有簽署和履行本協(xié)議的行為能力,承諾業(yè)已將本協(xié)議的簽署和履行告知各自上級管理部門或權(quán)力機構(gòu),本協(xié)議簽署后,各方應(yīng)及時辦理其內(nèi)部的審批、登記、備案等手續(xù)。各方有理由相信他方具有簽署和履行本協(xié)議的行為能力,各方不得以己方內(nèi)部管理規(guī)定為由對抗本協(xié)議的法律約束力。
雙方經(jīng)過充分協(xié)商,本著誠實信用、互利互惠原則,達成以下協(xié)議,以資共同遵守。
第一章 土地
第一條 甲方發(fā)包的土地位于________ ,地塊編號為________。(見附件________,地塊地理位置圖或地籍圖)。
第二條 土地面積為十萬畝,其中不含荒坡、溝、路、渠、沿江沿堤內(nèi)外平臺、內(nèi)灘外灘等純凈糧田面積不少于五萬畝。土地具體坐落以雙方認可的坐標圖紙界定,并于實地以界樁、界標標明。
第三條 甲方承諾擁有該土地排他的使用權(quán),擁有國有土地使用權(quán)證書,編號________,甲方使用期限為 ________。如他方主張該土地的使用權(quán)或?qū)追脚潘恋厥褂脵?quán)提出異議影響本協(xié)議履行的,甲方應(yīng)及時排除障礙,由此造成乙方損失的,甲方應(yīng)承擔違約責任.
第四條 甲方承諾本協(xié)議簽署前未將本協(xié)議所指的土地發(fā)包給他方經(jīng)營,未于發(fā)包土地上設(shè)立抵押、質(zhì)押或其他擔保物權(quán)及其他物權(quán)障礙。甲方承諾本協(xié)議簽署后不將發(fā)包土地承包給他方經(jīng)營,不對發(fā)包土地設(shè)置抵押、質(zhì)押或其他擔保物權(quán)及其他物權(quán)障礙。如甲方因上述行為造成乙方損失的,甲方應(yīng)承擔違約責任。
第五條 土地所有權(quán)屬中華人民共和國。地下資源、埋藏物和公用設(shè)施均不在土地使用權(quán)范圍內(nèi)。
第二章 土地用途
第六條 乙方于承包土地上建設(shè)速生豐產(chǎn)林基地、名特優(yōu)種苗基地、牧草基地、種鵝基地、醫(yī)藥原料基地等。
第七條 乙方根據(jù)以上項目建設(shè)的規(guī)模和時間,在國家政策允許的條件下,籌建木材加工企業(yè)、食品加工企業(yè)和生物提取加工等相關(guān)企業(yè)。
第八條 乙方改變土地用途時應(yīng)征得甲方同意, 并按照國家法律法規(guī)辦理相關(guān)手續(xù)。
第九條 乙方有權(quán)將承包的土地轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租給他方使用,但應(yīng)及時通知甲方。乙方轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)包行為不免除甲乙雙方依本協(xié)議應(yīng)享有和承擔的權(quán)利義務(wù)。
第三章 交付
第十條 甲方分期分批交付乙方土地,具體方式見本協(xié)議附件。
第十一條甲方未按協(xié)議附件確定的時間交付土地的,應(yīng)承擔違約責任。
第十二條 甲方交付具體土地時,雙方應(yīng)簽署標明具體土地方位、座落、四至、面積的書面坐標文件,并應(yīng)于具體土地上實地豎立界樁界標予以明確。
第十三條交付起算期以雙方簽署交付文件的日期為準。承包期以此計算三十年,林地或作林業(yè)用途的,承包期為五十年。
第十四條任何一方對具體土地的座落、四至、面積等提出異議的.,雙方應(yīng)積極配合,以實地丈量勘測為準。
第十五條甲方應(yīng)協(xié)助辦理當?shù)卣虺邪筋C發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證或者林權(quán)證等證書,登記造冊,確認土地承包經(jīng)營權(quán)。頒發(fā)土地承包經(jīng)營權(quán)證或者林權(quán)證等證書,除按規(guī)定收取證書工本費外,甲方不得收取其他費用。
第四章 承包費及支付方式
第十六條 乙方支付甲方承包費標準為,成片良田80—100元/畝年,荒坡、荒溝、路、渠等承包費另行議定。具體土地承包費標準于雙方簽署土地交付文件時確定。
第十七條如國家政策低于雙方議定的標準時,以國家政策為準:如國家政策高于雙方議定時,以雙方議定為準。
第十八條 承包期內(nèi),土地承包費標準不變。如物價指數(shù)、通貨膨脹率發(fā)生重大變化時,雙方本著誠實信用原則協(xié)商議定,雙方未達成協(xié)議時,以本協(xié)議及有關(guān)附件為準。
第十九條 承包費于具體土地建設(shè)期滿后開始計算其起始期,土地建設(shè)期根據(jù)具體土地不同為五至八年,具體細節(jié)以雙方簽署具體土地交付文件中確定。
第二十條 承包費的支付方式為一年內(nèi)分二次支付,首期不遲于每年六月三十日,第二期不遲于每年十二月三十一日。
第二十一條 乙方逾期支付承包費的,應(yīng)承擔違約責任。
第五章承包權(quán)
第二十二條 甲方尊重乙方以種植、養(yǎng)殖、畜牧、加工以及本協(xié)議約定的農(nóng)業(yè)目的而使用本協(xié)議所指土地的權(quán)利,甲方不得干預(yù)乙方依本協(xié)議享有的占有、使用、收益的權(quán)利。
第二十三條 本協(xié)議所指承包權(quán)范圍不僅包括所涉土地,還包括坐標圖內(nèi)水面以及土地、水面上一定的空間。
第二十四條 本協(xié)議所涉的承包權(quán),雙方應(yīng)到有關(guān)機關(guān)辦理登記手續(xù),確認乙方的承包權(quán)。如辦理登記手續(xù)有困難的,雙方應(yīng)將本協(xié)議辦理公證手續(xù)。有關(guān)手續(xù)費用由雙方平均分擔。
第二十五條 乙方可以將承包的土地部分轉(zhuǎn)包轉(zhuǎn)租給他方使用,他方使用土地時應(yīng)保持土地的農(nóng)業(yè)用途及符合本協(xié)議的規(guī)定。
第二十六條 乙方可以土地承包權(quán)作為出資,與他方進行多種形式的合作開發(fā)。
第二十七條 乙方可以土地承包權(quán)設(shè)定抵押、質(zhì)押,但應(yīng)及時通知甲方。實現(xiàn)抵押、質(zhì)押權(quán)時,買受人僅得進行農(nóng)業(yè)目的的使用,并不得與本協(xié)議的原則發(fā)生沖突。
第二十八條 承包期屆滿,在同等條件下乙方享有優(yōu)先承包權(quán)。只有在乙方明確拒絕繼續(xù)承包時,甲方才可以將本協(xié)議所指土地另行發(fā)包給他人。
第六章 成果權(quán)
第二十九條 為實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目的,乙方在承包土地上建設(shè)的附屬設(shè)施所有權(quán)由乙方所有,乙方擁有排他的占有、使用、收益、處分的權(quán)利。
承包合同書(篇6)
為了搞好我村衛(wèi)生保潔,美化村容村貌,打造宜居**,提高村民生活質(zhì)量,經(jīng)村兩委集體討論研究決定,將本村范圍內(nèi)的垃圾清掃、清運工作承包給乙方,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達成如下合同條款:
一、保潔范圍:
1、轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生保潔,特別是村主干道,公共場所的衛(wèi)生清理,每日打掃清理,將垃圾收集入桶。
2、轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生死角、道路兩側(cè)、綠化帶、排水溝等重難點部位的衛(wèi)生清理工作。
3、乙方必須對垃圾桶內(nèi)垃圾進行及時清運,保證日產(chǎn)日清,清運工程中,垃圾不得隨意亂倒,必須送鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站。
二、乙方要保證有一支穩(wěn)定的保潔員隊伍,確保每日進行保潔工作。
三、保潔時間:確保每天上午、下午進行全日制保潔,保潔時間六小時以上。
四、乙方必須無條件聽從村衛(wèi)生監(jiān)督小組成員的監(jiān)督和指導(dǎo)。
五、承包金額及付款辦法:承包金額每月人民幣1元(大寫:壹萬貳仟元整),第二個月發(fā)給乙方第一個月承包費人民幣11000元(暫扣1000元,視每季度考評情況發(fā)放)。
六、甲方不提供乙方及其保潔員的食宿。
七、承包期間,乙方在環(huán)衛(wèi)保潔、清掃、清運工作中,所發(fā)生的各種安全意外事故均由乙方負責,與甲方無關(guān)。甲方每年資助1000元給乙方,由乙方用于購買所聘用環(huán)衛(wèi)工作人員的人身保險。
八、接受群眾監(jiān)督,在一個月內(nèi)受舉報三次的視情節(jié)給予處罰50元—300元的罰款,多次出現(xiàn)所屬范圍內(nèi)的衛(wèi)生保潔情況較差,被市、縣、鎮(zhèn)抽查到或被媒體曝光的,并未及時整改的,甲方有權(quán)解除本合同。
九、負責市、縣、鎮(zhèn)每月環(huán)境衛(wèi)生考評中拍攝圖片的整改工作,一圖未及時整改或整改未到位,被縣扣分的,一圖扣30元,累加計算。
十、承包期間,鎮(zhèn)每月考評獎勵給村里的獎勵金和垃圾超載補助費均獎勵給乙方。
十一、本協(xié)議簽訂壹年(即 月 日起至 月 日止),保潔工作做好,合同期滿可順延。
十二、本協(xié)議自簽訂之日起生效,協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方應(yīng)履行合同中的所有條款,如有不盡事宜,雙方可協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同書(篇7)
牛羊承包合同書示例如下:
承包方(甲方):XXX農(nóng)場
承包方(乙方):XXX養(yǎng)殖公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就牛羊承包經(jīng)營事項達成如下協(xié)議:
一、承包內(nèi)容:
1. 乙方同意承包甲方在XXX農(nóng)場的牛羊養(yǎng)殖業(yè)務(wù),承包期從XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
2. 承包期內(nèi),乙方不得隨意退出承包,如需退出,必須提前一個月向甲方報告,并按照甲方要求辦理退出手續(xù)。
3. 乙方必須按照甲方指定的場地、養(yǎng)殖規(guī)模、養(yǎng)殖技術(shù)、防疫措施等要求進行牛羊養(yǎng)殖,并保證牛羊的健康和安全。
4. 乙方必須按時向甲方支付承包費用,費用標準按照雙方協(xié)議約定。
5. 乙方在承包期內(nèi)必須負責牛羊的飼料、飲水、防疫、治病等日常管理工作,并保證牛羊的正常生長。
6. 乙方在承包期內(nèi)必須按照甲方要求定期向甲方匯報牛羊的生產(chǎn)情況,并協(xié)助甲方進行經(jīng)營管理。
7. 雙方約定,在承包期內(nèi),如果出現(xiàn)下列情況,甲方有權(quán)終止承包,并要求乙方賠償損失:
(1) 乙方不符合養(yǎng)殖條件或違反合同約定的。
(2) 乙方逃跑、酗酒、破壞牛羊等違法行為的。
(3) 乙方未按照約定支付承包費用或未履行其他合同義務(wù)的。
二、承包期限:
承包期限為一年,從XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
三、合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
四、其他:
1. 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
3. 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):XXX農(nóng)場
乙方(蓋章):XXX養(yǎng)殖公司
簽字:__________ 簽字:__________
日期:__________ 日期:__________
承包合同書(篇8)
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為了實行公平、公正的原則,確保工程的順利實施,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,特簽訂本合同以資信守。
一、工程名稱:棉花軋花廠車間倉庫。
二、承包內(nèi)容:
1、本工程從挖土、主體、內(nèi)外粉刷、地平、鋼筋工綁扎、木工裝模;
2、腳手架模板、攪拌機、震動棒所用一切工具由乙方自理(鋼屋面乙方概不負責)全部由甲方承擔(注:倉庫7.8米高,廠房車間6.8米高,有3間柱11.8米高)。
三、承包價格:包工價格按建筑面積計算(建筑面積按國家預(yù)算定額的計算方法計算)90元/㎡,因設(shè)計變更而涉及的工作量增加,另作調(diào)整。
四、工程質(zhì)量:乙方施工時,均應(yīng)掛牌工作,隨時查出質(zhì)量責任者,加強施工質(zhì)量責任心,提高工程質(zhì)量意識。
五、安全:乙方必須服從甲方管理,認真按照國家有關(guān)安全施工規(guī)范文明施工,確保安全無事故。上班時,如果工人不帶安全帽及其它不安全的行為,或打架鬧事,不聽甲方指揮,甲方有權(quán)按章對乙方進行處罰,若因施工人員作業(yè)時,發(fā)生安全事故,其后果由乙方全部承擔。
六、付款方式:
1、每棟共分五次付款,主體3次,內(nèi)外粉刷各一次,每次按工程量的80%付款。
2、工程完工后,驗收后甲方必須在15日內(nèi)付清全部工資款。
七、工期:從20__年5月4日至20__年9月5日必須完工。如果推遲十天,扣罰工資總款的10%。
八、其它事項:
1、乙方進入工地后如果人員不足。工期不能滿足要求或工人技術(shù)素質(zhì)差。施工質(zhì)量無法達到標準,甲方有權(quán)終止合同。
2、如果原材料跟不上,引起停工,甲方負責賠償乙方生活費及人工工資一切費用(注:甲方必須保證三通)。
3、施工過程中乙方必須做到文明施工,注重節(jié)約,不良費材料,否則甲方有權(quán)按相關(guān)標準予以處罰。
4、甲方如果人工工資不到位,乙方有權(quán)停工,延長工期乙方概不負責,全部由甲方承擔。
九、與本項目工程有關(guān)聯(lián)的其它配套工程均按本合同上述條款執(zhí)行。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。款清失效(望甲、乙雙方遵守以上條款)。若違約,違約方按總承包額的5%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。
甲方:乙方:
年月日
承包合同書(篇9)
鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意訂立本合同。
第一條
工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍和形式:
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
4、工程建筑面積
㎡,工程樓層
層,工程總價款
元,大寫:
5、工程立項批準文號:
6、附注:
第二條
施工準備
(一)、甲方:
月
日前使施工場地具備施工條件,包括:
1、施工場地及道路的清理、平整、并提供涉及到體工程的隱蔽及障礙物資料,與鋼結(jié)構(gòu)安裝的想關(guān)資料;
2、提供施工用水、用電、施工專用配電板一處,保證滿足乙方施工用水、用電的需要,提供施工人員的食宿用房;
3、組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計義底;
4、甲方派駐
為工程現(xiàn)場代表,全權(quán)代表甲方履行職責。
(二)、乙方:
1、負責施工區(qū)域臨時設(shè)施的使用及維護、有關(guān)規(guī)定造成的損失。
2、保證施工場地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,承擔因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。
第三條
工程工期
1、根據(jù)雙方協(xié)商,商定總工期
天(日歷天),自乙方收到甲方約定的金額定金以后
天內(nèi)進場開工。進場前
天,甲方向乙方發(fā)出進場通知書,工期以進場通知書具明的進行時間正開始計算。即
****年**月**日以前竣工。
2、遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延。2、1甲方不能提供本合同第二條第一項的要求,影響進場施工時間或影響工程地進度的; 2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停電、停水、未提供或提供的資料不準確而延誤工期的; 2、3計為變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的; 2、4天氣因素影響施工的,包括下雨和刮臺風 2、5未按本合同規(guī)定支付定金或工程進度款; 2、6人力不可抗拒的因素而延誤工期; 2、7因土建延期或質(zhì)量不合格而影響乙方正常施工,及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的; 2、8乙方在以上情況發(fā)生后的三天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟損失向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到報告后,應(yīng)在三天內(nèi)予以確認答復(fù),逾期不予答復(fù),則被視為乙方的報告內(nèi)容和延期要求已被確認。
承攬合同6篇
在現(xiàn)今逐漸信任法律的社會,簽訂合同無論是在日常生活還是工作中都是不可避免的。合同一經(jīng)訂立,詳細說明了所有條件和理由。對于初接觸合同的人來說,這一切可能會讓你感到非常懊惱。因此,我們編輯經(jīng)過精挑細選,為您準備了與“承攬合同”相關(guān)的材料,希望它對您有所啟發(fā),有所幫助!
承攬合同 篇1
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng),乙方工序為:清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報酬單價為19.00元/㎡,按乙方粉刷實際面積結(jié)算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內(nèi)完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實行順延;
四、質(zhì)量:應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標準及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負責,甲方不負連帶責任;
六、付款方式:甲方驗收合格后七日內(nèi)一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補充,達成補充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同 篇2
承攬合同
合同編號:
簽訂地點:
簽訂時間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限
________________________
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負責的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法:
第六條 加工物的包裝要求及費用承擔:
第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數(shù)額不得超過合同標的額的20%)。定金交付后,承攬人違反合同的,應(yīng)雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權(quán)請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經(jīng)定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的,定作人可解除合同。
2、合同成立后,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時變更合同,也可隨時解除合同。以上權(quán)利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風險與侵權(quán)責任負擔
1、在承攬期間內(nèi),因不可抗力等因素而發(fā)生的風險負擔,原材料由定作人提供的,由定作人承擔風險;原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔風險。
2、承攬人有義務(wù)妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
3、依《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔賠償責任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。
第十四條 違約責任
1、承攬方的違約責任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應(yīng)就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。
(3)其他
2、定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報酬的,每延期一天,應(yīng)償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項:
以上條 款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托人:(簽章)
委托人:(簽章)
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
承攬合同 篇3
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項目應(yīng)達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達到的目標和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密:
包括當事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔的責任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的,應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達到的技術(shù)指標和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風險責任的承擔
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風險責任由________承擔。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風險責任甲方承擔____%,乙方承擔____%.
本項目風險責任確認的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán):________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術(shù)指標,按____標準,采用_____方式驗收,由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
承攬合同 篇4
綜架承攬合同
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│ 數(shù)量 │ 單價 │ 總價 │ 交貨日期 │
││格│││(元)│(元)×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│ 只 │10萬│ 0.15 │15000萬 │5萬 │5萬 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 綜條 │ 支 │100萬 │ 0.11 │110000│50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│(大寫)拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標準:乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號:______銀行帳號:_____
____年__月__日
承攬合同 篇5
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
承攬合同 篇6
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時保質(zhì)保量完成工程任務(wù),雙方本著公平、誠信的原則,依照《中華人民共和國合同法》的原則,結(jié)合本工程的實際情況,經(jīng)雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點:____________
3、工程內(nèi)容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗收合格(營業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進場之日起工(土建完工后叁天內(nèi)消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問題:
1、乙方承包設(shè)計消防圖紙。建設(shè)單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員確認、經(jīng)湛江市公安消防局審核認可的正式施工圖為準施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動,應(yīng)提供書面變更通知。
三、工程造價與付款結(jié)算問題:
1、消防工程包干總造價為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳。
2、本合同經(jīng)雙方簽訂后生效,甲方在三天內(nèi)支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領(lǐng)到合格證后兩天內(nèi)付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書面形式告知建設(shè)單位,有關(guān)增加的工程量及費用事項以甲方簽證為準。
四、雙方責任
甲方責任:
1、負責做好施工現(xiàn)場排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開工條件。
2、做好施工現(xiàn)場通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關(guān)消防報建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時付款,造成乙方停工,其經(jīng)濟損失由甲方負責,工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進行質(zhì)量監(jiān)督、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系,并聯(lián)系有關(guān)工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調(diào)試及組織驗收工作。
乙方責任:
1、負責按設(shè)計圖紙的尺寸要求、技術(shù)要求,執(zhí)行有關(guān)國家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進行認真施工。
2、負責辦理消防工程報建、驗收手續(xù)及相關(guān)一切費用由乙方承擔;負責向甲方匯報提供工程進度情況。
3、在施工期間也要負責安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實分清,如是乙方造成的,與甲方無關(guān),否則與乙方無關(guān)。
4、負責組織現(xiàn)場施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質(zhì)量,調(diào)試使用功能正常,達到消防驗收要求,竣工驗收時,確保通過湛江市公安消防局的驗收。
6、乙方負責協(xié)調(diào)與公安消防局的關(guān)系,解決工程疑難問題,保證做好工程報建及驗收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題:
1、由于乙方不按設(shè)計圖紙的尺寸要求進行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負責。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經(jīng)濟損失,由違約方承擔違約責任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經(jīng)濟損失。承擔違約責任,即賠償雙倍甲方的預(yù)付工程款。
4、在施工期間因自然災(zāi)害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報實際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經(jīng)驗收,甲方擅自投入使用,由此產(chǎn)生的一切責任由甲方承擔。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項時自然終止。
2、經(jīng)雙方法定代表人簽訂合同生效時具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。如有爭議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
承轉(zhuǎn)合同6篇
隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展,在平時很多時候我們都會頻繁接觸到合同。哪些合同文書模板比較具備參考價值嗎?最近讀了一篇介紹“承轉(zhuǎn)合同”的網(wǎng)絡(luò)文章現(xiàn)在與大家分享,在閱讀本文以后,相信您會有所收獲!
承轉(zhuǎn)合同 篇1
原告:_________________董某,男,漢族,1987年4月8日出生,山東省國人縣人,
被告:_________________恒某。男,漢族,56歲,山東省國人縣人。
被告:_________________劉某,男,漢族,54歲,山東省國人縣人
第三人:_________________山東省某縣歌手鎮(zhèn)固態(tài)村村民委員會;住所地:_________________山東省某縣歌手鎮(zhèn)固態(tài)村;負責人:_________________酷某;該村委會主任。
訴訟請求
一、判令被告對原告的承包地2.75畝停止侵權(quán)、排除妨礙,將該2.75畝交付給原告經(jīng)營;
二、判令兩被告支付給原告侵權(quán)損失10000元;
三、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
1980年,本案第三人在本村村東路南處分給原告場地5.50畝,由原告一直經(jīng)營使用。20__年,時任村主任的第一被告恒某強行將該5.50畝場地中的2.75畝占用,并于20__年1月底租給第二被告劉某,現(xiàn)第二被告劉某又在該地塊上用石頭水泥違法圈占。上述侵權(quán)行為,經(jīng)原告多次制止,兩被告均不予停止,導(dǎo)致原告十年來無法對該2.75畝場地行使土地承包經(jīng)營權(quán),嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
綜上所述,第一被告王某非法占有原告承包的場地的行為系違法侵權(quán)行為,其將違法侵占的土地轉(zhuǎn)租給第二被告劉某的系無效行為;第二被告劉某基于無效合同取得的權(quán)利也系無效行為,其圈占原告土地的行為對也構(gòu)成侵權(quán)。為此,特將該糾紛訴至貴院,提出上述訴訟請求,請依法予以支持。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承轉(zhuǎn)合同 篇2
甲方:出租車xxx
車主:xxx 身份證號:
乙方: 身份證號:
甲、 乙雙方協(xié)商就乙方承包甲方出租車xxx經(jīng)營出租業(yè)務(wù)達成以下協(xié)議:
(一) 甲方提供出租車xxx保證證件齊全,正常營運中。
(二) 乙方在營運中要遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),守法經(jīng)營,如有違章、停運、罰款等違反規(guī)定的行為,由乙方負全部責任并承擔相應(yīng)罰款;如有吊銷經(jīng)營手續(xù),乙方按照市場價賠償甲方。
(三) 乙方必須在每年1月1日前購買全車保險,如:交強險、商業(yè)險(現(xiàn)階段商業(yè)險不能低于30萬元,以后根據(jù)公司要求遞增)。甲方每年檢查保險購買情況,禁止無保險營運。車輛到期乙方交甲方車時,乙方商業(yè)保險退回標準以保險公司退回標準為準,強險不退。如在營運中,造成重大傷亡事故,車勛由乙方負全部責任,如有一方造成傷殘,由乙方負全部責任,與甲方無關(guān)。
(四) 乙方在營運過程中,發(fā)生的一切費用由乙方承擔,如:修車、車體保養(yǎng)、年審、季審、氣瓶審驗、計價器、稅收、公司費用等。乙方必須對隨車證件按時審驗,不能拖審。
(五) 出租車xxx年租金根據(jù)市場價格,每一年浮動一次,以市場中間價為準,具體價格協(xié)商確定后,在該協(xié)議上簽字認可。 年 月 日開始,年租金x萬x仟x佰元整,乙方每月一號交甲方x仟x百元整,打入甲方指定賬戶。
(六) 包車押金x萬元整,乙方一次性付給甲方,甲方出具押金條為證。如有國家下發(fā)燃油補貼,歸甲方所有(包括推遲下發(fā)的補貼),xxxx年開始,在出租車承包期間燃油補貼按實發(fā)金額,甲方三分之一、乙方三分之二。
(七) 雙方簽訂協(xié)議起,甲方將xxxx出租車及隨車證件交給乙方保管(證件包括:行駛證、營運證、二級維護卡、道路運輸許可證副本、附加費證、計價器證卡、氣瓶使用許可證、加氣卡),如有丟失,由乙方負責補辦并承擔相關(guān)費用。
(八) 乙方在包車期間,如果經(jīng)常出現(xiàn)不利于出租車營運的情況(違反法律法規(guī)、交通法規(guī)、出現(xiàn)交通事故等),所產(chǎn)生的結(jié)果由乙方承擔全部責任,甲方有權(quán)立即終止包車協(xié)議并收回出租車及全部證件。
(九) 租車時間xxxx年xxxx月 日至xxxx年xx月xx日(本車強制報廢時間)。需要提前更新車輛時提前四個月結(jié)束該協(xié)議。在營運中如有變動,甲方提出賣車,乙方主動交出車輛及隨車證件,甲方退回押金,終止協(xié)議。如乙方違約,提前結(jié)束包車協(xié)議,甲方不退押金。
(十) 以上條款甲乙雙方信守協(xié)議,如有違背,甲方有權(quán)收回車輛,乙方有權(quán)不交租金。其他未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,乙方家庭成員一份。
甲方: 身份證號:
乙方: 身份證號:
擔保人: 身份證號:
乙方家庭成員: 身份證號:
年 月 日
承轉(zhuǎn)合同 篇3
甲方:出租車____
車主—___身份證號:
乙方: 身份證號:
甲、乙雙方協(xié)商就乙方承包甲方出租車___經(jīng)營出租業(yè)務(wù)達成以下協(xié)議:
(一)甲方提供出租車___保證證件齊全,正常營運中。
(二)乙方在營運中要遵守國家相關(guān)法律、法規(guī),守法經(jīng)營,如有違章、停運、罰款等違反規(guī)定的行為,由乙方負全部責任并承擔相應(yīng)罰款;如有吊銷經(jīng)營手續(xù),乙方按照市場價賠償甲方。
(三)乙方必須在每年1月1日前購買全車保險,如:交強險、商業(yè)險(現(xiàn)階段商業(yè)險不能低于30萬元,以后根據(jù)公司要求遞增)。甲方每年檢查保險購買情況,禁止無保險營運。車輛到期乙方交甲方車時,乙方商業(yè)保險退回標準以保險公司退回標準為準,強險不退。如在營運中,造成重大傷亡事故,車勛由乙方負全部責任,如有一方造成傷殘,由乙方負全部責任,與甲方無關(guān)。
(四)乙方在營運過程中,發(fā)生的一切費用由乙方承擔,如:修車、車體保養(yǎng)、年審、季審、氣瓶審驗、計價器、稅收、公司費用等。乙方必須對隨車證件按時審驗,不能拖審。
(五)出租車___年租金根據(jù)市場價格,每一年浮動一次,以市場中間價為準,具體價格協(xié)商確定后,在該協(xié)議上簽字認可。 年 月 日開始,年租金_萬_仟_佰元整,乙方每月一號交甲方_仟_百元整,打入甲方指定賬戶。
(六)包車押金_萬元整,乙方一次性付給甲方,甲方出具押金條為證。如有國家下發(fā)燃油補貼,歸甲方所有(包括推遲下發(fā)的補貼),____年開始,在出租車承包期間燃油補貼按實發(fā)金額,甲方三分之一、乙方三分之二。
(七)雙方簽訂協(xié)議起,甲方將____出租車及隨車證件交給乙方保管(證件包括:行駛證、營運證、二級維護卡、道路運輸許可證副本、附加費證、計價器證卡、氣瓶使用許可證、加氣卡),如有丟失,由乙方負責補辦并承擔相關(guān)費用。
(八)乙方在包車期間,如果經(jīng)常出現(xiàn)不利于出租車營運的情況(違反法律法規(guī)、交通法規(guī)、出現(xiàn)交通事故等),所產(chǎn)生的結(jié)果由乙方承擔全部責任,甲方有權(quán)立即終止包車協(xié)議并收回出租車及全部證件。
(九)租車時間____年____月日至____年__月__日(本車強制報廢時間)。需要提前更新車輛時提前四個月結(jié)束該協(xié)議。在營運中如有變動,甲方提出賣車,乙方主動交出車輛及隨車證件,甲方退回押金,終止協(xié)議。如乙方違約,提前結(jié)束包車協(xié)議,甲方不退押金。
(十)以上條款甲乙雙方信守協(xié)議,如有違背,甲方有權(quán)收回車輛,乙方有權(quán)不交租金。其他未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,乙方家庭成員一份。
甲方: 身份證號:
乙方: 身份證號:
擔保人: 身份證號:
乙方家庭成員: 身份證號:
年 月 日
承轉(zhuǎn)合同 篇4
轉(zhuǎn)讓方(以下簡稱甲方):_________________
受讓方(以下簡稱乙方):_________________
甲乙雙方按照《農(nóng)村土地承包法》《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和國家有關(guān)政策的規(guī)定,本著依法、自愿、有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,就土地轉(zhuǎn)讓事宜,訂立本合同。
一、轉(zhuǎn)讓標的
甲方將其承包經(jīng)營的位于____________________土地的土地承包經(jīng)營權(quán)永久轉(zhuǎn)讓給乙方。
2、地塊四至:_________________東齊:_________________西齊:_________________南齊:_________________北齊:_________________
3、面積:_________________
二、轉(zhuǎn)讓期限:_________________永久。
三、轉(zhuǎn)讓費:_________________共計人民幣大寫:_________________(¥:_________________)
四、支付方式和時間:_________________年月日前一次性付清。
五、雙方約定
1、本協(xié)議自雙方簽字(印)之日甲方收款后即生效。
2、自協(xié)議生效之日起,該地塊的管理權(quán)及使用權(quán)完全歸乙方所有,甲、乙方及其家屬、親屬人等不得以任何借口反悔,否則,視為違約。違約者,按該地塊轉(zhuǎn)讓費的三倍價付給對方。
3、如果違約金尚不足以彌補守約方經(jīng)濟損失時,違約方應(yīng)在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的具體數(shù)額依具體損失情況確定。
4、乙方在使用該地塊的過程中,如出現(xiàn)與該地塊的爭端問題或受到外人干涉阻礙等事端,甲方應(yīng)立即出面排解,直至平息糾紛,排除障礙為止,為乙方順利使用該地創(chuàng)造有利條件。若因甲方化解無效導(dǎo)致乙方不能順利使用該地或因貽誤時間所造成的損失,應(yīng)由甲方負責。
六、爭議條款
因本合同的訂立、效力、履行、變更及終止等發(fā)生爭議時,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第種方式解決:_________________
1、提請村民委員會、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、農(nóng)業(yè)承包合同管理機關(guān)調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
七、其他條款
本合同未盡事宜,可經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
本合同一式三份,由甲乙雙方和村委會各執(zhí)一份。
甲方:_________________身份證號:_________________住址:_________________
乙方:_________________身份證號:_________________住址:_________________
見證人:_________________
簽約日期:_________________
承轉(zhuǎn)合同 篇5
土包字第號
轉(zhuǎn)包方:________________________________
接包方:________________________________
甲乙雙方根據(jù)等有關(guān)法律、法規(guī)和國家政策的規(guī)定,本著平等協(xié)商、自愿、有償?shù)脑瓌t,就土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)包事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
一、轉(zhuǎn)包面積
甲方將其承包經(jīng)營的__________鄉(xiāng)__________村__________組__________畝土地轉(zhuǎn)包給乙方從事__________生產(chǎn)經(jīng)營。
二、轉(zhuǎn)包期限
轉(zhuǎn)包期限為__________年,即自__________年__________月__________日起至__________年__________月_____日止。
三、轉(zhuǎn)包價款
轉(zhuǎn)包土地的轉(zhuǎn)包金為每年__________元人民幣。
四、支付方式和時間
乙方可以采取下列第__________種方式和時間支付轉(zhuǎn)包金。
1.現(xiàn)金支付轉(zhuǎn)包金的方式,支付時間為__________。
2.實物支付轉(zhuǎn)包金的方式,實物為:__________,支付時間為__________。
五、交付時間和方式
甲方應(yīng)于__________年__________月__________日前將轉(zhuǎn)包土地__________或一次性全部交付乙方。
六、權(quán)利和義務(wù)的特別約定
1.甲方與發(fā)包方的承包合同仍然有效。甲方作為承包方應(yīng)履行的義務(wù)仍應(yīng)由甲方承擔。但如因乙方不向甲方履行轉(zhuǎn)包合同義務(wù)而造成甲方不能履約時,乙方應(yīng)與甲方一起承擔連帶違約責任。
2.甲方有權(quán)監(jiān)督乙方經(jīng)營土地的情況,并要求乙方按約履行合同義務(wù)。
3.甲方有權(quán)在轉(zhuǎn)包期滿后收回土地承包經(jīng)營權(quán)。
4.轉(zhuǎn)包期限內(nèi)遇自然災(zāi)害,上級給予甲方核減或免除相關(guān)土地上的稅費義務(wù)和核發(fā)的救災(zāi)款,甲方應(yīng)及時如數(shù)轉(zhuǎn)給乙方。如需甲方辦理手續(xù)的,甲方應(yīng)負責及時辦理。雙方另有約定的除外。
5.乙方有權(quán)要求甲方按合同的約定交付轉(zhuǎn)包土地承包經(jīng)營權(quán)并要求甲方全面履行合同義務(wù)。
6.乙方獲得土地承包經(jīng)營權(quán)后,依法享有該土地的使用權(quán)、收益權(quán)、自主組織生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品處置權(quán)。
7.乙方不得改變轉(zhuǎn)包土地的農(nóng)業(yè)用途,不得用于非農(nóng)建設(shè)。
8.乙方依法保護和合理利用土地,增加投入以保持土地肥力,不得從事掠奪性經(jīng)營,不得給土地造成永久性損害。
七、合同的變更或解除
在本合同有效期內(nèi),遇下列情況之一者,可以變更或解除合同:
1.國家、集體建設(shè)需要依法征用、使用轉(zhuǎn)包土地的,應(yīng)服從國家或集體需要。
2.乙方在轉(zhuǎn)包期限內(nèi)將轉(zhuǎn)包合同約定其享有的部分或全部權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三者,需經(jīng)甲方和發(fā)包方同意,并簽訂書面補充協(xié)議。
3.甲乙雙方中任何一方要求變更或解除合同,須提前______個月通知另一方,并征得另一方的同意。
4.乙方在轉(zhuǎn)包期間,若遇不可抗拒的自然災(zāi)害造成土地被毀而無法復(fù)耕的可解除或變更合同。
八、違約責任
1.任何一方當事人違約,應(yīng)向守約方支付違約金。違約金的數(shù)額為_______________________。
2.因一方違約造成對方遭受經(jīng)濟損失的,違約方應(yīng)賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。具體賠償數(shù)額依具體損失情況由雙方協(xié)商或由農(nóng)村土地承包仲裁機構(gòu)裁定或法院判決。
九、爭議條款
因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發(fā)生爭議時,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第__________種方式解決:
1.提請村民委員會、鄉(xiāng)人民政府、農(nóng)村土地承包管理機關(guān)調(diào)解;
2.提請__________仲裁委員會仲裁;
3.向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十、生效條件
甲乙雙方約定,本合同須經(jīng)雙方簽字并經(jīng)__________鄉(xiāng)政府農(nóng)村經(jīng)營管理機構(gòu)備案后生效。
十一、其他條款
1.本合同中未盡事宜,可經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2.本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,發(fā)包方和鑒證、備案單位各執(zhí)一份。
甲方代表人:_______________
身份證號:_________________
地址:_____________________
簽約日期:_________________
乙方代表人:_______________
身份證號:_________________
地址:_____________________
簽約日期:_________________
鑒證單位:_________
鑒證人:___________________
簽證日期:_________________
承轉(zhuǎn)合同 篇6
甲方(發(fā)包方):姓名身份證號碼住所
乙方(承包方):姓名身份證號碼住所
根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》《吉林省農(nóng)村土地承包經(jīng)營管理條例》等法律.法規(guī)和國家有關(guān)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策的規(guī)定,甲乙雙方本著:平等、自愿、有償?shù)脑瓌t經(jīng)雙方協(xié)商一致,就農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,訂立本合同。
一、轉(zhuǎn)讓土地基本情況及用途:
1、甲方愿意將承包的位于:鎮(zhèn)村組計()平方米。詳見下表:土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。從事耕種農(nóng)作物,生產(chǎn)經(jīng)營。地塊名稱:分地時評估等級:面積畝。
2、土地四至界限:東西南北。壟走向
二、轉(zhuǎn)讓期限:
1、土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓期限為()年。自()年()月()日起至()年()月()日止。
2、最長期限不得超過現(xiàn)在土地承包的剩余期限。(第二輪發(fā)包土地標準)
3、甲方應(yīng)于()年()月()日之前將土地交付乙方。
三、轉(zhuǎn)讓價款與支付方式:
1、轉(zhuǎn)讓價格:每畝(1000平方米),每年承包費()元,承包土地共計()畝。
2、轉(zhuǎn)讓款:每畝人民幣()元,共()畝。()年,共計人民幣()元。大寫人民幣;。
3、支付方式:乙方必須在()年()月()日前,將承包款全額給甲方全部支付完畢。
四、土地承包經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓和使用規(guī)定:
1、在本合同簽訂前,甲方應(yīng)當向原發(fā)包方提出轉(zhuǎn)讓申請,并經(jīng)原發(fā)包方同意。
2、轉(zhuǎn)讓合同生效后,甲方應(yīng)當終止于原發(fā)包方在該流轉(zhuǎn)土地上的一切承包關(guān)系。(異議)
3、甲方交付的承包土地,必須符合雙方合同約定的標準。
4、乙方獲得土地承包經(jīng)營權(quán)后,不得用于非農(nóng)建設(shè),不得損壞農(nóng)田,給土地造成永久性傷害。
5、乙方無權(quán)享受國家和政府提供的各項支農(nóng)服務(wù)(包括糧食直補)(異議)由甲方享受。
綜上所述:雙方必須遵守此合同,如有違背合同規(guī)定,一切后果責任自負。本合同一試三份。雙方各持一份,原發(fā)包方一份。
甲方:簽字
乙方:簽字
代筆人:簽字
證明人:簽字
原發(fā)包方: