施工協(xié)議書

施工協(xié)議書錦集。

在當(dāng)今商業(yè)互通的社會中，我們在生活和工作中越來越頻繁地使用合同。但是，我們應(yīng)該注意合同擬制時的一些細(xì)節(jié)問題。作為一名幼兒教師教育網(wǎng)編輯，我為大家準(zhǔn)備了一份非常權(quán)威的“施工協(xié)議書”資料，相信你會從中受益！

施工協(xié)議書 篇1

總包單位（以下簡稱甲方）：分包單位（以下簡稱乙方）：

工程名稱：

承包形式：勞務(wù)專業(yè)承包范圍：

其他專業(yè)承包范圍：

乙方在施工現(xiàn)場從事生產(chǎn)經(jīng)營人員總數(shù)_____人。

為了切實加強(qiáng)施工現(xiàn)場防治揚塵、控制噪聲的管理，依照《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理辦法》、《北京市城市房屋拆遷施工現(xiàn)場防治揚塵污染管理規(guī)定》、《北京市人民政府關(guān)于禁止車輛運輸泄漏遺撒的規(guī)定》、《北京市人民政府關(guān)于加強(qiáng)垃圾渣土管理的規(guī)定》以及《中華人民共和國大氣污染防治法》、《北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》、《規(guī)范化管理達(dá)標(biāo)工地標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，雙方本著平等的原則，簽訂本協(xié)議書。甲方和乙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，確保施工現(xiàn)場的清潔整齊。

一、甲方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

1、貫徹落實國家及北京市有關(guān)施工現(xiàn)場文明施工，保護(hù)環(huán)境的法規(guī)和管理規(guī)定，對施工現(xiàn)場進(jìn)行全面的管理和監(jiān)督檢查。

2、提供施工現(xiàn)場防治揚塵，控制噪聲的條件，木工房、垃圾站等設(shè)施由甲方提供的，交付使用前雙方要辦理交接手續(xù)，由甲方按照北京市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對乙方進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3、對乙方施工區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時糾正乙方施工過程中的違規(guī)行為，并按照有關(guān)規(guī)定予以查處。

4、對乙方的環(huán)保知識培訓(xùn)，防治揚塵，控制噪聲的設(shè)施設(shè)備的使用提出指導(dǎo)意見，并監(jiān)督落實情況。

5、對乙方提出的環(huán)境保護(hù)的要求積極提供幫助。

6、由于甲方責(zé)任造成的被行政主管部門處罰的由甲方承擔(dān)責(zé)任。

7、由于雙方責(zé)任造成的被行政主管部門處罰的，根據(jù)市政府有關(guān)部門的責(zé)任劃分承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

二、乙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

1、貫徹落實國家及北京市有關(guān)施工現(xiàn)場文明施工，保護(hù)環(huán)境的法規(guī)和管理規(guī)定，對分承包施工區(qū)域的環(huán)境保護(hù)負(fù)全部責(zé)任。

2、服從甲方的管理，有權(quán)拒絕總承包單位違反環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)定的指令。

3、設(shè)專人負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督工作，并指派專職衛(wèi)生保潔員負(fù)責(zé)對本作業(yè)區(qū)域衛(wèi)生清理和灑水降塵。

4、配置專用的灑水降塵的設(shè)施設(shè)備，并保持使用性能良好。

5、對自行攜帶和使用的電鋸、電刨、振搗器等設(shè)備負(fù)有安全管理和維護(hù)保養(yǎng)的責(zé)任，并符合北京市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

6、嚴(yán)禁從樓上向下拋撒垃圾，拆除腳手架、平臺時應(yīng)先將塵土清理干凈。

7、由于野蠻施工產(chǎn)生的人為噪聲和揚塵污染造成社會影響和被地方行政部門處罰或影響工期的承擔(dān)其責(zé)任。

8、負(fù)責(zé)對本單位從業(yè)人員環(huán)境保護(hù)知識的培訓(xùn)教育，認(rèn)真貫徹國家、北京市有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)定的'文件精神，使本單位全體人員都有保護(hù)環(huán)境、共創(chuàng)和諧社會的責(zé)任感，嚴(yán)格控制人為噪聲。

9、按照北京市有關(guān)規(guī)定，不定期對所轄施工區(qū)域進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題，在檢查中發(fā)現(xiàn)甲方或其他單位管轄范圍內(nèi)存在的問題，應(yīng)及時與相關(guān)單位聯(lián)系解決或向甲方報告。

10、服從甲方的統(tǒng)一安排和管理，對自己所使用的材料、工具等，按要求在指定的地方存放，并碼放整齊。

11、對因自己施工所產(chǎn)生的施工垃圾應(yīng)及時清理，并按要求存放于封閉的垃圾站內(nèi)，對不能及時運至垃圾站的要嚴(yán)密覆蓋。

12、因施工需要所計劃的易揚塵的顆粒和粉狀材料，到場后應(yīng)及時入庫和覆蓋嚴(yán)密。

13、積極配合甲方迎接政府各級行政主管部門的檢查。

本協(xié)議書一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

本協(xié)議與雙方經(jīng)濟(jì)合同時效相同。簽訂經(jīng)濟(jì)合同時同時，簽訂本協(xié)議。經(jīng)濟(jì)合同到期后，本協(xié)議同時終止。

甲方單位（章）：乙方單位（章）：

項目負(fù)責(zé)人：項目負(fù)責(zé)人：

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

施工協(xié)議書 篇2

甲方：______

乙方：________

一、 為了加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的管理，保障工程順利進(jìn)行，促進(jìn)安全生產(chǎn)、文明施工，確保不發(fā)生傷亡事故及雙方的利益不受損害。雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協(xié)議。甲、乙雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議書規(guī)定的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，確保在施工過程中安全生產(chǎn)。

一、甲方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行市、區(qū)有關(guān)行業(yè)部門的條例，掌握安全動態(tài)。對上級相關(guān)安全工作的批示、命令和規(guī)定等及時向乙方傳達(dá)，并對落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2、有權(quán)對其中出現(xiàn)的問題進(jìn)行批評、教育，甚至停工整頓。

3、嚴(yán)格審查乙方施工資質(zhì)，不得與不具備施工資質(zhì)或施工資質(zhì)與承包內(nèi)容不相符的施工單位簽訂合同。

4、對乙方進(jìn)行定期或不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)隱患、違章要及時通知，提出整改措施。甲方有權(quán)對嚴(yán)重違章行為和存在較大隱患的施工過程停工整頓，不執(zhí)行甲方要求的，清除出場。

二、乙方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)：

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動保護(hù)法規(guī)安全管理制度，對進(jìn)入施工現(xiàn)場所有施工單位工作人員，做好安全教育、安全技術(shù)交底。

2、乙方對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)負(fù)有全面的責(zé)任，任何第三人在施工現(xiàn)場發(fā)生傷亡事故的，除依法由第三責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任以外，均由乙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

3、乙方對、工程的安全生產(chǎn)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任。乙方項目部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)。

4、乙方按照建筑業(yè)安全作業(yè)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)制定有效措施，消除事故隱患，防止傷亡及其他事故的發(fā)生。

5、乙方必須設(shè)專、兼職安全管理人員，負(fù)責(zé)乙方的安全生產(chǎn)管理，協(xié)助甲方工作。

6、設(shè)置保護(hù)各種安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備警示標(biāo)志及勞保工具、設(shè)施器具，并做到使用勞動保護(hù)用品符合規(guī)定的要求。

7、服從管理人員及上級檢查人員的指揮、管理和檢查，遵章守紀(jì)，杜絕三違現(xiàn)象的發(fā)生。

8、乙方所使用的施工機(jī)械(小型電動工具等)必須要有租賃單位資質(zhì)證書、設(shè)備編號、檢測報告、合格證，操作者上崗證及檢查維修制度。對機(jī)械設(shè)備現(xiàn)場要有專人管理，做到經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

9、乙方根據(jù)甲方的有關(guān)管理規(guī)定、制度、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，制定出安全管理計劃，并按照雙方合同規(guī)定無條件配合甲方工作。凡屬乙方出現(xiàn)“三違”和其它未遵守執(zhí)行甲方規(guī)定要求而造成的一切后果，有乙方負(fù)責(zé)。

10、乙方每次更換和調(diào)動人員，必須落實好各項合法手續(xù)，嚴(yán)禁出現(xiàn)未經(jīng)教育和考核的人員上崗。否則出現(xiàn)一切后果和責(zé)任事故，由乙方第一負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。

11、所有特殊作業(yè)人員，必須持有有關(guān)行業(yè)部門頒發(fā)的上崗證書，嚴(yán)禁無證上崗。

12、由于乙方責(zé)任造成生產(chǎn)安全事故，導(dǎo)致甲方或第三方人員傷亡時，由乙方承擔(dān)事故責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方或第三方有義務(wù)協(xié)助處理善后事宜。

三、安全注意事項：

1、 檢修、保養(yǎng)的電梯，應(yīng)懸掛“檢修停用”等相應(yīng)警告牌。

2、 保養(yǎng)、檢修時，應(yīng)斷開相應(yīng)的電源開關(guān)，一般不允許帶電作業(yè)。如必須帶電作業(yè)時，應(yīng)遵守帶電作業(yè)有關(guān)規(guī)定，設(shè)專業(yè)監(jiān)護(hù)，作好安全防護(hù)措施，幾臺電梯功用機(jī)房場所，在停電電梯的電源開關(guān)把手上，應(yīng)懸掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)示牌。

3、 處理故障時，在底坑、驕廂或驕頂操作的維修人員應(yīng)聽從檢修負(fù)責(zé)人的指揮，未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)出底坑、驕廂或驕頂。

4、 應(yīng)盡量避免在井道內(nèi)上下同時作業(yè)，必須同時作業(yè)時，應(yīng)戴上安全帽，上、下照應(yīng)，協(xié)調(diào)一致，共同做好安全防護(hù)。

5、 需要長時間在井道內(nèi)進(jìn)行操作時，機(jī)房隔音層、地板孔洞應(yīng)遮蓋好，以免掉下東西造成人身傷亡事故。

6、 在井道內(nèi)作業(yè)時，嚴(yán)禁一腳踏在驕頂，另一腳在井道中的固定點上操作，要特別注意驕廂和對重交錯時的距離。

7、 嚴(yán)禁維修人員站在井道外探身到井道內(nèi)，以及兩只腳分別站在驕廂頂與層門上坎之間，或?qū)娱T上坎與驕廂踏板之間檢修操作。

8、 登上驕頂前的準(zhǔn)備一開啟井道層門前，確認(rèn)你即將進(jìn)入的'井道和所在樓層位置正確，按照一般規(guī)則，從井道最上端的層門登上驕頂是可取的方法。

9、 需要在機(jī)房操縱電梯時，必須在層門、轎門關(guān)閉，切斷門機(jī)回路后可進(jìn)行。

10、 用手輪盤車升降電梯時，須先斷開總電源開關(guān)，至少要有2人以上操作，并密切注意電梯位置。

11、 在驕頂和底坑進(jìn)行保養(yǎng)或檢修時，應(yīng)確定一個安全藏身區(qū)。如需開電梯，應(yīng)與司機(jī)應(yīng)答，并選好站立位置不準(zhǔn)倚靠護(hù)欄，身體任何部位不得探出轎廂頂投影之外。

12、 在底坑作業(yè)時，應(yīng)將限速器張緊裝置的安全開關(guān)和底坑的檢修急停開關(guān)斷開，并在首層門外派人看守，或在門口設(shè)置障礙和明顯警告標(biāo)志。不允許進(jìn)入有積水的底坑作業(yè)。

13、 坑深度超過1.5m的，應(yīng)使用梯子或高登上下，切勿跳入底坑，禁止攀附隨線和轎底其他部位上下。在底坑作業(yè)時須隨時警惕失足的危險隱患，如油線，集油孔等。

14、 嚴(yán)格禁止將安全開關(guān)如安全窗開關(guān)，安全鉗開關(guān)，門鎖開關(guān)等用機(jī)械方法或電氣短路方法封起來運行。

15、 檢修電氣設(shè)備前，必須用低壓驗電筆檢驗確實不帶電后，方可進(jìn)行操作。

16、 用汽油清洗機(jī)件時，應(yīng)注意避風(fēng)。嚴(yán)禁煙火，防止電氣火花和靜電起火。剩油、廢油、油棉絲、油抹布嚴(yán)禁亂放，亂倒，必須隨身帶回處理，不得留在工作現(xiàn)場，擦拭設(shè)備的棉絲應(yīng)拿在手上，切勿把棉絲纏繞在手上。

17、 檢修用行燈必須采用帶護(hù)罩的、電壓為36v以下的安全燈。

18、 維修時不得擅自改動線路，必須時應(yīng)報告有關(guān)部門，允許后方可改動。改動部分應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)資料存檔，并使全體維修人員詳細(xì)了解改動情況。

19、 檢修未完，檢修人員需暫時撤離現(xiàn)場時，應(yīng)做到：

a) 關(guān)閉所有層門，一時關(guān)不上的必須設(shè)置明顯障礙物，并在該層門口懸掛“危險”，“切勿靠近”警告牌，并派人看守。

b) 切斷總電源開關(guān)。

c) 排除熱源，如噴燈、烙鐵、強(qiáng)光燈]、電焊、氣焊等。

d) 通知有關(guān)人員，必須時應(yīng)設(shè)專人值班。

20、 轉(zhuǎn)動部位加油、清洗，或觀察鋼絲繩的磨損情況時，必須停閉電梯。

21、 人在轎頂上準(zhǔn)備開動電梯以觀察有關(guān)電梯部件的工作情況時，必須牢牢握住轎廂繩頭板、轎架上梁或防護(hù)柵欄等其他轎頂固定部件，切勿扶握鋼絲升繩，并要注意整個身體置于轎廂外框尺寸之內(nèi)，防止被其他部件碰傷。

22、 禁止在井道內(nèi)和轎頂上吸煙和使用明火。

23、 檢查和潤滑鋼絲繩應(yīng)當(dāng)使轎廂停止運行，并與繩頭裝置保持安全距離。

24、 遇到井道頂層高度有限時，則注意觀察頭頂障礙物十分重要。

25、 在轎頂電源插座上插接照明燈，應(yīng)當(dāng)使用接地工作燈，工作燈應(yīng)具有合適的絕緣良好的或有接地的網(wǎng)罩和反光罩。切記電線不得掛在轎廂或?qū)χ劁摻z繩上。

26、 如果轎頂不清潔應(yīng)當(dāng)清掃干凈。轎頂應(yīng)保留一個既無潤滑油、又無油脂，既堅實又安全的，供作業(yè)人員站立的平面。

本協(xié)議自簽字蓋章之日起開始生效，從 年 月 日至 年 月 日，協(xié)議到期后自行解除。

本協(xié)議一式貳份，甲方、乙方各保存一份。

甲方(章)： 乙方(章)：

甲方負(fù)責(zé)人： 乙方負(fù)責(zé)人：

_______年____月____日_______年____月____日

施工協(xié)議書 篇3

甲方： 乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《寧波神化國際物流倉儲中心廠區(qū)工程施工總合同》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，為確保豎向工程質(zhì)量和進(jìn)度控制。明確各方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，特訂立本合同，望雙方共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、建設(shè)單位：

4、承包范圍：

二、承包方式及工作量

1、承包方式：

2、總價暫定萬元，計價規(guī)則參見總包合同，最終以審計審核為準(zhǔn)。

三、工程款結(jié)算與支付

（一）、結(jié)算方法

1、工程預(yù)算編制依據(jù)：同總合同條款。

2、乙方按建設(shè)方最終審計結(jié)算價為依據(jù)，向甲方上交結(jié)算總價 ，稅金甲方代繳，工程決算編制由乙方負(fù)責(zé)。

（二）、付款方式及形式

1、本工程按當(dāng)期工程量依據(jù)總合同同比例支付進(jìn)度款。工程通過竣工驗收合格，甲方收到建設(shè)單位結(jié)算總價款的95%時，甲方支付乙方應(yīng)得到結(jié)算款（工程造價5%的保修金按保修條款預(yù)定暫扣）。結(jié)算時，乙方提供總價的40%人工工資清單，開具勞務(wù)發(fā)票，剩余部分以材料發(fā)票抵充。

2、本工程質(zhì)量保修金為結(jié)算總價的5%，保修期二年；在保修期內(nèi)，由于施工質(zhì)量原因發(fā)生的缺陷或質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)；保修期滿后15天內(nèi)無息返還。

四、工期

本工程施工工期要求為：工程年 月底竣工（具體滿足業(yè)主要求），工期延誤按元/天處罰。

五、安全文明施工要求

1、乙方在施工中，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程和文明施工要求進(jìn)行，安全管理按照施工總合同《浙江省二建建設(shè)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎條例》的規(guī)定執(zhí)行，切實做到安全生產(chǎn)。

2、如由乙方原因造成的安全事故，一切責(zé)任與費用均由乙方自負(fù)。

3、施工中乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守場內(nèi)文明施工有關(guān)條例，做到文明施工，場外保證交通安全以及道路清潔等。

六、雙方職責(zé)

（一）、甲方職責(zé)

1、參與質(zhì)量、進(jìn)度等管理監(jiān)督工作；

2、參與資料整理驗收、蓋章工作；

3、履行總包職責(zé)并完成建設(shè)方指定的其它工作；

（二）、乙方職責(zé)

1、乙方必須按圖紙和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技術(shù)、質(zhì)量、安全等各方面的監(jiān)督和配合監(jiān)理驗收與整改，施工時不得任意更改，確保工程質(zhì)量滿足設(shè)計要求。

2、乙方應(yīng)服從甲方正常范圍的調(diào)度和安排，反之，甲方有權(quán)終止合同，由此引起的經(jīng)濟(jì)損失和工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)所有責(zé)任。

3、乙方在施工中不得碰撞或弄臟已完工程，因此造成需試驗、修補、返工、清理、延誤工期等一切費用均由乙方承擔(dān)。

七、其它

1、乙方施工人員進(jìn)場施工時，應(yīng)做到三證齊全，嚴(yán)禁無證上崗。

2、本合同未盡事宜，各方可參照上級有關(guān)規(guī)定協(xié)商解決。如協(xié)商不成，由經(jīng)濟(jì)合同仲裁或向甲方所在地法院起訴。

3、本合同壹式陸份，其中甲方執(zhí)肆份，甲方執(zhí)貳份，雙方代表簽字后生效，款項付清同時合同終止。

甲方（蓋章）：

代表（簽字）：

乙方：

代表（簽字）：

簽訂日期： 年 月 日

施工協(xié)議書 篇4

甲方：

乙方：

經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，本著互惠互利，平等自愿的原則，就_____________________工程達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲方愿把_____________________工程承包給乙方，由乙方按照雙方的約定進(jìn)行制作安裝。

二、乙方在工程施工期間，應(yīng)遵守甲方的制度。安全施工，不得違反操作規(guī)程。

三、甲方有權(quán)利在乙方施工期間，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量監(jiān)督，工程進(jìn)度督促，并為乙方提供施工便利條件。

四、乙方不得擅自終止協(xié)議。乙方如擅自終止協(xié)議，影響工程進(jìn)度，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者，可追究刑事責(zé)任。

五、本工程面積約有________________㎡，每平方米按__________元計算，工程總造價為_________________元，施工結(jié)算最終以實際發(fā)生的數(shù)量為準(zhǔn)。

六、工程質(zhì)量要求：

1、本工程型材采用華佳65（2）三玻，60鉤雙?？Х壬D系列主材及相關(guān)的配套配件型材，中空玻璃，顏色為厚度白色玻璃。

2、安裝標(biāo)準(zhǔn)和施工方法必須按照現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求執(zhí)行。

3、制作安裝允許的偏差必須符合JGJ103–96的規(guī)定。

七、付款方式：

簽訂本協(xié)議后，第一車成品窗（200平方米以內(nèi)）進(jìn)入工地，甲方付工程總價的20%，單棟樓框架安裝完畢后，再付該號樓總工程款的30%，所有玻璃安裝完畢時，付到95%，保修金5%待保修期滿一年，無質(zhì)量問題時付清。

八、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，未盡事宜，另行商定。

九、合同保證金六萬元，工人進(jìn)場后全部返回。

十、本合同由______________________公證處公證生效。

甲方：乙方：

___年___月___日

施工協(xié)議書 篇5

根據(jù)工程的需要，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，自________年________月________日起，甲方租用乙方的型施工吊籃臺，為明確責(zé)任，便于管理，確保安全，利于生產(chǎn)，制定本協(xié)議書，雙方共同遵守。

一、甲、乙雙方共同執(zhí)行國家和北京市有關(guān)電動吊籃租賃、使用的安全管理規(guī)定。

二、乙方必須保障施工吊籃完好和安全、按照施工吊籃生產(chǎn)廠家的技術(shù)文件安裝、維護(hù)、拆除。

三、乙方負(fù)責(zé)施工吊籃的`安裝和驗收工作，電動吊籃安裝合格后經(jīng)甲萬聯(lián)合驗收后方準(zhǔn)投入使用。

四、施工吊籃在拆除、安裝作業(yè)時，甲方應(yīng)給乙方劃分作業(yè)區(qū)并負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)。

五、甲方在租用期間不得隨意拆除和損壞設(shè)備的安全裝置，電動吊籃安裝完畢后不得隨意改動，否則，出現(xiàn)的物品丟失和安全事故，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。

六、在使用過程中，操作人員的安全帶必須扣在生命安全繩上，使用人員因違反《高處作業(yè)吊籃操作規(guī)程》發(fā)生的事故，責(zé)任由使用方負(fù)責(zé)。但因施工吊籃本身的缺陷或安全裝置失效發(fā)生的事故由乙方負(fù)責(zé)。

七、乙方在安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、拆除過程中發(fā)生的電動吊籃機(jī)械事故，責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

八、施工吊籃在作業(yè)中發(fā)生事故時，甲、乙雙方均應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，積極搶救并向上級主管部門報告，配合上級部門調(diào)查處理。

九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

十、本協(xié)議有效期：自簽定之日起至電動吊籃退場后終止。

十一、本協(xié)議未盡事宜，凡屬國家、北京市有關(guān)規(guī)定的均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；凡屬國家、北京市無規(guī)定的甲、乙雙方可協(xié)商補充。

十二、需要補充的條款：________。

注：凡合同內(nèi)容有改動的，須經(jīng)甲、乙雙方認(rèn)可并蓋章后才生效，如沒蓋章的，按原有條文執(zhí)行。

甲方代表簽字（蓋章）：________乙方代表簽字（蓋章）：________

________年________月________日________年________月________日

施工協(xié)議書 篇6

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

為便于管理，確保工程質(zhì)量，施工安全，加快施工進(jìn)度，甲方將泥工勞務(wù)分包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方就本工程泥工工程事項經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程地點：湖南長沙芙蓉北路國家糧食儲備庫

二、工程名稱：湖南長沙芙蓉北路國家糧食儲備庫遷建項目（二期工程）

三、承包方式：以包工不包料包安全、包進(jìn)度、包驗收。

四、承包項目：

1、本工程所含的內(nèi)灰、外灰及屋面工程

2、配合基礎(chǔ)、主體、墻體的分中、放線及標(biāo)高控制。

3、現(xiàn)場材料堆放所需地面硬化等。

4、建筑房屋內(nèi)、建筑物周邊10m內(nèi)自身施工的建筑垃圾清理及轉(zhuǎn)運至指定地點堆放。

5、砼施工：承保范圍內(nèi)所有墊層、墻、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后臺工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼澆灌運輸?shù)?、放料、振搗、收撿落地砼、配合試驗取樣、清洗各種設(shè)備、機(jī)具、用具及找平、收面壓光、覆蓋（包括覆蓋物運輸、清理）、墊塊制作、養(yǎng)護(hù)等分部工作內(nèi)容。乙方應(yīng)正確使用和愛惜澆灌砼的機(jī)械設(shè)備，拆除的泵管按甲方指定地點堆放整齊。

6、砌體施工：所有內(nèi)外墻體、女兒墻的砌筑，含放線分中、篩砂、砂漿攪拌與運輸、材料場內(nèi)轉(zhuǎn)運、吊運、樓層轉(zhuǎn)運、前后臺運輸、立皮數(shù)桿、掛線、吊直、選磚、鋪灰、砌磚、濕水、過梁制作安裝、安裝砌體加固筋、預(yù)埋筋、鐵件、木磚、配合水電組預(yù)留明（暗）管槽、灌縫、劃縫、勾縫、清掃墻面及清理落地灰磚并運至現(xiàn)場指定地點堆放等，并包括砌筑操作腳手架和安全防護(hù)設(shè)施的搭拆、材料堆碼等全過程。澆搗小體積砼（如：門窗過梁、壓頂、線條、構(gòu)造柱、圈梁等砼的前后臺運輸、搗固、收面）、抹防潮層、地梁磚胎模砌筑等全部工作內(nèi)容，攪拌機(jī)周邊保持清潔。

7、甲方提供商品砼以及砼的垂直運輸設(shè)備、提供砌體工程使用的磚、砂、水泥、石灰漿等主要材料，甲方提供電源至二級配電箱。其它施工所需的設(shè)備、工具由乙方負(fù)責(zé)，如電線電纜、插頭、移動箱，后澆帶及梁柱接點不同砼標(biāo)號時的鋼絲網(wǎng)、鋤頭、箢箕、扁擔(dān)、手套、灰桶、灰線、掛尺、鐵鏟、篩子、錘子、振動棒、振動器、尺條、斗車等。乙方自備的設(shè)備必須有質(zhì)量合格證。

五、承包單價：

包干綜合單價為元/m2，具體數(shù)量施工藍(lán)圖建筑面積計算，工程不分施

工部位，不分砼厚度和墻體厚度，包干單價中均已考慮。本勞務(wù)工程單價為包干價，均已包含為完成該工程所發(fā)生的所有人工費、勞務(wù)管理費、工具費、低值易耗費、小型機(jī)械費、工人社會保險費與人身安全保險費、勞保用品費、二次轉(zhuǎn)運用工，為滿足工程施工需要而發(fā)生的建筑工程以外的零星工程人工費，安全文明施工和不可預(yù)見費等，所有涉及本工程所發(fā)生的其他分包單位配合費也均包含在勞務(wù)工程單價中，乙方不得再向甲方及其它分包單位要求增補費用或簽工。

六、決算方法：

按本幢樓建筑面積乘以單價為總工程款進(jìn)行決算。

七、雙方責(zé)任

1、甲方職責(zé)：

① 組織有關(guān)人員對乙方進(jìn)場施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監(jiān)管工作。

② 組織及負(fù)責(zé)對乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。

③ 負(fù)責(zé)對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控，并按規(guī)定及時做好驗收工作。

④ 按計劃提供材料至施工現(xiàn)場。提供食宿位置、所有班組統(tǒng)一集中食宿，提供工人安全帽。

⑤ 提供施工水準(zhǔn)點、軸線高程點。提供垂直運輸機(jī)械。電源提供至二級配電箱。

⑥ 按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

2、乙方職責(zé)：

① 施工班組嚴(yán)格遵守一切規(guī)章制度、勞動紀(jì)律，遵紀(jì)守法，服從施工員指揮，做到文明施工，保證安全生產(chǎn)，杜絕安全事故發(fā)生。班組長必需24小時在工地上，如有事需向施工員請假、并委托他人負(fù)責(zé)。

② 按甲方的各項交底要求，嚴(yán)格按國家操作規(guī)范和施工驗收規(guī)范，精心組織施工。按甲方的工期計劃要求，認(rèn)真編制施工作業(yè)計劃，按時完成甲方的工期計劃。

③ 教育職工遵守國家法令、法規(guī)，不得有偷盜和斗毆行為，違者送公安機(jī)關(guān)辦理。

④ 合同簽訂前，交一份施工方案和質(zhì)量責(zé)任保證書給甲方存檔，以促進(jìn)后段工作的實施及考核依據(jù)。

⑤ 乙方進(jìn)場必須提供花名冊一套，三證必須齊全（身份證、計生證、暫住證），如果甲方代辦，費用由乙方負(fù)責(zé)。

⑥ 按時足額支付勞務(wù)作業(yè)人員工資。

⑦ 乙方民工沖擊甲方或辱罵管理人員，甲方有權(quán)將乙方驅(qū)逐施工現(xiàn)場，并處以1000-3000元的罰款。

⑧ 自備工作所需雨衣、雨鞋、手套，二級配電箱以后電線電纜（含夜間照明）由乙方負(fù)責(zé)。

⑨ 乙方不得將無業(yè)游民、前科人員及犯罪潛逃人員滯留在工地，否則處以200～500元罰款。

八、進(jìn)度要求：

為確保工程進(jìn)度，乙方作業(yè)人員不管晴天下雨，白天黑夜，每天24小時聽從施工

員安排，不得因短時間停電、停水、下雨而無故離開工地外出或回家，影響工程進(jìn)度，乙方所組織的工人必須滿足連續(xù)作業(yè)要求，把所承擔(dān)的工程量按施工進(jìn)度計劃表提前完成，如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成施工任務(wù)，施工員有權(quán)調(diào)突擊組完成，但工資按甲方點工的三倍支付給突擊組，在乙方工資內(nèi)扣除。乙方不能以任何理由停工、延誤工期，因乙方進(jìn)度和質(zhì)量返工原因延誤工期一天，罰款1000元（除天氣影響外）。在施工中，承包人必須堅守工地，否則每缺一天罰款100元，并認(rèn)真執(zhí)行項目部制定的規(guī)章制度。開會不能缺席、遲到，否則每次罰款200元。必須配戴安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場，違者每人每次處以100元罰款。

九、施工安全：

乙方應(yīng)按國家規(guī)范做好自身完全防護(hù)措施。應(yīng)嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)行頒發(fā)的建筑安全

生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按國家現(xiàn)行頒發(fā)的安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，杜絕違章作業(yè)，確保安全生產(chǎn)。乙方在施工全過程中，應(yīng)服從甲方安全員，施工人員指揮。乙方應(yīng)自始至終地做好安全思想教育，提高工人的安全生產(chǎn)思想意識，做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人員自身工傷亡事故或是由乙方引起傷害他人事故，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律全部責(zé)任。同時乙方的所有人員應(yīng)遵守社會治安的綜合治理。嚴(yán)禁在施工場內(nèi)出現(xiàn)打架、賭博及盜竊等行為，凡是由此產(chǎn)生一切惡果，一律由乙方自負(fù)全責(zé)。與甲方無關(guān)。不聽甲方有關(guān)人員指揮，甲方有權(quán)對工人按規(guī)定處罰（扣乙方工程款）。凡乙方發(fā)生工傷亡事故，違章施工，造成罰款或違反社會治安綜合治理，造成惡果，以及工人暫住證、婚育證、勞務(wù)證等，應(yīng)支付的費用和事故中產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、法律等一切責(zé)任，一概由乙方承擔(dān)，與甲方無干。

十、施工質(zhì)量：

本工程質(zhì)量要求應(yīng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，按現(xiàn)行國家行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和驗收。乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，如出現(xiàn)施工質(zhì)量事故及不合格，返工造成材料損失，應(yīng)負(fù)賠償全責(zé)。

1、乙方必須熟悉圖紙，嚴(yán)格按圖紙和施工驗收規(guī)范施工，每道工序必須做到工完場清。澆搗混凝土?xí)r確保混凝土密實與平整度，并養(yǎng)護(hù)好混凝土。砼工程應(yīng)確保結(jié)構(gòu)的幾何尺寸、標(biāo)高、軸線達(dá)到設(shè)計與規(guī)范要求，表面垂直度、平整度達(dá)到不找平的質(zhì)量要求。

2、墻體砌筑必須做到灰漿飽滿，表面平整度符合規(guī)范要求，主體驗收時如因乙方原因造成磚砌體工程不能通過驗收，則乙方負(fù)責(zé)無條件進(jìn)行整改，同時應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。

3、凡乙方原因造成的質(zhì)量問題返工全部由乙方負(fù)責(zé)，甲方所造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。如在施工中發(fā)現(xiàn)混凝土柱、梁、墻、板澆搗有空洞或嚴(yán)重蜂窩及砼養(yǎng)護(hù)不到位燒壞，墻體軸線偏移與立面偏斜超過規(guī)范要求，處以每處200元罰款。做到現(xiàn)場文明施工，材料堆放整齊有序，并做好其他工程成品保護(hù)，如發(fā)現(xiàn)破壞成品，由乙方賠償損失并處以重罰。工程質(zhì)量必須達(dá)到優(yōu)良，達(dá)不到優(yōu)良驗收標(biāo)準(zhǔn)，則按乙方總工資下浮5%。

十一、付款方式：

甲方按乙方月進(jìn)度完成工程量付給乙方%進(jìn)度款，粉刷完工后再付給乙方__________%，（但質(zhì)量評定必須達(dá)到合格）。余下%待本工程竣工驗收合格后，月內(nèi)付清。乙方如中途退場，工資一概不結(jié)付，且履約保證金不予退還。

十二、工期要求：

乙方應(yīng)按甲方和監(jiān)理方審批的施工組織方案的工期為依據(jù)。延誤規(guī)定工期，甲方有權(quán)每天按500元人民幣累計，對乙方進(jìn)行罰款。

十三、其它事項：

安全文明施工要求及處罰措施、安全、技術(shù)交底是合同的一部分。乙方負(fù)責(zé)人或

委托代理人必須全天靠在施工現(xiàn)場。

十四、本合同未盡事宜，有補充條款與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽訂之日起

即生效，工程價款付清后失效。望雙方共同遵守執(zhí)行。恐口無憑，今特憑立合同書一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份為據(jù)。

甲方代表：__________乙方代表：__________

__________年__________月__________日__________年__________月__________日

施工協(xié)議書 篇7

發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

根據(jù)中華人民共和國民法典以及相關(guān)規(guī)定，本著自愿平等誠信互利的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下條款供雙方信守：

一、項目工程概況

1、項目名稱：

二、塑鋼門窗工程內(nèi)容、造價、材料要求：

1、塑鋼門窗綜合單價按______元每平方米發(fā)包，具體數(shù)量以圖紙為準(zhǔn)。

發(fā)包價格包括加工安裝費、運費、檢測費，以及稅金在內(nèi)。

2、塑鋼平開窗型材選擇中財管道有限公司生產(chǎn)的“中財”牌C型—60系列型材壁厚為2、0毫米。

平開窗選用中財集體四川中財管道有限公司生產(chǎn)的“中財”牌C—80系列型材，壁厚為2、0毫米。

(材料封樣)顏色為全灰價格另加拾元。

3、玻璃選用(5毫米+6A+毫米)中空玻璃。

(材料封樣)

4、鋼襯為1、2毫米(正負(fù)2%)熱鍍鋅防銹。

(材料封樣)

5、其它五金件(毛樣、皮條、鎖、膠、發(fā)泡)按封樣(現(xiàn)送樣)，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)品必須提供產(chǎn)品合格證。

三、前期工作

1、甲方應(yīng)在合同簽訂后十日內(nèi)向乙方提供完整的門窗表及施工圖紙和相關(guān)資料。

2、甲方應(yīng)在安裝施工現(xiàn)場免費提供臨時電源。

3、乙方依據(jù)甲方提供的圖子及國家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖集)06J607的窗型，經(jīng)甲方監(jiān)理簽字認(rèn)可后方可制作安裝。

四、施工配合、成品保護(hù)、施工安全：

1、雙方要密切配合，保證對方在工地的順利施工，甲方應(yīng)按工地土建進(jìn)度及時告知乙方，使乙方的施工有序進(jìn)行，做好相互調(diào)整配合施工。

2、乙方在工地與甲方的施工配合要求，由甲方出面協(xié)調(diào)。

3、玻璃安裝應(yīng)在土建與涂料施工結(jié)束后進(jìn)行，避免玻璃的受損和污染。

4、甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù)，文明施工管理，進(jìn)入工地的材料或成品要用保護(hù)膜全裹，施工人員應(yīng)愛護(hù)已完成的成品，若因施工人員過程造成的.損害，甲方可要求必要的賠償或更換。

5、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后應(yīng)服從工地統(tǒng)一管理和必要的安全措施，規(guī)范施工作業(yè)，如發(fā)生安全事故由責(zé)任方自行承擔(dān)，乙方在施工過程中自己造成的安全事故由乙方自行承擔(dān)。

6、為便于施工甲方工地代表為_______(電話：______________)

乙方工地代表為：_______

五、工期：_____天。

六、付款方式

階段施工完畢，安裝完窗后支付20%，安裝完玻璃30%，45%等工程完畢后一次性支付，尾款5%作為維護(hù)資金一年后一次性結(jié)清。

拖欠工程款逾期一個月以上將以銀行同期利率為基準(zhǔn)計息，合并利息支付乙方。

七、門窗工程的結(jié)算由乙方匯總后甲方進(jìn)行核準(zhǔn)，雙方簽字后方可支付工程款。

八、違約責(zé)任

由甲方自身引起的違約甲方應(yīng)承擔(dān)賠償乙方的責(zé)任，由乙方引起的違約責(zé)任乙方應(yīng)賠償甲方的損失責(zé)任。

九、本合同的不完善之處雙方共同協(xié)商解決，發(fā)生爭議可以雙方協(xié)商解決，協(xié)商不了的可以通過訴訟解決。

十、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：

乙方(簽字)：

代表：

簽約時間： 年 月 日

yjs21.cOm更多幼師資料編輯推薦

施工協(xié)議書集錦13篇

隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，簽訂了合同，雙方便有了書面的承諾，從而有法可依，有法可尋，你知道一份高質(zhì)量的合同文書都是怎樣擬定的嗎？出于您的愿望我們精心編輯了“施工協(xié)議書”，許多時候我們言傳無法傳達(dá)分享就成了最好的選擇！

施工協(xié)議書【篇1】

展覽承辦單位：（以下簡稱甲方）

展覽場館：（以下簡稱乙方）

甲方在舉辦并委托乙方負(fù)責(zé)展館室內(nèi)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展架搭建，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下標(biāo)準(zhǔn)展架施工安全協(xié)議：

一、甲方和乙方在展覽期間的一切活動，應(yīng)共同遵守《中華人民共和國消防條例》、《北京市展覽展銷活動消防安全管理暫行規(guī)定》：認(rèn)真貫徹執(zhí)行“誰承辦、誰負(fù)責(zé)”的原則。

二、甲方或由甲方委托的承辦單位在規(guī)劃展館室內(nèi)展位位置時，應(yīng)主動征詢乙方意見，并按乙方提出的具體意見修改和變更展位；

三、展覽期間如遇突發(fā)情況，甲方應(yīng)支持、協(xié)助乙方在具體標(biāo)準(zhǔn)展位展架方面的變更。

四、乙方按甲方提供的圖紙進(jìn)行展館室內(nèi)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展位展架搭建施工；

五、乙方在展館室內(nèi)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展位展架搭建施工過程中，承諾使用專用展覽鋁合金展架、PVC復(fù)合板（展板）；電線使用雙層絕緣護(hù)套銅線、承諾標(biāo)準(zhǔn)展位內(nèi)所用的地毯已經(jīng)通過了北京市消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站認(rèn)可（具體各項指標(biāo)）見《檢驗報告》；

六、乙方在展覽期間派專職人員專業(yè)電工在展覽現(xiàn)場值班。展位展板搭建與墻壁間距不小于0.6米，高度不超過3.5米，展位內(nèi)電氣設(shè)施由專業(yè)電工進(jìn)行安裝并維護(hù)；

七、乙方在展覽期間每天開館、閉館時，值班電工對所負(fù)責(zé)展位展架電線、電具進(jìn)行例行檢查，確保安全。

八、展覽結(jié)束后，乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場；

九、此協(xié)議書一式三份，消防管理部門及甲乙雙方各一份，蓋章有效；

甲方代表簽字：（公章）

乙方代表簽字（：公章）

簽約日期：_____年___月____日

施工協(xié)議書【篇2】

發(fā)包方(甲方)：______________設(shè)計方(乙方)：______________

代表人：____________________代表人：____________________

鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人，乙方是具備設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計方，甲方委托乙方擔(dān)任本項目的施工設(shè)計工作，為避免協(xié)議履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本協(xié)議規(guī)范雙方的行為，具體如下：

第一條、工程概況

1、工程地點：____________________

2、設(shè)計項目：____________________

3、設(shè)計內(nèi)容：____________________

4、承包方式：____________________

第二條、設(shè)計依據(jù)

甲方在訂立協(xié)議時，應(yīng)交付給乙方委托書及項目相關(guān)的審批文件。同時要一并交付設(shè)計前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應(yīng)保證資料的完整性和真實性。

第三條、乙方任務(wù)

1、乙方接受委托書后，應(yīng)隨即進(jìn)行現(xiàn)場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設(shè)計草案。

3、乙方在收到第一階段設(shè)計費后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設(shè)計費后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應(yīng)編定有關(guān)的施工說明書。

6、乙方應(yīng)對工程施工進(jìn)行必要指導(dǎo)，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設(shè)計時，乙方應(yīng)預(yù)先征得甲方同意，但甲方不得刁難。

第四條、設(shè)計費以及支付

1、本協(xié)議的設(shè)計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設(shè)計費總計__________萬元，大寫為__________。

2、本協(xié)議簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

3、乙方提交的平面設(shè)計圖，經(jīng)甲方確認(rèn)驗收后，甲方須向乙方支付第一階段的設(shè)計費_________元，大寫為__________。

4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設(shè)計費_________元，大寫為__________。

5、剩余價款在雙方義務(wù)履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。

第五條、保密條款

任何一方對在本協(xié)議履行過程中以任何方式獲知的另一方商業(yè)秘密或其他技術(shù)及經(jīng)營信息均負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何其他第三方透露或泄露，但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)另一方書面同意的除外。

第六條、協(xié)議中止與解除

1、甲方如有特殊情況，必須終止本協(xié)議，應(yīng)書面通知乙方，并且甲方應(yīng)該付乙方通知到達(dá)時已完成部分設(shè)計之費用。同時，定金不予退回。

2、若乙方在協(xié)議履行過程中須提前解除協(xié)議，則應(yīng)雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。

甲方：

乙方：

施工協(xié)議書【篇3】

施工合同解除協(xié)議書范文

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方__________與乙方__________原于______年______月______日簽訂的龐莊村新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)合同，現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商同意，合同于______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現(xiàn)場，乙方提前撤出施工現(xiàn)場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協(xié)商一致達(dá)成如下結(jié)算、撤場協(xié)議：_________________

一、經(jīng)雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表1完成工程量清單。

二、經(jīng)雙方對上述費用進(jìn)行核算統(tǒng)計，截止_____年_____月_____日甲方應(yīng)付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設(shè)、工程變更、誤工損失、違約補償?shù)雀鞣N費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單?，F(xiàn)甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協(xié)議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權(quán)債務(wù)關(guān)系，甲方不承擔(dān)一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質(zhì)量責(zé)任。

五、合同解除后，乙方應(yīng)于3日內(nèi)退出工程現(xiàn)場并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應(yīng)承擔(dān)拖延費10000元/日。

六、本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

法人代表：_________________(蓋章)法人代表：_________________(蓋章)

________年____月____日________年____月____日

施工協(xié)議書【篇4】

甲方：__________________

乙方：__________________

經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行匯峰紫苑小區(qū)施工圍墻施工，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程地點：位于沭陽縣迎賓大道南側(cè)、夢溪植物園東側(cè)、匯峰大飯店與夢溪國際大酒店之間地塊。

2、該圍墻的具體做法見甲方提供的施工圖及平面示意圖。

3、由于本地塊地質(zhì)原因，乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理并承擔(dān)一切費用，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用。

二、工程質(zhì)量

1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工。

3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

4、乙方在完成圍墻施工后，要做好圍墻的排水系統(tǒng)，保證圍墻的正常使用。

三、工期年_________月_________日_________年_________月_________日。

四、工程造價及付款

1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意本合同為單價包干合同，其包干價為_________元/米。(材料費、人工費、機(jī)械場地平整費、稅金等全部費用包干)

2、甲方依據(jù)合同確認(rèn)的價款，按進(jìn)度分階段支付給乙方。

①按實際工程量每10日結(jié)算一次工程款，同時甲方預(yù)留5%的質(zhì)量保證金;

②具體工程量按實際驗收的方量為準(zhǔn);

③全部施工完畢，經(jīng)甲方書面確認(rèn)質(zhì)量符合要求后十五日內(nèi)，支付款達(dá)到合同總價的80%給乙方;

④竣工質(zhì)檢驗收合格后，支付工程尾款給乙方。留工程決算總價的5%作為保修金。保修金在保修期滿，乙方完成全部保修內(nèi)容后一月內(nèi)支付(保修期按雙方協(xié)商時間壹年為準(zhǔn)，從_________年_________月_________日開始計算)。

五、成品及半成品保護(hù)

1、工程成品及半成品保護(hù)工作，從進(jìn)場施工至該項工程驗收確認(rèn)為止，應(yīng)由乙方自行負(fù)責(zé)。

2、乙方應(yīng)制訂出具體的措施做好成品、半成品保護(hù)工作。

3、乙方應(yīng)協(xié)助甲方搞好項目周邊的工作，杜絕發(fā)生各種糾紛。如果出現(xiàn)糾紛，乙方應(yīng)自行與有關(guān)責(zé)任方協(xié)商解決，確保工程項目正常進(jìn)行。

六、施工管理及協(xié)調(diào)

1、乙方應(yīng)針對本工程特點制定施工方案(具體工期安排)交甲方審核。

2、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系。

3、乙方應(yīng)加強(qiáng)其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定，自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生，維護(hù)好現(xiàn)場文明施工形象。若發(fā)生上述事件，由乙方自己承擔(dān)責(zé)任，與甲方無關(guān)。

4、在施工過程中，若因乙方原因?qū)е抡麄€工程項目產(chǎn)生不良影響，甲方有權(quán)向乙方索賠，其損失按實計算(直接、間接損失)，其費用直接從工程款中扣除。

七、工程質(zhì)量保修與服務(wù)

在保修期內(nèi)，所發(fā)生的故障由乙方負(fù)責(zé)無償返修，乙方應(yīng)在接到甲方電話通知4個小時內(nèi)上門維修，并在24小時內(nèi)排除故障，超過此時間限制，乙方承擔(dān)此項維修費用的雙倍違約賠償金。

八、違約責(zé)任

1、乙方未按合同條件規(guī)定的質(zhì)量要求施工，甲方有權(quán)暫扣相關(guān)部分工程款直至乙方返工符合質(zhì)量要求，乙方自行承擔(dān)返工費用，且工期不得順延，還應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失(費用按實計算)。

2、若因乙方原因而致圍墻工程工期延誤，則每延遲一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金100元，并賠償由此給甲方造成的全部損失(包括直接損失和間接損失)。

3、以上違約金甲方可直接從應(yīng)付工程款中扣除。

4、超出雙方確認(rèn)工期十天視乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)變更或解除合同。

九、本合同一式兩份，各執(zhí)壹份。

十、相關(guān)未盡事宜可由雙方另定補充協(xié)議確認(rèn)，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

施工協(xié)議書【篇5】

六、結(jié)算價格(不含稅價):

1、±0.000以上工程量按圖紙實際建筑面積統(tǒng)一價每平方米元。2、本單價中包括了為實施和完成本項目所需一切工作工藝、工序等的一切費用(包括：人工費、各種管理費、保險費、不可預(yù)見費、安全文明施工費、風(fēng)險費等費用)，該承包單價屬乙方的施工質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)要求的完全價格，是不可變更的價格。

(1)每個工人進(jìn)場滿一個月后，在次月項目部發(fā)放生活費時每人每月發(fā)放1000元，分二次發(fā)放。生活費由班組長造好職工名單。中途離開的職工乙方代表自行處理。

(2)工程全部結(jié)束，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、甲方驗收合格后付實際完成工程量款的70%。

(3)竣工驗收合格，付實際完成工程量款的90%。

(4)余款在竣工驗收后三個月內(nèi)付清。

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方對初次進(jìn)場人員和后期新進(jìn)場人員進(jìn)行安全教育及安全、技術(shù)交底等，達(dá)到進(jìn)場人員熟知各項操作規(guī)程、規(guī)章制度等。乙方負(fù)責(zé)辦理乙方人員的進(jìn)場登記、存檔記錄(必須由工人本人、分包責(zé)任人、項目安全員簽字確認(rèn)為準(zhǔn))。安全員必須確保簽字的真實有效，乙方工人工資發(fā)放必須由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，進(jìn)行有效發(fā)放。

2、提供現(xiàn)有的施工用電源、水源、材料等生產(chǎn)條件。提供可利用的垂直運輸，不負(fù)責(zé)搭設(shè)內(nèi)腳手架供乙方使用。

3.甲方負(fù)責(zé)提供乙方施工、生活垃圾的集中堆放地點并外運。

4、甲方及時組織乙方人員進(jìn)行質(zhì)量檢查，對乙方工程質(zhì)量及時進(jìn)行驗收和督促，及時提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作。

5、組織乙方人員進(jìn)行安全知識的學(xué)習(xí)，宣傳各項管理制度，督促執(zhí)行班組與各職工簽訂的勞務(wù)協(xié)議。

(二)乙方責(zé)任：

1、乙方在施工過程中，必須按照甲方技術(shù)交底、建筑工程施工工藝規(guī)程、安全技術(shù)交底、安全操作規(guī)程施工，施工的工程質(zhì)量必須達(dá)到雙方約定的工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。如有不合格必須無條件返工，維修至約定合格標(biāo)準(zhǔn)，否則由甲方出資維修，所需費用按實際價格2倍從乙方工程款中扣除。甲方的記錄和現(xiàn)場照片作為扣除乙方工程款的依據(jù)，乙方無需簽字確認(rèn)。

2、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行樣板領(lǐng)路制度，每個分項工程或每道工序施工前先按甲方交底要求做出樣板間，經(jīng)甲方、項目部、監(jiān)理單位驗收合格后方可展開施工，否則所完成的工程量甲方不予確認(rèn)，由此引起的所有損失均由乙方承擔(dān)。

3、乙方負(fù)責(zé)對施工過程中現(xiàn)場材料分類整理碼放及現(xiàn)場衛(wèi)生清理、安全防護(hù)用品的整理、整改等。否則甲方安排專人整理，所需費用由乙方2倍承擔(dān)。

4、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方的一切規(guī)章制度及管理規(guī)定，密切配合甲方搞好質(zhì)量、安全、文明施工、衛(wèi)生及治安等一切工作，并依據(jù)甲方施工進(jìn)度計劃安排施工進(jìn)度，確保工程如期完成。

5、乙方的勞動用工及工資發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行江寧區(qū)建管局的相關(guān)規(guī)定，制定工人本人簽章的工資發(fā)放表，附工人身份證復(fù)印件、工人簽署的授權(quán)委托書等材料，方可由項目部辦理付款申請。乙方必須接受甲方對乙方工人工資發(fā)放的監(jiān)督，否則甲方有權(quán)不予支付或延期支付工程款。

6、乙方必須將撤場的工人工資發(fā)放到95%。已離場工人必須親自簽署工資代領(lǐng)授權(quán)委托書、工人身份證復(fù)印件，否則甲方不予支付乙方剩余的勞務(wù)費。

7、乙方委派的施工現(xiàn)場管理人員(其他施工管理人員及作業(yè)班組長詳見乙方上報名單)職務(wù)：(班組長)姓名：職務(wù)：施工員姓名：職務(wù)：安全員姓名：

8、施工現(xiàn)場人員必須與簽訂的勞務(wù)合同提供的人員一致，在合同履行中，乙方不的擅自更改管理人員、管理人員必須駐留在施工現(xiàn)場，直至工程完工驗收合格完成。若乙方所承諾的人員不到位時，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款5%的違約金，違約金從乙方的工程款中扣除。如甲方有充分的理由認(rèn)為乙方班組長及管理人員不能勝任其工作崗位，甲方可書面通知乙方進(jìn)行更換，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知3日內(nèi)進(jìn)行更換，擬更換人員的資質(zhì)及施工經(jīng)驗水平不得低于被更換的人員。

9、合同約定乙方到甲方辦理工程款結(jié)算及支付人員為：

10.配備相應(yīng)的施工人員，機(jī)具等。

11、乙方在施工前應(yīng)清洗干凈施工所涉及的砼面的灰塵、油物(廢機(jī)油、脫模劑)如因墻面清理不干凈所造成的空鼓責(zé)任由乙方承擔(dān)

12、乙方人員進(jìn)入工地后，首先要上好安全課，服從工地的現(xiàn)場指揮，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的操作規(guī)程和工地的規(guī)章制度施工。若發(fā)生安全事故全部由乙方自行負(fù)責(zé)。

13、乙方必須在確保工程質(zhì)量的前提下，全力配合甲方的工程施工進(jìn)度。

14、及時與其它班組配合好各項工作，包括整改、返工及時交下道工序施工。

15、及時向甲方書面提供材料采購計劃。

1、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程施工，施工過程中注意安全和自我防護(hù)，嚴(yán)禁酒后上崗及一切違章指揮、操作。如因乙方原因造成的一切安全、質(zhì)量事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任及一切經(jīng)濟(jì)損失(包括第三方損失)。

2、乙方在未完成合同約定工程量而自動退出并解除本合同，或因乙方人員不合格、技術(shù)力量不足造成不能確保工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全時，甲方有權(quán)解除本合同，本合同解除后雙方約定按完成合格工程量的50%予以結(jié)算。

3、如因施工質(zhì)量、現(xiàn)場文明、安全達(dá)不到設(shè)計和相關(guān)規(guī)范要求、工人上訪及勞務(wù)糾紛等情況發(fā)生，被建設(shè)單位、監(jiān)理單位及上級主管部門通報批評罰款的，屬乙方原因造成的，應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的2倍。造成主管部門對甲方企業(yè)或項目經(jīng)理扣分，乙方按每分5000元賠償給甲方。

4、為防止意外和事故，從業(yè)人員夜間外出工地必須向項目部請假登記，在規(guī)定的時間內(nèi)返回，否則出現(xiàn)一切事故責(zé)任自負(fù)。

5、突發(fā)事件：因乙方自身原因出現(xiàn)突發(fā)事件應(yīng)積極處理并上報，否則乙方或代表人接到甲方通知后2小時不到現(xiàn)場處理，甲方罰乙方1000元/次，并按實際造成損失的2倍處罰。情況嚴(yán)重可解除合同，本合同解除后雙方約定按完成合格工程量的50%予以結(jié)算。

6、乙方使用、借用的材料、機(jī)具必須有專門人員到甲方項目部倉庫簽字領(lǐng)取，材料使用執(zhí)行《項目部材料使用的相關(guān)規(guī)定》。

7、乙方必須服從甲方的監(jiān)督檢查和管理，接受整改意見，限時完成整改，因安全、質(zhì)量、進(jìn)度等問題甲方下發(fā)隱患通知單要求整改，乙方拒絕接受或拒不整改者罰款500元—1000元。

8、食宿居住區(qū)內(nèi)不得有噪聲擾民現(xiàn)象，注意鄰邊關(guān)系，并做好日常宿舍及環(huán)境衛(wèi)生管理，否則引起后果責(zé)任自負(fù)。

9、無論何種原因，乙方都不得以停工相挾或?qū)嵤┩９ぁ７駝t甲方有權(quán)解除合同并對乙方未結(jié)算的勞務(wù)費不予支付。作為對乙方違約的處罰。

10、乙方不得以任何理由偷竊材料、設(shè)備、施工機(jī)具、破壞半成品或成品，違者處以10倍賠償且罰款不得低于元/次，甲方各項目部予以通報。情節(jié)嚴(yán)重送交當(dāng)?shù)厮痉C(jī)關(guān)處理。

11、乙方不得擅自使用大功率生活電器或易燃易爆的物品，否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款200元并沒收違規(guī)物品。

12、乙方必須遵守項目部的一切制度,遵紀(jì)守法文明施工。

13、乙方人員嚴(yán)禁打架、賭博、偷盜等違法亂紀(jì)行為。

14、無證人員及18歲以下人員禁止使用和進(jìn)入施工現(xiàn)場。

15、乙方必須嚴(yán)密勞動組織，抓好勞動效益，在合同簽字生效后，乙方和乙方代表人自負(fù)盈虧，職工與承包人直接發(fā)生關(guān)系，萬一虧本與項目部無關(guān)。甲方對乙方各項指標(biāo)完成好的班組實現(xiàn)適當(dāng)?shù)木窆膭睢?/p>

16、工地目標(biāo)：創(chuàng)安工地、標(biāo)化工地、文明工地、優(yōu)良工程，乙方必須配合盡一切義務(wù)。

17、乙方負(fù)責(zé)人要選擇技術(shù)好、勞動態(tài)度好和技術(shù)進(jìn)步快的技術(shù)和普工人員，嚴(yán)禁帶小孩的職工進(jìn)場，家屬不得進(jìn)駐工地。否則一切損失和責(zé)任自負(fù)。

18、進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員要按甲方保衛(wèi)科、門衛(wèi)的要求做好審批手續(xù)，聽從保衛(wèi)科統(tǒng)一住宿安排和有關(guān)當(dāng)?shù)嘏沙鏊?，必須有“身份證”和“上崗證”、“就業(yè)卡”，乙方人員上交相應(yīng)的費用。

19、乙方必須遵守甲方各項管理制度，及時做好安全文明施工、治安等教育。由乙方代表人與各職工在進(jìn)場時，由乙方代表一起在門衛(wèi)或保衛(wèi)科簽訂一式三份(甲、乙方和職工各一份)“勞務(wù)協(xié)議”且必須由甲方保衛(wèi)科長在場督促簽字公證必須是當(dāng)事人雙方的親筆簽字且按手印，不許代替職工代簽，方可進(jìn)入工地。

20、對表現(xiàn)差、違法亂紀(jì)和工作不佳的人員，甲方指明，乙方無條件及時負(fù)責(zé)退掉，對中途退場的職工，一切由乙方代表負(fù)責(zé)。

1、甲方提供升降機(jī)、砂漿機(jī)，其余工具及設(shè)備均由乙方自帶(如碘鎢燈管、翻斗車、泥桶、鐵鏟、鋁合金直尺、墻線等工具)。

2、做好倉庫領(lǐng)用簽字手續(xù)，工完歸倉，遺失、損失照價賠償。

3、乙方必須做好落手清工作，水泥砂、混合砂禁止過夜，否則，甲方有權(quán)派員整改，按300元/工日(次)在乙方中扣除。

4、乙方機(jī)械必須由專人使用，培訓(xùn)并有“上崗證”，并及時維修保養(yǎng)。

5、水泥、粘合劑等做好倉庫出入手續(xù)，由總工室和預(yù)算員規(guī)定測算含量，超出部分由乙方賠償。

6、及時做好落手清工作。

7、泥工工完時必須做到：a無剩余砂漿、砼，每層隨時做到整個樓面和墻根部清潔標(biāo)準(zhǔn)，建筑垃圾垂直運到底層指定地點外運。

十三、爭議解決方式：如有糾紛或未盡事宜雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成訴訟司法機(jī)關(guān)，訴訟管轄權(quán)法院為：江寧人民法院。

十四、合同生效及終止：

2、合同終止日期：合同工程全部完工驗收合格，工程款支付完畢，合同即告終止。

十五、附件：

1、本協(xié)議中的有關(guān)條文執(zhí)行。

2、對乙方嚴(yán)重違反本協(xié)議，甲方有權(quán)中止乙方協(xié)議，押金沒收，并按所完成工作量的50%結(jié)算，當(dāng)天退場，其余款項作為對乙方的罰款或甲方另行組織人員而發(fā)生的費用、工期等損失(索賠)，對乙方違反協(xié)議內(nèi)容和違反甲方制度或大檢查、碰頭會決議，甲方有權(quán)處以50～2000元/項(人)的罰款或按甲方制度執(zhí)行。

3、對產(chǎn)生嚴(yán)重后果，按國家有關(guān)規(guī)定或當(dāng)?shù)爻Ｒ?guī)進(jìn)行索賠。

1、甲方的管理制度、項目管理規(guī)定、通知等是本合同的附件，具有本合同同等的法律效力，且乙方已熟讀并同意執(zhí)行合同各附件的所有規(guī)定內(nèi)容。

2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。自雙方簽字、蓋章之日起生效。

施工協(xié)議書【篇6】

發(fā)包方（甲方）：承包方（乙方）：風(fēng)險提示：發(fā)包人的相對義務(wù)

購根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案，包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》以及有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，本著平等、公正、自愿的原則，甲方砌磚分項工程發(fā)包給乙方施工，經(jīng)雙方協(xié)商同意，達(dá)成如下條款，簽訂本合同，雙方共同遵守

第一條、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

第二條、工程內(nèi)容：

第三條、承包范圍：

第四條、承包方式，以下兩種方式擇一選（）

1、本合同以包工不包料、包機(jī)械設(shè)備、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包工期的方式承包。

2、包泥工工種施工作業(yè)的小型工具，包運材料和活動腳手架到作業(yè)現(xiàn)場。

第五條、工程計價方式：

第六條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)

因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止，并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期。

1、工程質(zhì)量必須達(dá)到《砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《抹灰工程質(zhì)量驗收規(guī)范》，達(dá)到建設(shè)單位、監(jiān)理單位和甲方對質(zhì)量的要求。

2、甲方《施工技術(shù)交底》明確的質(zhì)量要求。

第七條、工程期限：風(fēng)險提示：關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定

當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時，可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形：

工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發(fā)包人原因，未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。

1、本合同所承包工程的工期定為____日歷天，工期計算的起止時間是：________年____月____日開工，________年____月____日竣工

2、根據(jù)項目經(jīng)理部現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃的時間、期限，保證按期或提前完成所有本項目的施工任務(wù)。

3、在履約過程中，根據(jù)變更設(shè)計所影響的工期和甲方責(zé)任、不可抗力的所延誤的工期等因素，經(jīng)甲、乙方簽證認(rèn)可后，進(jìn)行調(diào)整，從而最后確定竣工日期，乙方應(yīng)按此竣工日期竣工。

第八條、付款方法以下方式各選一種：

1、工程完工且驗收通過后一次性付清。若乙方中途因不能保證甲方的工期、質(zhì)量、安全及違反國家有關(guān)法規(guī)而退場，甲方有權(quán)拒付工程承包余款，有權(quán)單方面解除合同。

2、結(jié)算程序：每月底結(jié)算當(dāng)月____日前的工作量，乙方根據(jù)主管施工員簽證的分項工程驗收單、現(xiàn)場質(zhì)檢證質(zhì)量等級、下道工序主管施工員簽字接收，經(jīng)項目經(jīng)理審核，報公司工程部結(jié)算核定，總經(jīng)理簽字同意后，項目部在下月____日左右予以支付。

第九條、雙方責(zé)任

1、甲方責(zé)任：風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)

承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。

發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的，或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的，按照發(fā)包人違約的約定辦理。

（1）提供乙方進(jìn)場人員的生活住宿條件。

（2）負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督與管理。

（3）提供施工必要的機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)機(jī)械的一次性調(diào)試運轉(zhuǎn)（以后由乙方負(fù)責(zé)），小型工具由乙方自備。

（4）保證材料供應(yīng)，如確因種種原因供應(yīng)不足時，甲方應(yīng)及時安排其它工作，乙方應(yīng)服從甲方的調(diào)配。

2、乙方責(zé)任：

（1）嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，遵守執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級以上。

（2）嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。每個工人入場時，都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故，并承擔(dān)凡是違反安全操作規(guī)程和安全制度的大小安全事故的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（3）文明施工，工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度，搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個工人遵守紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，如發(fā)生工人不遵守紀(jì)律，打架、賭博等行為，每次罰當(dāng)事人_____元。

（4）嚴(yán)格按照甲方規(guī)定的配合比下料，、不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清，不準(zhǔn)從樓層上往下倒建筑垃圾。如發(fā)生不清理施工作業(yè)現(xiàn)場、從樓上往下倒垃圾，每次罰當(dāng)事人________元。

（5）愛惜甲方的一切機(jī)械設(shè)備和工具，承擔(dān)本組一切機(jī)械設(shè)備和工具的維護(hù)與保管。機(jī)械（攪拌機(jī)、砂漿機(jī)等）要固定專人負(fù)責(zé)操作，避免人為的機(jī)械損傷。違章操作致使機(jī)械設(shè)備和工具損壞的，其維修費用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。嚴(yán)格履行材物領(lǐng)（借）用手續(xù)，工完退回。

（6）經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)場的工人進(jìn)場時須持有效證件，特殊工種必須持有上崗證、操作證，并附花名冊一式二份、班組與工人簽訂的內(nèi)部責(zé)任合同；

（7）乙方必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行以上各項規(guī)定和要求，否則，甲方有權(quán)逐項予以罰款處理，所罰款項在結(jié)算款中一次扣除，情節(jié)嚴(yán)重者則予清除離場。

第十條、爭議解決雙方因履行合同所發(fā)生的爭議，應(yīng)本著友好的原則進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。

第十一條本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

第十二條本合同一式________元份，甲方執(zhí)________元份、乙方執(zhí)________元份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效

甲方：住址：代表人：簽訂地點：________年____月____日乙方：住址：責(zé)任人：簽訂地點：________年____月____日

施工協(xié)議書【篇7】

發(fā)包方（以下簡稱甲方）：

承包方（以下簡稱乙方）：

應(yīng)甲方需要，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議。

一、工程名稱：________

二、工程地點：________

三、工程施工范圍及技術(shù)要求：________

四、工程造價：

本工程預(yù)算價為________元

（大寫金額：________整）

五、承包方式：

包工包料。

六、付款方式：

合同簽訂后7日內(nèi)，甲方支付乙方合同款項的30%作為預(yù)付款；工程完工時，甲方一次性支付剩余款項。

七、結(jié)算方式：

實測工程量×固定單價

八、工程工期

工期總?cè)諝v天數(shù)為________天，自________年________月________日至________年________月________日。

九、施工要求

1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進(jìn)行施工，按時保質(zhì)保量完成，工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達(dá)到合格以上。

2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識，做好現(xiàn)場安全防護(hù)措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。

十、其它事項

1、乙方必須嚴(yán)格控制工期。

2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。

十一、本協(xié)議共2頁

一式肆份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

施工協(xié)議書【篇8】

甲方：_______________

乙方：_______________

為確保高壓輸電線路安全供電，防止在輸電線路保護(hù)區(qū)內(nèi)建筑施工過程中造成人身傷亡和設(shè)備事故，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，共同簽定安全施工協(xié)議，內(nèi)容如下：

乙方安全責(zé)任：

一、凡是施工現(xiàn)場的各種大型機(jī)械，例如：塔吊、井字架、汽車吊、翻斗車、挖掘機(jī)、布料車、打樁機(jī)等等設(shè)備，不得進(jìn)入高壓輸電線路保護(hù)區(qū)（線路兩側(cè)米范圍內(nèi)）內(nèi)作業(yè)，大型機(jī)械旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)其最前端與帶電導(dǎo)線的水平距離必須保持米以上。

二、保證作業(yè)塔吊經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格，在有效使用期限內(nèi)。塔吊在線路側(cè)作業(yè)時，不得吊裝超重或長度超過７米的物件，風(fēng)力大于５級應(yīng)停止作業(yè)，并將吊繩收起。

三、做好在施工現(xiàn)場范圍內(nèi)輸電線路桿塔的安全防護(hù)措施（如做安全護(hù)欄和防撞墻等），各種運輸車輛不得碰撞輸電桿塔、拉線等電力設(shè)施，不得在桿塔、拉線周圍10米范圍內(nèi)取土。

四、要配合甲方在高壓線路保護(hù)區(qū)邊界處裝設(shè)保護(hù)網(wǎng)（欄）或警示線，設(shè)置安全警告牌。

五、要確保施工工具、材料堆放的位置遠(yuǎn)離高壓輸電線路米以外，并采取保證電力設(shè)施安全的必要措施。

六、在輸電線路附近的高層建設(shè)施工時，不往輸電線路側(cè)拋擲任何物件，要采取可靠措施防止建筑垃圾飄浮物刮至輸電線路上造成故障。

七、在輸電線路保護(hù)區(qū)內(nèi)裝設(shè)或拆除腳手架、剪伐樹木時事先和甲方取得聯(lián)系，經(jīng)會簽同意后方可施工。

八、在施工現(xiàn)場設(shè)置專職安全員（監(jiān)督員），負(fù)責(zé)檢查施工安全、布置落實安全措施和現(xiàn)場監(jiān)護(hù)確保線路安全運行。

九、一旦發(fā)生施工影響的線路故障，馬上停止工作，保護(hù)現(xiàn)場，及時搶救傷員，立刻向有關(guān)部門和供電公司報告。

十、由于違章施工造成的一切人身、設(shè)備傷害和損失后果自負(fù)。

甲方安全責(zé)任：

一、對乙方現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行輸電線路防護(hù)的安全知識宣傳和指導(dǎo)。

二、對施工現(xiàn)場的輸電線路防護(hù)措施是否安全可靠進(jìn)行檢查，對乙方施工現(xiàn)場提出保證安全的要求，并監(jiān)督實施，制止危及輸電線路安全運行的施工行為。

處罰：

乙方如沒有落實安全責(zé)任，甲方將報請政府電力管理部門對施工現(xiàn)場終止供電，并處予10000元及以下罰款；造成輸電線路故障跳閘的，甲方將報請政府電力管理部門對施工現(xiàn)場終止供電，責(zé)令其停止作業(yè)，進(jìn)行整改，賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失，視其情節(jié)處予50000元及以下罰款，并追究肇事者的法律責(zé)任。

甲方：_______________（公章）

負(fù)責(zé)人：_______________

線路專責(zé)人：_______________

聯(lián)系電話：_______________

_____年_____月____日

乙方：（公章）_______________

負(fù)責(zé)人：_______________

現(xiàn)場安全員：_______________

聯(lián)系電話：_______________

_____年_____月____日

施工協(xié)議書【篇9】

一、詞語涵義

1 詞語涵義

除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應(yīng)具有本條所賦予的涵義：

1.1 有關(guān)合同雙方和監(jiān)理人的詞語

(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當(dāng)事人。

(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同協(xié)議書的當(dāng)事人。

(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當(dāng)事人。

(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當(dāng)事人。

1.2 有關(guān)合同組成文件的詞語

(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。

(2)技術(shù)條款：指本合同的技術(shù)條款和由監(jiān)理人作出或批準(zhǔn)的對技術(shù)條款修改或補充的文件。

(3)圖紙：指列入合同的招標(biāo)圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)，以及列入合同的投標(biāo)圖紙和由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。

(5)投標(biāo)文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標(biāo)時按招標(biāo)文件的要求向發(fā)包人提交的投標(biāo)報價書、已標(biāo)價的工程量清單及其他文件。

(6)中標(biāo)通知書：指發(fā)包人正式向中標(biāo)人授標(biāo)的通知書。

本站推薦相關(guān)的合同范本弱電施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同成都市白蟻預(yù)防工程合同書水利水電工程施工協(xié)議書綠化施工合同施工分包合同公路、道路施工合同

1.3 有關(guān)工程和設(shè)備的詞語

(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。

(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應(yīng)建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設(shè)備)。

(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設(shè)備)。

(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。

(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。

(6)工程設(shè)備：指構(gòu)成或計劃構(gòu)成永久工程一部分的機(jī)電設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、儀器裝置及其他類似的設(shè)備和裝置。

(7)施工設(shè)備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設(shè)備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。

(8)承包人設(shè)備：指承包人的施工設(shè)備。

(9)進(jìn)點：指承包人接到開工通知后進(jìn)入施工場地。

1.4 有關(guān)工期的詞語

(1)開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。

(2)開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。

(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。

1.5 有關(guān)合同價格和費用的詞語

(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。

(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應(yīng)分?jǐn)偟钠渌M用，但不包括利潤。

1.6 其他詞語

(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。

(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。

(3)天：指日歷天。

二、合同文件

2 語言文字和法律

2.1 語言文字

本合同使用的語言文字為漢語文字。

2.2 法律、法規(guī)和規(guī)章

適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院有關(guān)部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。

3 合同文件的優(yōu)先順序

組成合同的各項文件應(yīng)互相解釋，互為說明。當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內(nèi)。

三、雙方的一般義務(wù)和責(zé)任

4 發(fā)包人的一般義務(wù)和責(zé)任

4.1 遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

發(fā)包人應(yīng)在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)承擔(dān)由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責(zé)任。

4.2 發(fā)布開工通知

發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。

4.3 安排監(jiān)理人及時進(jìn)點實施監(jiān)理

發(fā)包人應(yīng)在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時進(jìn)入工地開展監(jiān)理工作。

4.4 提供施工用地

發(fā)包人應(yīng)按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內(nèi)的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。

4.5 提供部分施工準(zhǔn)備工程

發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔(dān)的施工準(zhǔn)備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。

4.6 提供測量基準(zhǔn)

發(fā)包人應(yīng)按第27.1款和《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現(xiàn)場測量基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點及其有關(guān)資料。

4.7 辦理保險

發(fā)包人應(yīng)按合同規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由發(fā)包人投保的保險。

4.8 提供已有的水文和地質(zhì)勘探資料

發(fā)包人應(yīng)向承包人提供已有的與本合同工程有關(guān)的水文和地質(zhì)勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質(zhì)勘探資料負(fù)責(zé)，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負(fù)責(zé)。

4.9 及時提供圖紙

發(fā)包人應(yīng)委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內(nèi)向承包人提供應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)提供的圖紙。

4.10 支付合同價款

發(fā)包人應(yīng)按第33條、第35條和第36條的規(guī)定支付合同價款。

4.11 統(tǒng)一管理工程的文明施工

發(fā)包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本工程的文明施工，為承包人實現(xiàn)文明施工目標(biāo)創(chuàng)造必要的條件。

4.12 治安保衛(wèi)和施工安全

發(fā)包人應(yīng)按第29條的有關(guān)規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責(zé)。

4.13 環(huán)境保護(hù)

發(fā)包人應(yīng)按環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)審查承包人按第30條規(guī)定所采取的環(huán)境保護(hù)措施，并監(jiān)督其實施。

4.14 組織工程驗收

發(fā)包人應(yīng)按第52條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。

4.15 其他一般義務(wù)和責(zé)任

發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務(wù)和責(zé)任。

5 承包人的一般義務(wù)和責(zé)任

5.1 遵守法律、法規(guī)和規(guī)章

承包人應(yīng)在其負(fù)責(zé)的各項工作中遵守與本合同工程有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證發(fā)包人免于承擔(dān)由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責(zé)任。

5.2 提交履約擔(dān)保證件

承包人應(yīng)按第6條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔(dān)保證件。

5.3 及時進(jìn)點施工

承包人應(yīng)在接到開工通知后及時調(diào)遣人員和調(diào)配施工設(shè)備、材料進(jìn)入工地，按施工總進(jìn)度要求完成施工準(zhǔn)備工作。

5.4 執(zhí)行監(jiān)理人的指示，按時完成各項承包工作

承包人應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關(guān)的任何指示，按合同規(guī)定的內(nèi)容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外，承包人應(yīng)提供為完成本合同工作所需的勞務(wù)、材料、施工設(shè)備、工程設(shè)備和其他物品。

5.5 提交施工組織設(shè)計、施工措施計劃和部分施工圖紙

承包人應(yīng)按合同規(guī)定的內(nèi)容和時間要求，編制施工組織設(shè)計、施工措施計劃和由承包人負(fù)責(zé)的施工圖紙，報送監(jiān)理人審批，并對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負(fù)全部責(zé)任。

5.6 辦理保險

承包人應(yīng)按合同規(guī)定負(fù)責(zé)辦理由承包人投保的保險。

5.7 文明施工

承包人應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定文明施工，并應(yīng)在施工組織設(shè)計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。

5.8 保證工程質(zhì)量

承包人應(yīng)嚴(yán)格按施工圖紙和《技術(shù)條款》中規(guī)定的質(zhì)量要求完成各項工作。

5.9 保證工程施工和人員的安全

承包人應(yīng)按第29條的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設(shè)施和設(shè)備的安全，并應(yīng)采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產(chǎn)遭受損害。

5.10 環(huán)境保護(hù)

承包人應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應(yīng)按第30條的規(guī)定采取必要的措施保護(hù)工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其他因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產(chǎn)損失。

5.11 避免施工對公眾利益的損害

承包人在進(jìn)行本合同規(guī)定的各項工作時，應(yīng)保障發(fā)包人和其他人的財產(chǎn)和利益以及使用公用道路、水源和公共設(shè)施的權(quán)利免受損害。

5.12 為其他人提供方便

承包人應(yīng)按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關(guān)的其他各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外，有關(guān)提供條件的內(nèi)容和費用應(yīng)在監(jiān)理人的協(xié)調(diào)下另行簽訂協(xié)議。若達(dá)不成協(xié)議，則由監(jiān)理人作出決定，有關(guān)各方遵照執(zhí)行。

5.13 工程維護(hù)和保修

工程未移交發(fā)包人前，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)照管和維護(hù)，移交后承包人應(yīng)承擔(dān)保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需在保修期內(nèi)繼續(xù)完成，則承包人還應(yīng)負(fù)責(zé)該未完工程的照管和維護(hù)工作，直至完工后移交給發(fā)包人為止。

5.14 完工清場和撤離

承包人應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成工地清理并按期撤退其人員、施工設(shè)備和剩余材料。

5.15 其他一般義務(wù)和責(zé)任

施工協(xié)議書【篇10】

甲方：__________________

乙方：__________________

甲乙雙方就廠房（西邊新建廠房）工程水電安裝勞務(wù)分包事宜協(xié)商一致。特制訂本水電安裝分項工程協(xié)議書。其條款如下：

一、工程名稱：廠房（西邊新建廠房）

二、工程地點：

三、工程承包范圍：(散水范圍以內(nèi))

（1）室內(nèi)給水管道預(yù)埋及安裝；

（2）室內(nèi)排水管道預(yù)埋及安裝；

（3）室內(nèi)所有強(qiáng)電預(yù)埋及安裝；

（4）弱電預(yù)埋及安裝；

（5）防雷接地、局部等電位聯(lián)結(jié)安裝。

四、工期要求：

五、合同價款：

1、本合同價款為包工不包料。面積為880㎡，總價為壹萬叁仟元整(￥13000元)。該總價已包括人工（含養(yǎng)老金、工傷費、保險基金及待業(yè)保險、勞保費）機(jī)械、安裝部分輔材、施工安裝、調(diào)試等各項費用。

六、付款方式：

1、工程結(jié)束驗收合格后一次性付清。

七、關(guān)于材料供應(yīng)

1．乙方提供材料清單給甲方，甲方按材料購買材料。

2．乙方所用施工機(jī)具由乙方自備，并自行維修保養(yǎng)，費用由乙方承擔(dān)。

八、雙方職責(zé)：

1．甲方職責(zé)：

（1）按時提供施工工作面給乙方，提供給排水、電氣、消防及弱電安裝圖紙、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、設(shè)計通知、技術(shù)核定單等。

（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合管理施工現(xiàn)場，并指定相應(yīng)的施工員監(jiān)管施工工作，及有關(guān)簽證。

（3）甲方提供施工用水、電源連接點。

2．乙方責(zé)任：

（1）應(yīng)按照設(shè)計圖的要求及施工規(guī)范進(jìn)行施工，達(dá)到國家驗收標(biāo)準(zhǔn)，因質(zhì)量返工造成的損失由乙方承擔(dān)；

（2）乙方進(jìn)場人員無條件服從甲方的現(xiàn)場管理、調(diào)度，特別是質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現(xiàn)場文明施工方面的管理及調(diào)度。

（3）在沒有交付甲方前必須保護(hù)好成品。

（4）在施工過程中出現(xiàn)的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。

九、其他

1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效，未盡事宜，甲方和乙方共同協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，本合同承包范圍內(nèi)任務(wù)完成，結(jié)清余款后本合同即告終止。

2、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

施工協(xié)議書【篇11】

甲方：

乙方：

甲方現(xiàn)有商住房600平方米左右建筑工程，給乙方組織施工，考慮到乙方瓦工隊為民間組織，既無資質(zhì)等級證書，又無安全施工許可證，為確保安全、優(yōu)質(zhì)、高效地搞好該工程，分清責(zé)任、避免爭議，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商簽定如下協(xié)議：

一、工程工資費用：甲乙雙方協(xié)商，實行人員工資及費用大包干，數(shù)額為人民幣七萬元整，乙方必須完成主體工程中假二層以及輔助工程，其中包括所有地板磚、面磚、衛(wèi)生間、廚房間的配套設(shè)施，以及圍墻、滴水、室外地平、室內(nèi)鋼化涂料、外墻立幫柒(或面磚)等。

二、付款方式：瓦工隊住進(jìn)施工場地后，甲方預(yù)付生活費給乙方人民幣5000元，二層封頂結(jié)束后甲方預(yù)付給乙方工資人民幣XX0元整，主體工程(包括假二層)全部結(jié)束后，甲方預(yù)付給乙方工資人民幣XX0元整，輔助工程全部結(jié)束后甲方預(yù)付給乙方工資人民幣10000元整，余款15000元質(zhì)量保證金待半年后甲方認(rèn)可沒問題的全部結(jié)清，甲乙雙方經(jīng)濟(jì)往來均以條據(jù)為憑(上梁紅紙包和節(jié)餉飯、煙等計入工資但不需條據(jù))。

三、工期：從簽字之日起，除一層大梁和屋面凝固期外全部工程工期為60天(雨天順延)，甲乙雙方應(yīng)制定出晴雨表，延期每天罰款200元，提前每天甲方獎勵200元。

四、質(zhì)量及施工：乙方必須按建筑工程規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保甲方的建筑工程為優(yōu)良工程，施工中甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范操作提出整改意見(如立模板必須由專業(yè)人員施工、保持施工現(xiàn)場文明、整潔、腳灰回收干凈等)，因乙方責(zé)任，造成質(zhì)量隱患，或需返工造成材料浪廢和工期延長的，后果由乙方負(fù)責(zé)，對工程結(jié)構(gòu)改變或減少工程量的，如模板費、地板磚、面磚等，在工資總額中作相應(yīng)減少。

五、安全生產(chǎn)：按照誰組織施工誰負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的原則，乙方在施工期間發(fā)生任何大小事故(包括交通)，由乙方負(fù)責(zé)，費用自理，與甲方無關(guān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

六、其它事項：甲方須提供乙方簡易住所和施工現(xiàn)場的水、電，其余一切生活費用和施工用的模板、吊車、腳手等所有建筑設(shè)備以及用具均由乙方自行解決，費用自理，乙方所需建筑材料須提前二天向甲方提出，否則造成停工乙方負(fù)責(zé)。

七本協(xié)議書一式兩份，未盡事宜雙方協(xié)商解決，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章或按手印后生效。

甲方：簽字并蓋章或按手印

乙方：：簽字并蓋章或按手印

施工協(xié)議書【篇12】

甲方：____________

乙方：____________

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，結(jié)合工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

一、工程項目名稱：____

二、施工期限：開工日期：____年________月____________日；竣工日期：________年____月____日。

三、勞務(wù)人數(shù)：工程量最大時乙方提供不少于____________________名勞務(wù)人員；

四、承包方式：包人工。

五、承包范圍：

六、工程質(zhì)量：

七、施工工程內(nèi)容及費用計算方法：見附表工程量報價清單。

1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按甲方的技術(shù)指導(dǎo)及技術(shù)要求施工，對施工中遇到需變更的，必須及時通知甲方代表同意后，方可進(jìn)行施工。

2、所有施工工序及工程進(jìn)度均須嚴(yán)格按相關(guān)施工規(guī)范及甲方要求進(jìn)行，否則所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

3、甲方代表有權(quán)對乙方所做工程進(jìn)行各種形式的檢測，對未按要求和規(guī)范施工的，有權(quán)要求乙方無條件返工。

七、雙方職責(zé)

甲方職責(zé)：

1、針對具體工程，由甲方委派代表根據(jù)實際工程具體要求進(jìn)行施工。

2、施工前負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行安全、技術(shù)交底。

3、對乙方人員的現(xiàn)場管理、監(jiān)督，乙方工程量的審核、批準(zhǔn)。

4、甲方對乙方施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，要求乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范進(jìn)行施工。

乙方職責(zé)：

1、乙方負(fù)責(zé)確保按甲方施工進(jìn)度、質(zhì)量要求進(jìn)行施工。

2、乙方在施工時應(yīng)無條件服從甲方現(xiàn)場管理人員安排，如有問題應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向甲方現(xiàn)場管理人員反映。所有需要協(xié)調(diào)之處應(yīng)及時向甲方管理人員反映，以免耽誤工期。否則所有的責(zé)任由乙方自負(fù)。

3、乙方已完成的階段性工程量應(yīng)及時向甲方報驗，否則不予以支付階段性工程款。

4、乙方在施工中用料要本著節(jié)約精神，不得有浪費現(xiàn)象，，如發(fā)現(xiàn)有浪費、丟失、損壞現(xiàn)象，乙方須承擔(dān)一切損失和費用。（甲方一經(jīng)核實，在當(dāng)月進(jìn)度款給予扣除）

甲方：____________

乙方：____________

簽署日期：____________

施工協(xié)議書【篇13】

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

為貫徹安全第一，預(yù)防為主，綜合治理的方針，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，加強(qiáng)期間的安全管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確雙方的安全責(zé)任，確保項目施工操作人員的安全與健康，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，特簽訂本協(xié)議。

一、甲方安全生產(chǎn)管理責(zé)任

1、必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，落實各項安全技術(shù)措施要求，保證工程安全施工投入的有效實施。

2、甲方有為乙方提供施工所需的安全、技術(shù)、水文、地質(zhì)等資料的義務(wù)

3、協(xié)助乙方了解甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，協(xié)助乙方解決施工過程中碰到的各種涉及安全的問題。從思想上和組織上應(yīng)把乙方安全生產(chǎn)管理納入甲方統(tǒng)一的安全管理體系之中。

4、甲方有權(quán)要求乙方立刻撤走現(xiàn)場內(nèi)不遵守、執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、安全條例和指令的人員，無論在任何情況下，此人不得再雇傭于現(xiàn)場。

5、對不符合安全規(guī)定的，甲方安全管理人員有權(quán)要求停工，整改合格后方可繼續(xù)施工。

6、對違反安全生產(chǎn)、治安、消防、文明施工規(guī)定的行為，甲方依據(jù)相關(guān)規(guī)定有權(quán)對乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

7、甲方不得對乙方提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。

8、發(fā)生災(zāi)害事故時，甲方有義務(wù)及時通知事故可能波及乙方施工范圍的人員撤離。

9、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方工傷人員提供救護(hù)便利。

二、乙方安全生產(chǎn)管理責(zé)任

1、乙方必須貫徹執(zhí)行國家、山東省法律法規(guī)、條例、規(guī)定；遵守甲方的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)定及要求，并積極參加各種有關(guān)促進(jìn)安全生產(chǎn)的各項活動。

2、乙方是施工現(xiàn)場安全責(zé)任的主體，應(yīng)當(dāng)對施工安全全面負(fù)責(zé)，并接受甲方的統(tǒng)一監(jiān)督管理，乙方在施工中應(yīng)建立健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3、乙方不得將所承包工程轉(zhuǎn)包、分包或者以任何變相的形式轉(zhuǎn)包、分包給第三方。

4、乙方應(yīng)當(dāng)建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責(zé)任制，推行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

5、乙方項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)工程項目的施工安全，落實安全施工規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全施工投入的有效使用，并根據(jù)工程特點組織制定施工安全技術(shù)措施，消除安全事故隱患。及時、如實報告施工安全情況。

6、乙方應(yīng)當(dāng)為工程施工配置專職安全員。專職安全員應(yīng)當(dāng)持證上崗，并按規(guī)定獨立行使職權(quán)。

7、乙方應(yīng)當(dāng)落實勞動生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對本單位人員的安全施工教育和培訓(xùn)，如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，保證從業(yè)人員熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全施工規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識。未經(jīng)安全施工教育和培訓(xùn)合格人員，不得上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家規(guī)定的有關(guān)部門組織專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得上崗證書后，方可上崗作業(yè)。

8、乙方可根據(jù)自身需要組織其從業(yè)人員參與建設(shè)單位或甲方組織安排的安全教育培訓(xùn)等活動。

9、乙方必須依法為其從業(yè)人員辦理工傷保險或商業(yè)保險。10、乙方應(yīng)當(dāng)按照工程承包方式（專業(yè)分包或勞務(wù)分包）的不同為作業(yè)人員提供符合安全施工和技術(shù)規(guī)范要求的施工機(jī)具和勞動防護(hù)用品，并告知其正確的使用方法。乙方在采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備時，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全培訓(xùn)。

施工協(xié)議書錦集10篇

當(dāng)人們開始重視自身的合法權(quán)益是否得到保障時，合同可以保護(hù)民事法律關(guān)系，你知道簽訂合同需要包括哪些方面嗎？在這里小編提供了一篇涉及“施工協(xié)議書”的文章供大家參考，如果有需要可以翻看本文希望你喜歡！

施工協(xié)議書【篇1】

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商決定，由乙方負(fù)責(zé)甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質(zhì)量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執(zhí)行：

一、施工地址：金寶屯阿拉坦大街中段北側(cè) (原財政樓西側(cè)地，稅樓東20米).

二、施工標(biāo)準(zhǔn)：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進(jìn)行。施工以解決防漏為主。

三、施工面積：以屋頂實際施工面積為準(zhǔn)，經(jīng)雙方共同測量確認(rèn)施工面積為300平方米。

六、施工期限：自7月15日起至207月19日止。如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因?qū)е掠馄诘?，每逾期一日，日罰金人民幣100整。

八、施工要求：

1. 在施工過程中，應(yīng)該把安全責(zé)任放在第一位，乙方負(fù)責(zé)所有的施工安全責(zé)任。乙方在施工現(xiàn)場出現(xiàn)的安全事故或由于乙方在施工現(xiàn)場違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔(dān)。甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任。

2. 在施工過程中，乙方負(fù)責(zé)該棟樓住戶在樓頂放置的太陽能等設(shè)施移位的協(xié)調(diào)及安全事宜，施工過程中損壞太陽能等設(shè)施的由乙方承擔(dān)所有責(zé)任。

3. 在施工過程中，所產(chǎn)生的垃圾由乙方及時清理干凈。

4. 乙方因施工造成的其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。

九、付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經(jīng)測試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。

十、質(zhì)保責(zé)任：

1. 乙方應(yīng)保證使用材料的質(zhì)量屬實、保證施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。

2. 施工過程中或驗收過程中，因乙方在材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等方面的原因造成漏水的，乙方負(fù)責(zé)無償補修直至驗收合格。在施工過程中或驗收過程中因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

3. 質(zhì)保期責(zé)任：自防水工程結(jié)束并驗收通過當(dāng)日起算，最低質(zhì)保期限為5周年。在沒有人為破壞情況下，質(zhì)保期內(nèi)漏水的，乙方需免費在漏水24小時內(nèi)到場進(jìn)行施工整改和維修。因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無償進(jìn)行修復(fù)粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

十一、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)6份。

十三、本合同自簽訂之日起生效。

施工協(xié)議書【篇2】

甲方：

乙方：

年 月 日甲乙雙方簽訂了《 》（下稱：主合同），為確保主合同項下的建設(shè)工程施工項目的順利進(jìn)行，明確建設(shè)單位與施工單位的安全生產(chǎn)管理責(zé)任，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，并按照國家《安全生產(chǎn)法》、《治安管理處罰法》、《消防法》及相關(guān)法律法規(guī)的管理規(guī)定，依法簽訂以下治安防火安全協(xié)議，作為主合同的補充協(xié)議，以甲乙雙方共同遵守。協(xié)議內(nèi)容如下：

一、協(xié)議概況

1、甲方將建設(shè)項目中的移動、聯(lián)通、電信信號覆蓋基站工程由乙方承建，同時將安全生產(chǎn)、消防等安全管理責(zé)任一并發(fā)包給乙方。

2、甲乙雙方共同遵守國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)和企業(yè)內(nèi)部保衛(wèi)的法律、法規(guī)和條例，認(rèn)真執(zhí)行行業(yè)、企業(yè)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確雙方職責(zé)、責(zé)任。

二、甲方的責(zé)任

1、甲乙雙方各派專門人員組成施工現(xiàn)場安全管理小組，安全管理小組負(fù)責(zé)人由甲方指定。安全管理負(fù)責(zé)人每一周召集一次安全生產(chǎn)工作會議。

2、甲方對乙方的安全生產(chǎn)管理應(yīng)給予積極配合。

3、甲方指定現(xiàn)場安全管理部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項目安全管理工作，督促檢查乙方治安、消防、安全制度的落實情況，并有權(quán)對乙方治安防火制度落實過程中存在的問題提出糾正意見。

4、甲方對乙方所有安全設(shè)施、防火防盜設(shè)施進(jìn)行不定期檢查，并由甲方的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人監(jiān)督乙方安全、防火防盜制度的落實情況。

5、甲方安全管理部門需按照本協(xié)議的約定對乙方進(jìn)場施工的人員辦理施工證。

三、乙方的責(zé)任

1、乙方全面負(fù)責(zé)施工期間工地現(xiàn)場的安全管理工作，由于乙方施工管理松懈或施工人員違章操作等方面原因而造成的刑事治安案件、火災(zāi)事故和安全生產(chǎn)事故，應(yīng)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方可追究當(dāng)事人和乙方的責(zé)任。給甲方造成損失的，甲方可要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任，并可給與乙方警告、罰款、責(zé)令立即整改、賠償經(jīng)濟(jì)損失、解除承包合同的處理。

2、乙方確定 作為乙方本次工作的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)治安管理和防火安全教育，并組織定期、不定期檢查，發(fā)現(xiàn)隱患漏洞應(yīng)及時整改。

3、甲方負(fù)責(zé)人對乙方提出治安、消防、安全設(shè)施及制度的修改意見，乙方須在收到改正通知后的三日內(nèi)，按甲方提出的意見防范安全隱患、解決安全問題。甲方認(rèn)為施工現(xiàn)場存在重大隱患，有權(quán)責(zé)令停工整改，停工期間造成的損失及工程進(jìn)度滯后，由乙方自行負(fù)責(zé)和承擔(dān)。

4、乙方負(fù)責(zé)人在施工前要進(jìn)行安全專項檢查，熟知建筑立體結(jié)構(gòu)和平面布局，做好安全措施編制。

5、乙方需保證進(jìn)場施工人員符合以下條件，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用：

（1）在用工前負(fù)責(zé)對所有施工人員（含民工）進(jìn)行審查；

（2）負(fù)責(zé)對施工人員進(jìn)行崗前安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)；

（3）負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工人員開展法制教育和防火教育；

（4）負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工的各種工作人員進(jìn)行書面交底或相關(guān)防護(hù)技能的培訓(xùn)，明確重大危險點、危險源；

（5）乙方保證進(jìn)場施工的電工、電氣焊工、油漆工等特種工種人員具備上崗操作證。

如甲方發(fā)現(xiàn)乙方的施工人員不符合以上要求，甲方將對乙方處以 500 元罰款。

6、乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家消防安全規(guī)范和建筑安全要求，合理的配置消防器材，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部費用。

7、乙方保證向進(jìn)場施工的工人提供必要的防護(hù)設(shè)備（包括但不限于安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、防護(hù)網(wǎng)、防滑鞋、安全帶等），并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費用。

8、乙方派專人督促監(jiān)管并保證施工人員在施工現(xiàn)場不得私自拉接電線、插座；

如若發(fā)現(xiàn)乙方施工人員存在上述行為，甲方可對乙方處以 200 元的罰款。

9、乙方保證施工裝修工程及施工安全符合國家消防安全規(guī)范和建筑安全要求，所有人員進(jìn)入施工現(xiàn)場前必須到甲方安全管理部門按照規(guī)定辦理施工證，不按規(guī)定佩戴證件或無證者不得進(jìn)入工地施工。

10、乙方需要動用電焊、氣割或使用明火作業(yè)時，應(yīng)提前48小時向甲方提出申請，并將如何采取安全防護(hù)措施的方案報甲方審查。經(jīng)甲方審查批準(zhǔn)并辦理動火作業(yè)證后方可施工。如若乙方違規(guī)操作，甲方可對乙方處以 500 元罰款。

11、乙方派專人看管在施工現(xiàn)場存放的各類施工材料、設(shè)備及工具。如有丟失，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。同時，乙方保證在看管過程中：

（1）各種施工材料要分類堆放并碼放整齊。

（2）儲存易燃易爆危險品的，嚴(yán)格按照國家有關(guān)危險物品儲存條件管理，設(shè)立專庫并指派專人值班看管。

（3）存在火災(zāi)危險的工種作業(yè)區(qū)之間必須設(shè)立防火間距。

（4）每日收工前，必須將當(dāng)日產(chǎn)生的施工垃圾清理干凈并清運出場。

如由于乙方的看管疏忽給甲方造成損失，需向甲方賠償全部損失，同時甲方可對乙方處以 200 元罰款。

12、發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，乙方需采取各種有效措施疏散人員、保護(hù)事故現(xiàn)場，防止事故擴(kuò)大或發(fā)生次生災(zāi)害。如由于乙方未及時采取措施防止事故擴(kuò)大，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

13、乙方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定確保將生活費、工資等發(fā)放到自己職工手中，如因生活費、工資等問題引起法律糾紛，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。如給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償全部損失。

14、因乙方存在重大安全隱患被政府安監(jiān)部門、消防監(jiān)督部門等責(zé)令停止施工的，工程延期責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。

四、其 他

2、本協(xié)議系主合同的補充協(xié)議，主合同相關(guān)內(nèi)容與本協(xié)議不盡一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

3、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。

4、本協(xié)議書一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年 月 日 年 月 日

施工協(xié)議書【篇3】

尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委托擔(dān)任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現(xiàn)就其與被告福州某公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案發(fā)表如下代理意見：

一、關(guān)于廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進(jìn)度款。3、因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)全部由被告承擔(dān)。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預(yù)付款，工程正常開工建設(shè)。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區(qū)重新規(guī)劃、為考慮不確定因素之風(fēng)險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，并同意將合同工期延長因延遲付款的相應(yīng)天數(shù)?！咀C據(jù)1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建筑工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進(jìn)度款，并且該第三筆進(jìn)度款逾期達(dá)302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)?！咀C據(jù)1、11】

3、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協(xié)議，將工期約定為自該補充協(xié)議生效之日起算150個日歷日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應(yīng)當(dāng)支付第5筆進(jìn)度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達(dá)126天?！咀C據(jù)11】

4、【被告逾期支付工程進(jìn)度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設(shè)備供應(yīng)商訂立合同并支付了相應(yīng)款項，由于被告未能按約支付第6筆工程進(jìn)度款，導(dǎo)致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協(xié)議，由各供貨商向其開具增值稅發(fā)票才解決主要設(shè)備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發(fā)貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導(dǎo)致工期順延及原告窩工損失的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由被告承擔(dān)?！咀C據(jù)2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設(shè)計進(jìn)行變更，在20xx年1月20日將原設(shè)計的磚混結(jié)構(gòu)固定式的空壓機(jī)房變更為鋼結(jié)構(gòu)的機(jī)房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責(zé)于被告的設(shè)計變更和等待設(shè)計方案必然導(dǎo)致工期順延和停工。【證據(jù)13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀(jì)要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統(tǒng)調(diào)試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達(dá)137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產(chǎn)使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因?qū)е鹿こ逃馄?，也不會對被告使用該工程產(chǎn)生任何損失?！咀C據(jù)1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調(diào)取的供電合同、現(xiàn)場施工單等證據(jù)。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由于被告逾期至20xx年10月14日才供電，導(dǎo)致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程竣工之日。【證據(jù)41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉(zhuǎn)站工程工期完工。因被告未及時確認(rèn)新增工程導(dǎo)致停工和工程量增加必然導(dǎo)致工期順延。【證據(jù)14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日并需配合生產(chǎn)線施工進(jìn)度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格并收到發(fā)票后10日內(nèi)支付百分之95，其余作為質(zhì)保金在一年質(zhì)保期滿后支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認(rèn)可工程施工進(jìn)度及工程工期順延的責(zé)任在被告方的事實?！咀C據(jù)18】

10、【法律依據(jù)】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發(fā)包人的責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程質(zhì)量及性能完全符合合同約定。

1、廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站工程的設(shè)計是由原告按被告要求的性能委托國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)某某某某設(shè)計研究院進(jìn)行，其所提供的設(shè)計方案及該工程所采購的全部設(shè)備和材料均是通過被告的認(rèn)可后進(jìn)行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求?！咀C據(jù)1、11對賬明細(xì)】

2、該工程已于20xx年10月31日通過重車測試后即投入使用至今達(dá)19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關(guān)設(shè)備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量及性能符合合同約定。【證據(jù)28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉(zhuǎn)輸送及出庫能力主要由負(fù)壓抽吸機(jī)、螺桿式壓縮機(jī)和汽車衡等設(shè)備的性能決定，實際運行能力還受水位環(huán)境及操作人員的影響，在被告已對上述設(shè)備進(jìn)行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認(rèn)定該中轉(zhuǎn)站的性能達(dá)到了合同要求?！咀C據(jù)26、45、48】

4、退一步分析，如果該工程相關(guān)設(shè)備性能沒有達(dá)到合同約定，或者質(zhì)量不合格，則被告肯定要進(jìn)行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關(guān)性能進(jìn)行整改或維修的行為，也沒有在通知原告并在原告拒修的情況下自行進(jìn)行維修或委托第三方維修的事實，并且在20xx年11月3日確認(rèn)尚有質(zhì)保金506942.25元待保修期結(jié)束后支付原告，根據(jù)被告確認(rèn)該工程在20xx年10月31日通過測試后投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認(rèn)定該工程的性能完全符合合同約定并且運行良好?！咀C據(jù)41、44、】

5、根據(jù)20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協(xié)議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權(quán)與債務(wù)全部轉(zhuǎn)由被告履行，那么，即使該工程的相關(guān)性能沒有達(dá)到原被告合同的約定，那么，有關(guān)卸船能力沒有達(dá)到合同約定，則被告應(yīng)當(dāng)首先與杭州某某有限公司聯(lián)系或要求整改或退貨;有關(guān)輸送方面沒有達(dá)到合同約定的性能，則被告應(yīng)當(dāng)首先與南京某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;有關(guān)卸料出庫的性能沒有達(dá)到約定，則被告應(yīng)當(dāng)與福建某某有限公司聯(lián)系，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉(zhuǎn)輸送方面性能進(jìn)行維修或整改的要求，由此可以確認(rèn)，該工程的性能和質(zhì)量是符合原被告合同約定的?！咀C據(jù)19、48】

6、被告在該工程通過測試后，原告即先后五次發(fā)函要求辦理驗收手續(xù)，被告對原告要求驗收的函告均未予回復(fù)。原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩余工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發(fā)票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發(fā)票時，被告才以性能未達(dá)標(biāo)為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉(zhuǎn)站的質(zhì)量和性能完全符合約定。被告關(guān)于性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、克扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用并辦理結(jié)算后又提出未經(jīng)驗收及性能未達(dá)標(biāo)。【證據(jù)11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日，原被告雙方協(xié)議增加了散裝自控系統(tǒng)及控制柜增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設(shè)工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網(wǎng)絡(luò)電話監(jiān)控控制系統(tǒng)增設(shè)工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協(xié)商增加水泥中轉(zhuǎn)站庫下砌體工程施工發(fā)包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質(zhì)量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩余的371050元，說明被告關(guān)于工程性能未達(dá)標(biāo)或質(zhì)量不合格只是被告為達(dá)到拖延、克扣工程款的一個借口。【證據(jù)11、15、18】

8、【法律依據(jù)】依據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規(guī)定，即使該工程未經(jīng)竣工驗收或性能有問題，由于被告已投入使用，則被告不得以使用部分質(zhì)量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規(guī)定，工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試并由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達(dá)標(biāo)及未通過驗收只是其想達(dá)到拖延、拒付、克扣工程款的目的而找到一個借口，被告依法應(yīng)當(dāng)支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元并承擔(dān)其他損失。

三、關(guān)于拖欠工程款的數(shù)額。

原告于20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書后，被告已于20xx年3月17日出具對賬明細(xì)及證明，確認(rèn)主體工程總金額為9014845元，后期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關(guān)于主體工程總額9014845元及后期增加1150000元與被告一致，關(guān)于具體每筆款項的支付時間和數(shù)額也與被告一致，原告決算書和被告明細(xì)賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經(jīng)廈門某地法院調(diào)解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質(zhì)保金和工程款共計1174655.25元?！咀C據(jù)11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調(diào)解書】

四、被告提出根據(jù)合同約定應(yīng)當(dāng)先由原告提供發(fā)票才能付款、工程未經(jīng)驗收、性能未達(dá)標(biāo)等答辯意見是沒有法律依據(jù)的。

1、原告此前已就開具發(fā)票一事與被告協(xié)商，但被告要求原告開具增值稅發(fā)票方同意付款并拒絕接受原告的工程發(fā)票，原告為此于20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發(fā)票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發(fā)票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據(jù)證明】

2、由于原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，故根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規(guī)定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目工程合同書)無效，被告所依據(jù)的原告必需先提供發(fā)票才支付工程款的約定也是無效的。根據(jù)中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規(guī)定，依法確認(rèn)該工程質(zhì)量合格并由被告按雙方結(jié)算確認(rèn)的工程款數(shù)額支付拖欠的1174655.25元。至于開具發(fā)票是原告的法定義務(wù)，依法屬于國家稅務(wù)機(jī)關(guān)管轄范圍，人民法院不能就發(fā)票事宜進(jìn)行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規(guī)定出具工程發(fā)票。【證據(jù)1、41，法律依據(jù)中華人民共和國合同法第57條、58條的規(guī)定及最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規(guī)定】

綜上，由于被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進(jìn)度款、被告單方面原因?qū)е鹿こ滩糠猪椖吭O(shè)計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導(dǎo)致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試并運轉(zhuǎn)良好及原告五次要求辦理竣工驗收后拒絕辦理驗收手續(xù)并連續(xù)運行生產(chǎn)達(dá)一年之久后，以未經(jīng)竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，請求法院根據(jù)上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明

施工協(xié)議書【篇4】

為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，明確雙方的安全責(zé)任，確保施工中人身和設(shè)備安全，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。

第一條 工程項目：______區(qū)______工程

第二條 施工地址：____________

第三條 甲方安全責(zé)任

1、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。

2、甲方指派王樹國同志負(fù)責(zé)與乙方聯(lián)系安全生產(chǎn)方面的工作。

3、甲方有權(quán)對乙方參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)知識和安全工作規(guī)程的抽查。

4、乙方在施工中如發(fā)生特、重大事故，甲方有權(quán)督促乙方立即通知當(dāng)?shù)卣凸膊块T，要求派人保護(hù)現(xiàn)場；并有權(quán)要求乙方提供事故調(diào)查書面結(jié)論及處理意見。

5、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌氖鹿视杉追匠袚?dān)責(zé)任。

第四條 乙方安全責(zé)任

乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實履行以下安全責(zé)任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實、合法、有效。

2、乙方必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，必須制定相應(yīng)的安全管理制度；嚴(yán)格按照各種操作規(guī)程進(jìn)行操控作業(yè)。

3、施工期間，乙方應(yīng)設(shè)有專職安監(jiān)人員，（少于30人者設(shè)兼職）。乙方指派朱寶作為安全工作聯(lián)系人。

4、乙方用與本工程項目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品的數(shù)量和質(zhì)量必須滿足施工需要，乙方對因使用工器具不當(dāng)所造成的人員傷亡及設(shè)備損壞負(fù)責(zé)。

5、開工前，乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育。特種工作人員必須有有關(guān)部門核發(fā)的合格有效的上崗資格證書。

6、開工前，乙方應(yīng)組織人員對施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具等進(jìn)行檢查，確認(rèn)符合安全要求，一經(jīng)開工，就表示乙方已確認(rèn)施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設(shè)施設(shè)備、工器具符合安全要求并處于安全狀態(tài)。

7、乙方施工過程中需要使用電、水源，應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接。中斷作業(yè)或遇故障應(yīng)立即切斷有關(guān)開關(guān)，

9、乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。

10、乙方施工過程中發(fā)生人生傷亡、設(shè)備事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況，應(yīng)立即報告甲方，并積極配合調(diào)查。

第五條 違約責(zé)任

1、 由于甲方或乙方責(zé)任造成對方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財產(chǎn)損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

2、 合同履行中，發(fā)現(xiàn)乙方提供的有關(guān)資質(zhì)材料無效，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。

3、乙方未設(shè)置安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。

第六條 本協(xié)議執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商、調(diào)解解決；若經(jīng)協(xié)商、調(diào)解不能解決爭議的，任何一方可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

第七條 甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議。

第八條 本協(xié)議有效期限：

第九條 本協(xié)議一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份。

甲方（公章）：____________乙方（公章）：____________

甲方代表：____________乙方代表：____________

日期：______年______月______日

施工協(xié)議書【篇5】

施工單位：_______公司(以下簡稱甲方)

承包單位：_______有限公司(以下簡稱乙方)

經(jīng)甲方對乙方承建專業(yè)資格的考核，同意將公司____________防水工程委托乙方施工，為了明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，按照確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全的原則，協(xié)商確定如下協(xié)議條款共同遵守執(zhí)行。

一 、總則

1.工程名稱：__________________

2.工程地點：__________________

3.工程內(nèi)容：根據(jù)公司____________工程施工聯(lián)系單和設(shè)計變更通知單要求，__________________防水工程采用__________________防水涂膜(_________厚)，_________防水工程采用__________________防水涂膜(找平層上作基層處理)。

二、承包方式

乙方包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全、包進(jìn)度等總包方式。

三、工程造價

________________防水每平米_______元;___________________________防水每平米_______元。結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

乙方應(yīng)確保公司__________________防水工程達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格參照_________省防水工程新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)_________和_________市現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達(dá)到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。

五、雙方責(zé)任

1. 甲方責(zé)任：

(1)應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達(dá)到防水施工標(biāo)準(zhǔn)提交乙方施工。

(2)應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。

(4)甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改。

2.乙方責(zé)任：

(1)聽候甲方通知，即時將防水材料進(jìn)場，提交防水材料合格證、檢測報告及深圳市建設(shè)局頒發(fā)的準(zhǔn)用證，由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人抽檢合格后使用，必要時由甲方抽送市建科院檢驗合格后使用。

(2)配合市建公司梅林生活基地整體進(jìn)度，按甲方提出的施工計劃施工，除不可避免的因素外，不得人為拖延。

(3)應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章管理制度，不得有違規(guī)行為，否則接受甲方各種形式的處罰。

(4)應(yīng)嚴(yán)格按防水工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，并對工程保修三年。

六、付款方式

本工程無預(yù)付工程款，甲方按乙方進(jìn)度支付進(jìn)度款，待工程全部完工驗收達(dá)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)后甲方付至全部工程款的_______%給乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期滿后乙方無質(zhì)量問題，甲方支付余款。

七、其它

本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待三年保修期滿，甲方支付余款后，協(xié)議自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

甲方：(簽章)____________

代表：____________________

乙方：(簽章)____________

代表：____________________

施工協(xié)議書【篇6】

甲方：

乙方：

為落實國家有關(guān)各項安全管理規(guī)定遵照勞動部《企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》、建設(shè)部《建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》和關(guān)于安全管理若干規(guī)定等文件，杜絕一切事故的發(fā)生，甲乙雙方就安全問題達(dá)成以下協(xié)議，并嚴(yán)格執(zhí)行：

一、乙方在分包合同實施過程中，要堅持“安全第一，預(yù)防為主”的工作方針和“誰承包，誰負(fù)責(zé)；誰檢查，誰監(jiān)督；誰在崗，誰落實”的原則，建立安全管理體系和層層安全管理的責(zé)任制度，在執(zhí)行本合同過程中，乙方須有一位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并設(shè)立專職安全員。

二、乙方工作應(yīng)遵守工程建設(shè)及行業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定和安全標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行并組織實施，自行安排行業(yè)安全檢查人員，依法實施監(jiān)督與檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。

三、工程承包過程中發(fā)生安全事故時，乙方應(yīng)及時上報甲方，并由乙方承擔(dān)全部安全事故責(zé)任。

四、乙方要制定各項安全防范措施及安全操作規(guī)程；施工現(xiàn)場要配備消防器材和滅火器；施工人員必須按規(guī)定將防護(hù)用品佩帶齊全；特種作業(yè)人員必須持證上崗；施工現(xiàn)場及施工用房內(nèi)要符合“四防”（防觸電、防雷雨、防盜竊、防火）要求。

五、甲方有權(quán)對乙方的安全工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，必要時有權(quán)提出有關(guān)建議和整改意見，同時有義務(wù)對乙方的安全工作提出配合與協(xié)作。

六、在執(zhí)行分包協(xié)議過程中， 乙方所承擔(dān)的安全事故責(zé)任包括由此造成的一切損失及后果，主要包括：

1、財產(chǎn)損失：由于事故造成乙方財產(chǎn)損毀的，其損失由乙方自行負(fù)擔(dān)；由于事故造成甲方財產(chǎn)損毀的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)照價賠償。

2、人身傷亡：由于事故造成工作人員傷亡的，乙方負(fù)責(zé)一切善后處理工作，并承擔(dān)由此所發(fā)生的一切費用和賠償。

3、訴訟：由于事故造成人身傷亡或第三人之財產(chǎn)損失，引起爭議，產(chǎn)生訴訟的，除非法律有明確規(guī)定，乙方應(yīng)獨立應(yīng)訴，并承擔(dān)一切訴訟后果。

4、違約損失：由于安全事故造成工程合同不能履行，不能完全履行或不能按期履行的，乙方仍不能免除由此造成的違約責(zé)任。

七、乙方按本協(xié)議制定安全責(zé)任書，并嚴(yán)格執(zhí)行，若乙方違反本協(xié)議及安全責(zé)任書規(guī)定造成事故的發(fā)生，除向甲方支付合同總價1%～5%的安全違約金，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任，給甲方造成損害的，乙方還應(yīng)賠償由此造成甲方的一切損失。

八、未經(jīng)甲方批準(zhǔn)，乙方擅自將本協(xié)議內(nèi)全部（或部分）工作和責(zé)任轉(zhuǎn)包給任何第三方，造成的各類事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此造成的全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，除向甲方支付本合同總價150%的違約金外，還應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失，本協(xié)議自行終止。

九、本協(xié)議履行期間，協(xié)議雙方應(yīng)嚴(yán)格履行協(xié)議安全條款規(guī)定，任何一方不得擅自修改或隨意廢除，本協(xié)議作為施工合同補充協(xié)議與施工合同具有同等法律效力。

本協(xié)議作為分包合同附件，自各方簽訂之日起生效。

甲方蓋章： 乙方蓋章：

甲方負(fù)責(zé)人： 乙方負(fù)責(zé)人：

簽訂日期： 年 月 日

施工協(xié)議書【篇7】

______施工隊（以下簡稱甲方）：

代表：

地址：

電話：

______施工隊（以下簡稱乙方）：

代表：

地址：

電話：

風(fēng)險提示： 合作的方式多種多樣，如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容，相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。 本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實踐中，需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。

根據(jù)《中華人民共和國國合同法》及電力建設(shè)相關(guān)規(guī)定，遵循平等、雙贏、自愿、公平公正和誠實守信的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方與方共同合作______電力工程項目簽訂本合作協(xié)議。

一、工程概況及合作方式

1、工程名稱：

2、工程地址：

3、合作時間：從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

風(fēng)險提示： 應(yīng)明確約定合作方式，尤其涉及到資金、技術(shù)、勞務(wù)等不同投入方式的。同時，應(yīng)明確各自的權(quán)益份額，否則很容易在項目實際經(jīng)營過程中就責(zé)任承擔(dān)、盈虧分擔(dān)等產(chǎn)生糾紛。

4、合作方式：

（1）甲方施工隊負(fù)責(zé)從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的電力工程施工，占股_______％。

（2）乙方施工隊負(fù)責(zé)從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的電力工程施工，占股_______％。

二、進(jìn)場時間

1、甲方施工隊進(jìn)場時間：_____年_____月_____日。退場時間：_____年_____月_____日。

2、乙方施工隊進(jìn)場時間：_____年_____月_____日。完工時間：_____年_____月_____日。

三、雙方的權(quán)利義務(wù)

風(fēng)險提示： 應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù)，以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。 再次溫馨提示：因合作方式、項目內(nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致，應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行擬定。

1、甲乙雙方應(yīng)按時進(jìn)場施工，按時完成工程項目。

2、甲方施工隊退場時應(yīng)清理施工現(xiàn)場，并指派專業(yè)人員與乙方施工隊進(jìn)行工程交接。

3、甲乙雙方都應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國家和電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)安全與衛(wèi)生的法律、法規(guī)、條例和制度，并根據(jù)實際情況制定實施細(xì)則，但不得與上級規(guī)定相抵觸，不得降低安全標(biāo)準(zhǔn)。

4、雙方應(yīng)根據(jù)國家和電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定建立有健全的安全管理機(jī)構(gòu)，落實崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

5、甲方應(yīng)給予乙方施工提供必要的技術(shù)資料，并盡力提供便利的施工條件。

6、工程安裝使用的設(shè)備材料由各自施工隊伍負(fù)責(zé)，并制作報表以便結(jié)算時核對。

四、工程驗收

1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向供電部門和甲方提供完整竣工資料，并組織驗收，依是否通過電力部門驗收為準(zhǔn)，但違法違規(guī)通過驗收的除外。

2、驗收不合格的部分，由施工時負(fù)責(zé)的施工隊伍負(fù)責(zé)。不合格的部分應(yīng)采取修理、更換等補救措施。如果工程達(dá)不到合同要求，不合格施工的隊伍應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，合格的那一方施工隊不負(fù)責(zé)任。

五、工程價款與支付方式

1、工程總價：_______元整。（大寫______元整），工程變更以實際發(fā)生增減工程量進(jìn)行決算。

2、本工程所有款項采用銀行承兌方式支付。

3、該項目所得利潤根據(jù)合作方所占的不同股權(quán)比例分成，其中甲方占股權(quán)分成______%，乙方占股權(quán)分成______%。

六、違約責(zé)任

風(fēng)險提示： 合同的約定雖然細(xì)致，但無法保證合作方不違約。因此，必須明確約定違約條款，一旦一方違約，另一方則能夠以此作為追償依據(jù)。

1、在合作期內(nèi)，項目合作雙方中任一方未經(jīng)其對方協(xié)商認(rèn)可擅自退出該合作項目，導(dǎo)致工程施工進(jìn)程有困難或者工程無法按時完工的，違約方同時賠償被侵害方的損失和其他因違約方違約而支出的必要損失。

2、合作方如有一方違反本協(xié)議，則其他方有權(quán)取消與違約方的合作并追究違約方的一切經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。

七、爭議解決

凡有關(guān)本協(xié)議或執(zhí)行本協(xié)議而發(fā)生的一切爭執(zhí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如不能解決，雙方同意通過_________仲裁委員會進(jìn)行仲裁。該仲裁委員會做出的裁決是最終的，甲乙雙方均應(yīng)受其約束，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。

八、其他

1、未盡事宜及雙方發(fā)生糾紛，雙方本著友好互惠態(tài)度進(jìn)行協(xié)商補充解決。

2、本協(xié)議一式_____份，自雙方簽字日起生效，雙方各執(zhí)_____份，均具同等法律效力。

3、本協(xié)議履行地點：__________。

甲方（簽章）：

代表人（簽字）：

______年______月______日

乙方（簽章）：

代表人（簽字）：

______年______月______日

施工協(xié)議書【篇8】

施工單位(甲方)

設(shè)備管理單位(乙方)

雙方根據(jù)沈鐵辦發(fā)( ) 號關(guān)于印發(fā)《沈陽鐵路局營業(yè)線施工及安全管理細(xì)化辦法的通知》要求，為保證鐵路運輸正常運行，施工時確保行車安全，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議：

一、工程概況：

1、施工項目：提速改造工程。

2、作業(yè)內(nèi)容：線路、橋涵附屬。

3、地點和時間

地點：

時間： 年 月~ 年 月。

4、影響范圍：

二、施工責(zé)任地段和期限

施工責(zé)任地段：

。

期 限： 年 月~ 年 月。

三、甲乙雙方的責(zé)任與義務(wù)：

1、 提速改造工程線路、橋涵附屬施工過程的監(jiān)督和各單位協(xié)調(diào)。

2、 施工范圍內(nèi)涉及相關(guān)電務(wù)設(shè)備均屬安全防范內(nèi)容。

3、甲乙雙方共同執(zhí)行部、局有關(guān)施工安全管理規(guī)定，執(zhí)行路局批準(zhǔn)的《施工方案》和計劃，落實措施，確保安全。

四、安全權(quán)利及義務(wù)：

1、施工時，甲方要科學(xué)制定施工方案，建立完善的施工安全責(zé)任制，落實施工安全措施和責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究，確保行車安全。乙方在甲方施工過程中積極配合并做好監(jiān)督和檢查工作。

2、依據(jù)施工平面圖，甲方向乙方介紹施工的時間、地點、施工工藝，使乙方明確施工有可能給地下隱蔽帶來損害和不良后果，做好防范。乙方向甲方提供地下隱蔽設(shè)施的分布和埋設(shè)深度等情況，必要時畫出示意圖，使甲方明確地下設(shè)施的`分布、走向、埋深等，使之作出適宜的防范措施。

3、在施工當(dāng)日，乙方向施工現(xiàn)場派出監(jiān)護(hù)人員，對甲方施工進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，若甲方發(fā)生有危及地下設(shè)施安全的行為和傾向時，乙方有權(quán)向甲方提出糾正，在必要的時候可責(zé)令甲方停工處理。如乙方因故不能到現(xiàn)場配合，乙方應(yīng)提前24小時告之甲方，使甲方不得擅自施工，如擅自施工，由此造成的一切后果和全部損失由甲方負(fù)責(zé)。

4、乙方派出人員熟悉并掌握地下設(shè)施的分布走向、埋深，正確指導(dǎo)甲方人員施工，因乙方派出人員指導(dǎo)失誤造成的不良后果，由乙方擔(dān)當(dāng)責(zé)任和損失。

5、由于甲方施工等原因而使地下設(shè)施發(fā)生損壞時，甲方應(yīng)積極采取必要措施及時予以搶修，乙方要積極配合，其修復(fù)費用由甲方承擔(dān)。

6、乙方應(yīng)對甲方的施工方案及施工封鎖計劃及時審查會簽，簽字后方可上報。并在施工當(dāng)日，向施工現(xiàn)場派出監(jiān)護(hù)人員對甲方施工進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

7、如因隱蔽設(shè)施埋設(shè)時間過長等原因乙方不能提供準(zhǔn)確的位置時，甲方在施工前，要在乙方的指導(dǎo)下進(jìn)行“井”字形開挖，以探明電纜的走向、埋深。開挖過程中，甲方要聽從乙方的指揮，不得野蠻開挖，不得使用機(jī)具開挖。

8、施工期間人身安全由甲乙雙方各自負(fù)責(zé)。

五、違約責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償辦法：

因甲方施工造成營業(yè)線設(shè)備損壞和影響行車安全構(gòu)成行車事故的，視具體情況，甲方要承擔(dān)全部或主要責(zé)任，并按實際損失賠償所發(fā)生的費用。對未經(jīng)乙方同意或監(jiān)護(hù)人員未到現(xiàn)場擅自施工及違反施工程序、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成的行車事故甲方負(fù)全部責(zé)任，并賠償全部的直接和間接損失。

六、安全監(jiān)督及配合費用

1、按沈陽鐵路局下發(fā)的有關(guān)文件執(zhí)行。

七、其他未盡事宜有雙方協(xié)調(diào)解決。

施工單位(甲方)意見：

負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日設(shè)備管理單位(乙方)意見：負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日建設(shè)單位意見：

負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日

局建設(shè)單位主管部門意見：

負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日局設(shè)備管理(運輸)部門意見：負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日局安全監(jiān)察室意見：

負(fù)責(zé)人： 職務(wù)：

年 月 日

施工協(xié)議書【篇9】

發(fā)包人(甲方)： ************************

承包人(乙方)： **************************

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定，本著平等、公平、互惠、互利的原則，結(jié)合本工程具體事宜，經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同，當(dāng)事人雙方必須全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任，任何一方不得擅自變更或解除。

二、工期要求：工期自XX年10月1日至XX年1月15日，施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。

2、使用材料： 彩色有機(jī)硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑 。

②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有機(jī)硅涂料刷完裂縫后，將嵌縫帶沿裂縫處貼實，隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結(jié)合，嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用，增強(qiáng)防水層彈性。

③工藝流程：用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物，施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。

②施工方法：將瓷磚接縫處的細(xì)微小洞用堵漏劑填實后，將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上，溶液在四小時后即形成一層透明防水隔離層，本溶液防水能保留原瓷磚顏色。

③工藝流程：用毛刷和膩子刀將外表面清理干凈，施工人員用吊繩及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。

五、質(zhì)量要求：

1、乙方嚴(yán)格按照甲方書面或口頭交底，按照施工工藝進(jìn)行規(guī)范施工，做到

確保優(yōu)良工程。

2、保質(zhì)期五年，保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的質(zhì)量問題由甲方出資維修。

六、結(jié)算價格及付款方式：

1、施工價格及要求：根據(jù)雙方協(xié)商 勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認(rèn)可后的工程量維修費用貳佰貳拾(￥220)元每戶;勝大花園c區(qū)一期住宅按壹仟柒佰陸拾(￥1760)元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據(jù)《屋面防水工程技術(shù)規(guī)范》及《防水涂料技術(shù)規(guī)范》之標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。

2、付款方式： 維修施工時料費及人工費由乙方預(yù)支，工程結(jié)束后的兩個月后內(nèi)結(jié)清維修工程款的.90剩余維修款做為維修保證金，在保修期結(jié)束后的兩個月內(nèi)支付。

七、本工程在施工過程中，甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全，出現(xiàn)任何責(zé)任事故均由乙方負(fù)責(zé)。

八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。

九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。

十、本合同一式 4 份，甲乙雙方各執(zhí) 2 份。

十一、未盡事宜，另行協(xié)商。

施工協(xié)議書【篇10】

甲方：江西弘基國力汽車集團(tuán)

乙方：江西昌建建設(shè)工程集團(tuán)有限公司

為明確甲、乙雙方權(quán)利、責(zé)任關(guān)系，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī)，并結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：南昌市車管所院內(nèi)擋土墻工程

二、工程地點：南昌市車管所

三、工作內(nèi)容：按甲方提供的施工圖紙及施工說明上的要求認(rèn)真施工，砼塊砌筑用砂漿不低于M5;砼塊就地取材,每20m設(shè)100mm寬的伸縮縫，墻體內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)留有￠100的泄水孔，梅花均布。

四、工程承包范圍：

按甲方提供的施工圖紙和指定的范圍。

五、合同工期：

合同工期總?cè)諝v天數(shù)20天。(如遇不可抗拒因素、工期順延)

六、工程質(zhì)量及技術(shù)要求：

本工程嚴(yán)格按《擋土墻工程施工及驗收規(guī)范》GBJ201-83、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標(biāo)準(zhǔn)》GBJ301-88、《地基與基礎(chǔ)工程施工及驗收規(guī)范》GBJ202-83等進(jìn)行施工和驗收。竣工資料為一式二套。

七、合同價款：

本合同采用單價合同，即乙方完成合同約定承包范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的費用按中標(biāo)單價按實結(jié)算(見附表1,2)。工程完工后，經(jīng)甲方

檢查驗收，現(xiàn)場實測簽字為準(zhǔn)辦理結(jié)算。

八、工程付款方式：

甲方在乙方工程竣工驗收后一周內(nèi)付工程總造價的95%，剩余5%作為工程質(zhì)保金一年后付清。

九、甲方協(xié)助乙方協(xié)調(diào)施工單位與本工程的有關(guān)事宜。

十、安全事項：

乙方進(jìn)場后要嚴(yán)格落實安全責(zé)任，認(rèn)真施工;期間所發(fā)生的一切安全事故乙方自負(fù)均與甲方無關(guān)。

十一、乙方需保質(zhì)保量按期完工，不得隨意拖延、推諉工期，如有上述現(xiàn)象造成未如期完工，按逾期一天罰款1000元處理;

十一、未盡事宜雙方協(xié)商;本合同一式貳份，甲乙雙方各一份。

甲方：(公章) 乙方：：(公章)

辦公地址： 辦公地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

年 月 日 年 月 日

施工協(xié)議書

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，越來越多人開始強(qiáng)調(diào)合同的必要性。簽訂的合同要選擇具有法律效應(yīng)的。我們認(rèn)真推薦“施工協(xié)議書”這篇文章希望您會喜歡，請將這個網(wǎng)頁添加到你的收藏列表中方便下次查找！

施工協(xié)議書【篇1】

承建人(乙方)：____________________

甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達(dá)成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴(yán)格執(zhí)行，共同遵守。

一、承建方式

1、甲方將其住宅主體工程和裝修工程以全包的方式給乙方承建，包工價一次性包死，每平方米價為：__________元人民幣，總包工價約為____________________元人民幣。

不允許轉(zhuǎn)包給第三方承建。

工程在建設(shè)過程中，因市場發(fā)生變化，原材料上漲或下降，必須嚴(yán)格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價;

2、乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具及施工用的一切建筑材料等。

甲方負(fù)責(zé)驗收，不合格不用;

3、乙方自帶施工工具和設(shè)備;

4、乙方施工人員飲食基本自理;

5、建房工期：建房工期為90天，施工日期由簽訂合同之日算起。

二、施工安全要求

1、乙方明確自己有與承攬建設(shè)的私人住宅工程相應(yīng)的建筑資質(zhì)，而且明確其施工人員也具有相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和資歷，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。

按甲方設(shè)計圖紙。

2、乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴(yán)格按照抗震安居房屋建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建房，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，消除安全事故的隱患。

乙方進(jìn)場天后，甲方按乙方工作量，支付部分生活費給乙方，每施工完成一層樓面，按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方，余款待主體工程完成驗收合格后十天內(nèi)一次性付清給乙方。

3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、等價有償、誠實信用的原則基礎(chǔ)上、經(jīng)充分協(xié)商一致。

如有此類情況出現(xiàn)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。

4、乙方負(fù)責(zé)辦好勞動保險，施工中如發(fā)生事故，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任與費用。

三、工程概況及要求

甲方需建蓋__________路(門牌號碼)__________本宅房子，房屋方位：建筑面積約__________2，占地面積__________2，建筑總高度__________,第一層內(nèi)空高度__________。

第二層內(nèi)空高度__________。

層數(shù)2層;結(jié)構(gòu)類型為磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)類型為等式基礎(chǔ);外墻瓷磚，內(nèi)墻抹灰做仿瓷漆，地面采用防滑地磚及強(qiáng)化木地板，樓梯地磚，房頂樓板現(xiàn)澆并做防水隔熱。

條、甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明：甲方為武漢市江岸區(qū)后湖鄉(xiāng)趙家條尾村被拆遷居民，根據(jù)國家拆遷法規(guī)定，甲方于20__年11月與武漢福洪拆遷有限職責(zé)公司簽訂了房屋拆遷補償安置協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議規(guī)定，甲方依法取得武漢市江岸區(qū)后湖一路“小區(qū)項目還建房面積377。其中90—135平米共套普通住宅，該小區(qū)目前處于基礎(chǔ)施工建設(shè)階段。該房屋為武漢勝華實業(yè)有限公司開發(fā)管理。

要求：

1、乙方在甲方要求的房屋結(jié)構(gòu)上合理設(shè)計房屋圖紙和計算實物工程量。

2、設(shè)計的圖紙經(jīng)過甲方審核后方可開工。

3、乙方在開工前應(yīng)提供給甲方建筑圖紙復(fù)印件(房屋平面結(jié)構(gòu)圖紙。

房屋建筑圖紙(建筑，結(jié)構(gòu)，設(shè)備施工圖)，材料清單工程進(jìn)度表等留存在甲方。

四、建筑工程要求：

1、地基類型與柱梁板墻門窗檐樓道房頂?shù)倪x材，用料，尺寸的要求

(1)主體結(jié)構(gòu)選材水泥標(biāo)號高增水泥325#、鋼精型號、沙石見具體尺寸。

乙方應(yīng)做到水泥與其它材料配比合理(符合國家建筑工程質(zhì)量規(guī)范)，所有材料不得影響工程質(zhì)量。

(2)地基：地基為等式基礎(chǔ)，地基深度為2米，在地基之上架高50公分(三個臺階，每個房間都設(shè)有通風(fēng)口)，一樓底層地板用水泥現(xiàn)澆。

條、甲方對買賣權(quán)的聲明：甲方保證該房屋是貼合國家及武漢市房屋產(chǎn)權(quán)交易的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)，并保證所賣房屋產(chǎn)權(quán)真實屬甲方所有，沒有虛構(gòu)房屋產(chǎn)權(quán)或超過還建面積賣房，甲方自愿將該房屋出售給乙方。

(3)四角柱(采用8根￠18鋼筋)4根，小柱子規(guī)格200×200(采用6根￠16鋼筋)14根，地圈梁筋鋼筋采用5根￠22鋼筋;箍筋采用￠6;圈梁下柱子墩子1.5米×1.5米，篩子筋采用￠12;箍筋間距20×20。

條、甲方為該房屋所有權(quán)負(fù)全責(zé)，甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛，抵押債務(wù)等，所有涉及房產(chǎn)共有、產(chǎn)權(quán)抵押和其他經(jīng)濟(jì)糾紛甲方均在本次交易前辦妥，如有上述未清事項，由甲方承擔(dān)全部職責(zé)。

(4)二層層高為3.3米，圈梁4根，鋼筋￠14，箍筋￠6，間距20×20，二層圈梁高度200×400，板筋采用主筋￠8，副筋￠6，間距15×15，頂層圈梁和二層圈梁相同。

條、甲方確保在與開發(fā)商簽訂一手房合同時將所賣房屋產(chǎn)權(quán)直接更名到乙方名下，如因各種原因甲方不能完成與開發(fā)商簽訂一手房合同時直接更名為乙方。

(5)板：樓面，樓梯一次性現(xiàn)澆，樓板厚度不小于100，鋼筋雙層網(wǎng)?8;樓板承重梁：250600，鋼筋?25。

每平方房屋建筑面積為人民幣肆仟伍佰元整(4500元㎡)，房屋成交總價約為人民幣肆拾萬元整，實際成交總價格按房產(chǎn)證所載建筑面積乘以4500元計算。實際建筑面積以房產(chǎn)登記機(jī)關(guān)實際測定面積為準(zhǔn)。

鋼筋用標(biāo)準(zhǔn)沙鋼或永鋼，水泥用325#標(biāo)準(zhǔn)水泥。

(6)墻：砌體材料采用當(dāng)?shù)赝ㄓ貌牧希?5混合砂漿砌筑，承重墻為48墻，內(nèi)墻為?墻。

內(nèi)墻粉刷好;內(nèi)裝修：廚房、伙房、衛(wèi)生間，立面均貼200×300白瓷面磚。

其余內(nèi)墻面均為水泥砂漿抹面，刮白膩子二道，仿瓷涂料。

廚房、洗手間、樓梯和樓道采用單價50元的地磚。

主樓外墻磚、圍墻的內(nèi)外墻磚，墻體轉(zhuǎn)角及與隔墻連接處，每10皮磚設(shè)墻體拉接筋一處。

(7)門窗檐：門窗須要有門窗套，窗戶采用雙層窗，材料為海螺牌塑鋼窗，底層住房設(shè)防盜鋼欄。

窗戶規(guī)格為1.8×1.8共12面，每扇窗戶都安裝窗簾軌。

樓梯間、佛堂、廚房和廁所可采用標(biāo)準(zhǔn)窗戶。

門和門框采用米林當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的木門，款式以出廠廠家為標(biāo)準(zhǔn)。

門和門框重新漆色，顏色奶白色。

窗檐和屋檐采用當(dāng)?shù)赝ㄓ貌厥窖b飾。

(8)樓道：樓道墻面采用與居室相同的仿瓷漆，地面采用地磚。

(9)房頂：屋頂需要設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的樓梯間，樓梯間內(nèi)設(shè)照明及電源插座等;預(yù)留水箱管道(室內(nèi)給水水管及自來水管)、屋頂四角安裝避雷針并與屋頂女兒墻及建筑接地鋼筋網(wǎng)焊接連通。

實際面積不足時，按照差異面積退款，超出平方米部分按照先期計價方式由乙方另行支付。本次成交價格4500元為既定不變價格。

屋頂樓板采用現(xiàn)澆，地面做防水隔熱，抹灰找平。

屋面排水采用管排至地面，管徑100。

四周女兒墻高1米，貼外墻瓷磚。

(10)其它：衛(wèi)生間，廚房的貼面、外墻涂料、防水涂料由乙方負(fù)責(zé)施工。

材料及人工都包含在工程總價內(nèi)。

乙方不得在工程期間任意加價，或未經(jīng)甲方同意擅自更改材料及工程結(jié)構(gòu)，由此所產(chǎn)生的一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

乙方要做到三通一平，水、電、道路、排污系統(tǒng)接通，平整地面;

(11)乙方在澆灌混凝土?xí)r應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)、精心施工，如澆灌混凝土主筋超出五公分，誤差梁、柱、磚體、整體偏差超過五公分，甲方有向乙方提出誤差地方重新改建的權(quán)利，乙方必須無條件執(zhí)行并承擔(dān)所需材料費用;

乙方于20__年3月日將首付款(定金)人民幣拾萬元整交付甲方，付款當(dāng)天甲方開出收款收條給乙方，第二筆房款人民貳拾伍萬元整于甲方將本合同所述房屋完全過戶(更名)到買房人名下后5日內(nèi)付給甲方，第三筆(尾款)房款人民幣伍萬元整于甲方將本合同所述房屋辦完所有手續(xù)并將房屋鑰匙交給買房人3日內(nèi)付給甲方。甲乙雙方同意以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬付款方式分次付款，乙方每次付款時甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數(shù)額及款項用途。

(12)地基、主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺等與主樓相關(guān)聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程頂層層面加漿磨光;包含主樓外側(cè)的圍墻、門墩、排污管道等工程;

條、優(yōu)先選房約定，甲方應(yīng)在接到開發(fā)商通知選房應(yīng)及時通知乙方，保證乙方在第一時光(15分鐘內(nèi))收到選房信息。

2、照明設(shè)計說明(一般用于照明，插座，家用電器線須分開管理)

(1)采用一相二線50220電壓供電，進(jìn)戶線采用鋼制支架架空引來，支架在樓房主體提前預(yù)埋。

(2)進(jìn)戶線處做重復(fù)接地處理,利用上下圈梁鋼筋焊接引至地下。

(3)導(dǎo)管穿線管保護(hù)，在磚墻內(nèi)暗設(shè)，管徑選擇：2×2.5，中15，3-4×2.5，中20。

(4)配電箱為鐵制成品暗裝，設(shè)置位置自定，暗箱開關(guān)中心距地1.4，暗箱插座中心距地0.3，櫥房，衛(wèi)生間暗裝插座中心距地1.5。

條、房屋交付：甲方應(yīng)在收到開發(fā)商通知領(lǐng)取房屋鑰匙及附帶的相關(guān)票據(jù)資料2天內(nèi)將拆遷安置房屋相關(guān)的所有手續(xù)和該房屋有關(guān)的文件及票據(jù)交付乙方。

具體設(shè)置位置及數(shù)量按甲方要求而定。

3、供排水設(shè)計說明

(1)給水設(shè)計說明：冷水采用自來水供水，供水水管主管采用直徑為50的鋁塑管，由乙方重新從供水主管引入。

條、逾期過戶(更名)的職責(zé)：甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋產(chǎn)權(quán)過戶(更名)到乙方名下，應(yīng)視為甲方違約，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。

(2)排水排污設(shè)計說明：采用管排水，與外部管道接通，配合土建預(yù)留安裝洞及套管施工。

4、部分材料要求

(1)水泥：采用高增水泥：上下圈梁，坡挑檐均使用425標(biāo)號水泥，其余使用325標(biāo)號水泥。

(2)鋼筋：均按圖紙要求(大梁中間配置彎起筋一根)。

(3)電線：銅制，電線一般為單股銅芯線，也可以選用多股銅芯線，比較方便電工穿線管。

1.5平方的電線一般用于燈具和開關(guān)線，電路中地線一般也用，雙色線較多，以便于區(qū)分顏色。

2.5平方銅芯線一般用于插座線和部分支線，4平方銅芯線用于電路主線和空調(diào)、電熱水器等的專用線。

(4)水管：按照當(dāng)?shù)赝ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)，進(jìn)水管采用鋁塑管或__________，排水排污采用管。

5、其它裝修要求說明：

(1)住房外墻四面貼墻磚，墻磚規(guī)格為90×140，每塊價格在2～3元;居室內(nèi)墻采用仿瓷漆，廚房和衛(wèi)生間采用瓷磚。

條、甲方逾期交付房屋的違約職責(zé)：甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付給乙方，乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約金。違約金按乙方已支付房價款金額的百分之三十向乙方支付違約金，合同繼續(xù)履行，則視為甲方不履行本合同。

(2)所有房間地面均鋪強(qiáng)化木地板及地板磚，檔次及色澤自定。

室內(nèi)除廚房、洗手間外，共__________間采用單價__________元木紋強(qiáng)化木地板，包括踢腳線(顏色和款式與江邊住家相同)。

買賣房屋辦理到乙方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費用均由甲方承擔(dān)。辦理到乙方名下后。

(3)吊頂材料為600×600石膏板(均價__________元)，龍骨采用鋁合金或木架。

客廳吊頂采用木板造型，主體顏色為白色，邊線為紅色(與江邊住家相同);伙房吊頂采用彩色成板拼接;廚房和衛(wèi)生間采用扣板。

在本合同簽訂和乙方實際接收該房屋相關(guān)手續(xù)之日起，甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定協(xié)助開發(fā)商向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)，如因甲方的過失造成乙方不能在國家規(guī)定的期限內(nèi)取得房屋產(chǎn)權(quán)證書，乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起5天內(nèi)將乙方已付款全額退還給乙方。

(4)廚房需做水泥操作臺面(表面貼白色瓷磚)，安裝水管、水槽、地漏等相應(yīng)設(shè)施;

(5)浴室四面安裝瓷磚，吊頂采用扣板和配套的浴霸;地面配地漏并安裝防滑瓷磚，洗手臺子、拖把臺子、便池、進(jìn)出水水管道，樓上衛(wèi)生間包括儲水箱，地面需做防水處理。

甲方是 共 人，委托代理人為 即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證本房屋。

(6)弱電線路安裝包括閉路線、電話線、網(wǎng)線等三線，規(guī)格按國家標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量。

弱電配電箱要求與強(qiáng)電配電箱類似，電話線和網(wǎng)線采用類線，閉路線采用75Ω同軸電纜，連接到統(tǒng)一的弱點配電箱內(nèi)壓接電纜頭，保證線路暢通，同時外部閉路線、電話線和網(wǎng)線也先引入到弱電箱內(nèi)搭接。

條本合同需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān) 公證處公證;但本合同不經(jīng)過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(20__年3月日)起生效。

客廳需要兩面提供閉路插座。

電源開關(guān)及插座等采用入墻式暗裝，品牌為松諾牌。

(7)燈具：客廳采用單價__________元的吊燈或吸頂燈，其它臥室采用單價200以內(nèi)吸頂燈，其它廚衛(wèi)、樓梯、走廊等地方采用普通燈具照明，樓梯采用聲控開關(guān)或雙開關(guān)以便使用。

條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽定本合同，簽定本合同后，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行，在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可經(jīng)過協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

6、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。

與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。

工程結(jié)束前應(yīng)做到三通一平。

五、工程質(zhì)量與驗收

1、乙方必須嚴(yán)格、全面、認(rèn)真按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程、合格標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到專業(yè)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。

甲方在建 工程 由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗。

結(jié)構(gòu)設(shè)計、承重設(shè)計由乙方負(fù)責(zé)，確保安全。

2、隨時接受甲方或甲方委托的技術(shù)人員監(jiān)督檢查。

因乙方原因達(dá)不到工程質(zhì)量合格條件的，乙方應(yīng)無條件返工，并承擔(dān)人工、材料等費用;

3、雙方對工程質(zhì)量有爭議而無法協(xié)商一致的，提交揚中建筑工程質(zhì)量檢測中心檢測，所需費用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;

4、工程必須嚴(yán)格按圖紙設(shè)計施工，乙方不得隨意改變圖紙設(shè)計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。

合同簽訂完畢，工具進(jìn)場，人員到位，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%，完成第二層以及屋頂付到75%，工程全部完工，交驗完畢 付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金。

否則甲方概不承認(rèn)，不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

六、違約責(zé)任和爭議的解決辦法

1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重做;造成損失的，乙方要賠償所有損失。

主體工程工期為 (日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方 建房完工時間。

因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門，進(jìn)行調(diào)解;可選擇下述方式處理：

采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙，乙方負(fù)責(zé)包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。

(2)直接向人民法院起訴。

3、工期延誤：乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。

如因乙方原因不能按時完工，每延期一天扣款__________元(__________元)人民幣。

4、對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)，以下情況工期可相應(yīng)順延。

(1)因停電、下雨等造成停工;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意給予順延的其它情況。

(4)工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質(zhì)材料。

乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、后墻面粉水泥砂漿，要求做到內(nèi)外墻用水泥砂漿打底刮平，即電線、電視線、網(wǎng)線。

(5)因施工過程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，重新簽定附屬合同書后方能生效。

否則甲方概不承認(rèn)，不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(6)乙方在施工中必須接受甲方監(jiān)理工程人員的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納.

七、工程其它事項：

1、工程在建設(shè)過程中，雙方都要嚴(yán)格遵守合同，不得隨意終止合同。

如遇不可抗力的自然災(zāi)害或政策因素可終止合同進(jìn)行清算。

2、工程未盡事宜，雙方隨時協(xié)商解決，并簽定工程輔助合同書。

3、本合同確需修改必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，一致同意。

4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

5、本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。

八、工程付款方式：

1、本住宅工程總造價為__________萬元人民幣，人民幣大寫金額：_____;

2、付款方式：開工時首付40%金額元，主體完成合格后付20%金額，裝修完成合格工程竣工并驗收合格后付30%金額，其余款項10%金額工程竣工一年后付清。

本合同自簽訂生效之日起，甲方應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)一次付給乙方_元用于備料及施工費。工程未竣工驗收前。

甲方：____________________ 乙方：____________________

身份證號碼：____________________ 身份證號碼：____________________

聯(lián)系方式：____________________ 聯(lián)系方式：____________________

日期：____________________ 日期：____________________

施工協(xié)議書【篇2】

發(fā)包人(甲方)：

承包人(乙方)：

村飲水安全工程，由南江縣萬達(dá)水利電力勘測設(shè)計有限公司規(guī)劃、設(shè)計，在人民政府、’南江縣水務(wù)局等有關(guān)人員監(jiān)督下，經(jīng)村委會“一事一議”討論決定，采用指定專業(yè)隊伍承建一方式，確定施工單位(人)為。

依照《中華人民共和國民法典》、 《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程實際，雙方就本工程建設(shè)施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程基本概況

工程名稱：飲水安全工程

工程地點：

工程內(nèi)容：工程規(guī)劃、設(shè)計圖紙和預(yù)算內(nèi)的全部內(nèi)容

工程立項批準(zhǔn)文號：

資金來源：中央、省財政補助資金

二、工程承包范圍

承包范圍：工程規(guī)劃、設(shè)計圖紙和預(yù)算內(nèi)的全部內(nèi)容

開工日期：__年__月__日

竣工日期：__年__月__日

合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：滿足國家和水利行業(yè)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

四、工程驗收與質(zhì)量保修

1、工程驗收：工程竣工后，承包人向發(fā)包人提交申請竣工驗收報告，發(fā)包人應(yīng)及時按規(guī)定組織有關(guān)人員進(jìn)行竣工驗收，如質(zhì)量不合格要及時提出修改意見，承包人按要求進(jìn)行修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。

2、質(zhì)量保修：本工程質(zhì)量保征期為童一年，在質(zhì)量保修期內(nèi)，其保修費用由承包方負(fù)責(zé)。

五、合同價款、結(jié)算、工程款支付、設(shè)計預(yù)算控制價款：元。

2、結(jié)算價款：按實際竣工驗收收方工程量(含工程變更)和實際結(jié)算單價進(jìn)行計算，結(jié)算總價款不得超出預(yù)算控制價款。

3、工程款支付：本工程由中選施工單位(人)墊資修建，待工程竣工驗收合格后，由承包人完善相關(guān)報賬手續(xù)，經(jīng)國庫支付中心支付到發(fā)包人所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))會計核算中心，施工單位(人)憑相關(guān)資料到鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計核算中心領(lǐng)取工程款結(jié)算總額的'95%，下余5%留作質(zhì)量保證金，待運行一年后，憑發(fā)包人開據(jù)無質(zhì)量問題證明后再全額支付下余的5%。

六、雙方職責(zé)

1、發(fā)包人應(yīng)在合同規(guī)定的開工日期前5天負(fù)責(zé)將進(jìn)場道路、工程占地、青苗補償?shù)葏f(xié)調(diào)到位，所需費用由發(fā)包人負(fù)責(zé);將施工所需的用水、用電指定接入位置。

2、發(fā)包人負(fù)責(zé)政府采購材料的保管，管網(wǎng)管槽開挖、埋設(shè)、運輸(村保管室至工地)和管道鋪放，所需費用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

3、承包入應(yīng)按有關(guān)建筑安全操作規(guī)定進(jìn)行文明施工，注意防范事故的發(fā)生，出現(xiàn)施工事故由承包人承擔(dān)全部責(zé)任，并及時向發(fā)包人提供書面的事故報告和處理結(jié)果。施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物、古樹名木不能損壞，如有損壞，由承包人照價賠償(經(jīng)發(fā)包人同意除外)。

4、承包人負(fù)責(zé)政府集中采購的管道材料的安裝、運輸(縣城材料庫房至村保管室)，工程所需其他設(shè)備、材料的采購(采購時需出據(jù)“材料自行采購單”)，所需費用由承包人負(fù)責(zé)。

5、承包人不得延誤工期，由于發(fā)包人原因或不可抗力自然因素，經(jīng)發(fā)包人同意并簽字認(rèn)可后，相應(yīng)順延。

6、隱蔽工程和中間驗收，承包人應(yīng)提前一天通知發(fā)包人，由發(fā)包人到現(xiàn)場組織有關(guān)人員驗收，并辦理好簽證手續(xù)。

7、工程變更必須經(jīng)發(fā)包人同意并取得正式書面通知，其費用列入工程價款的調(diào)整。

8、本工程未經(jīng)發(fā)包人同意，不得轉(zhuǎn)包、分包。

七、合同生效

合同訂立時間：__年__月__日

合同訂立地點村委會辦公室

九、其他

1、本合同解釋權(quán)歸發(fā)包人所有，合同中未盡事宜及爭議由雙方協(xié)商解決，合同條款及本工程補充協(xié)議如有沖突以最后補充協(xié)議為準(zhǔn)，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

2、雙方如存在違約，其違約責(zé)任根據(jù)違約程度及實際造成的損失雙方協(xié)商確定。

3、本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽章后生效。本工程驗收合格、由發(fā)包人支付完本工程全部工程款后本合同自動終止。

4、本合同一式肆份。甲乙雙方、縣水務(wù)局、人民政府各執(zhí)壹份。

發(fā)包人：(蓋章)承包人：(蓋章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：帳號：

鑒證單位：人民政府

法定代表人：

現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：

施工協(xié)議書【篇3】

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

依據(jù)國家有關(guān)安全法規(guī)要求，結(jié)合我公司實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“號令以及“安全第一、預(yù)防為主”的方針和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”抓生產(chǎn)必須抓安全“的原則”落實安全責(zé)任制，為確保施工安全，防止事故發(fā)生。

家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結(jié)束前都需經(jīng)雙方共同驗收。工程竣工后，須雙方共同驗收簽字認(rèn)可，房子方能交付使用。如某項工程不合格，乙方應(yīng)及時整改。

1、甲方對本工程的安全治安工作全面給予配合，同時對乙方的安全治安工作進(jìn)行督促檢查，對檢查中查出的違規(guī)、違章行為、安全隱患有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。

甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上。

2、甲方對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按公司要求采用書面形式告知乙方并存檔備查。

3、甲方有權(quán)按照有關(guān)管理辦法對乙方的“三違”行為進(jìn)行處罰。

4、對無視裝修工程安全管理的行為，甲方應(yīng)及時報公司保安部。

5、乙方必須有明確的法定安全責(zé)任人，對施工工程的安全、治安工作負(fù)責(zé)，做到施工和安全“五同時”。

甲方(蓋章) ___________

法定代表人(簽章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

施工協(xié)議書【篇4】

土地工程施工監(jiān)理服務(wù)協(xié)議書

本協(xié)議書于＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿＿＿、＿＿＿＿＿（以下簡稱“業(yè)主”）為一方與＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下簡稱“監(jiān)理工程師”）為另一方簽訂。

索賠的提出。雙方有權(quán)根據(jù)本合同及其它有關(guān)規(guī)定向?qū)Ψ教岢鏊髻r。但應(yīng)在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)將索賠意向書提交監(jiān)理人，在上述意向書發(fā)出后的28天內(nèi)，再向監(jiān)理單位提交索賠申請報告，詳細(xì)說明索賠理由和索賠費用的計算依據(jù)，并應(yīng)附必要的當(dāng)時記錄和證明材料。如果索賠事件繼續(xù)產(chǎn)生影響，履約方應(yīng)按監(jiān)理單位要求的合理時間間隔列出索賠累計金額和提出中期索賠申請報告。

由于承包人原因本合同項目未能按合同約定的日期完工，承包人應(yīng)支付逾期完工違約金。逾期完工違約金_______元天。

本案貨損不是因自然災(zāi)害所致，此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責(zé)任范圍內(nèi)的意外事故所致，充分的證據(jù)證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當(dāng)及包裝不當(dāng)，而包裝不當(dāng)及綁扎不當(dāng)無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責(zé)任。

鑒于業(yè)主欲請監(jiān)理工程師履行某些服務(wù)，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿并已接受監(jiān)理工程師為履行該類服務(wù)所提出的建議書。

監(jiān)理人收到履約方提交的索賠意向書，應(yīng)核查履約方的當(dāng)時記錄，并可指示履約方繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查。

承包人發(fā)生違約行為時，監(jiān)理人應(yīng)及時向承包人發(fā)生書面警告或停工整改通知，限期整改；監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知28天后，承包人仍無視監(jiān)理人的指示，不提交整改報告，不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。解除合同時，同時應(yīng)賠償由此給發(fā)包人造成的超過該違約金的實際損失。

原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標(biāo)的不具有法律上承認(rèn)的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險，因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當(dāng)所致，既不是基本險也非綜合險承保范圍，且屬保險除外責(zé)任，當(dāng)然不屬保險責(zé)任范圍。托運人已經(jīng)從貨損責(zé)任人處取得賠償。

茲就以下事項達(dá)成本協(xié)議：

1　本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)與下文提及的“服務(wù)協(xié)議書條件”中分別賦予它們的義相同。

2　下列文件應(yīng)被認(rèn)為是組成本協(xié)議書的一部分，并應(yīng)被作為其一部分進(jìn)行閱讀和理解， 即：

（a）中標(biāo)函；

（b）協(xié)議書附錄；

（c）土建工程施工監(jiān)理服務(wù)協(xié)議書條件；

（d）附件，即：

附件A——理服務(wù)范圍

附件C——報酬和支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3　考慮到下文提及的業(yè)主對監(jiān)理工程師的支付，監(jiān)理工程師在此同意業(yè)主的要求，遵照本協(xié)議書的規(guī)定履行服務(wù)。

4　業(yè)主在此同意按本協(xié)議書規(guī)定的期限和方式，向監(jiān)理工程師支付根據(jù)協(xié)議書規(guī)定應(yīng)付的款項，以此作為履行服務(wù)的報酬。

），并經(jīng)水利部辦公廳以辦建管〔〕122號轉(zhuǎn)發(fā)的《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同（示范文本）》（gf--021

謹(jǐn)于前文所書明之年　月　日，由立約雙方根據(jù)有關(guān)的法律簽署本協(xié)議書。

特此證明。

由＿＿＿＿在場的情況下

由＿＿＿＿在場的情況下

業(yè)主的合法代表簽名：

監(jiān)理工程師的合法代表簽名：

單位蓋章：

單位蓋章：

聯(lián)系人：

聯(lián)系人：

地址：

地址：

協(xié)議書附錄

條款內(nèi)容

條款號

定義

1

項目名稱是

1（a）　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

責(zé)任期限

17

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿計算起自

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

賠償?shù)南揞~

18.1　 ?。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸?/p>

服務(wù)開始

22

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

完成

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

支付的時間

31（b）

當(dāng)?shù)刎泿?/p>

＿＿42＿＿　天

外幣

＿＿56＿＿　天

對過期應(yīng)付款項

商定的補償

每天＿＿＿＿＿＿％

協(xié)議書規(guī)定的貨幣

32

支付的貨幣

協(xié)議書中貨幣的匯率

＿＿＿＿＿＿＿

協(xié)議書的語言

36

主導(dǎo)語言

漢語/英語

協(xié)議書遵循的法律

工程所在國或地區(qū)的法律

業(yè)務(wù)總部所在地

37

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

通知

業(yè)主的地址

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

郵政編碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話號碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

傳真電話號碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

監(jiān)理工程師的地址

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

郵政編碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電傳號碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

傳真電話號碼

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

仲裁規(guī)則

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

施工協(xié)議書【篇5】

甲方： (下稱甲方)

乙方： (下稱乙方)

甲、甲乙雙方于XXXX年X月X日簽訂了一份編號為《XX市建設(shè)工程施工合同》(以下簡稱合同)，約定由甲方委托乙方進(jìn)行第三工業(yè)區(qū)廠房、宿舍、飯?zhí)玫慕ㄔO(shè)工程。考慮到該建設(shè)工程的實際情況，雙方就合同未盡事宜達(dá)成如下補充協(xié)議。

第1條 工程項目

1.1 工程名稱：第三工業(yè)區(qū)A3、A4、A5、A6廠房，B1、B2、B3、B5宿舍，第三工業(yè)區(qū)食堂，廠房間的天橋十二座。

工程地點、工程內(nèi)容、承包范圍按合同約定。B5宿舍為七層。

甲方負(fù)責(zé)向有關(guān)部門遞交建審批準(zhǔn)申請，辦理項目建筑的合法手續(xù)，確保工程項目的合規(guī)性。

1.2 開工日期：

原文修改如下：

根據(jù)雙方協(xié)商，約定合同的預(yù)計開工日為20xx年3月30日。但考慮到工程建設(shè)準(zhǔn)備可能存在變數(shù)，具體開工日期將以甲、乙雙方另行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。甲方已同意修改合同約定的總工期為270個工作日，并規(guī)定竣工日期為雙方簽訂開工協(xié)議后的第270個工作日次日。

1.3合同價款：按甲方提供的、并經(jīng)中國建設(shè)銀行**市分行寶安支行審查通過的《建筑工程造價計算書》，上述工程的預(yù)算造價為：三棟的總造價為人民幣14371794.15元;A5廠房單棟建筑面積為8829.30平方米，該棟總造價為人民幣54720XX.86元;食堂單棟建筑面積為5912平方米，該棟總造價為人民幣4101260.33元。A3、A4、A5、A6廠房和食堂的工程造價乙方給予下浮6%的優(yōu)惠，即廠房和食堂的工程總造價為22508285.27元{計算公式為(14371794.15元54720XX.86元4101260.33元)×94%=22508285.27元}。②B1、B2、B3、B5宿舍單棟建筑面積為3377.60平方米，四棟共13510.4平方米，單位造價為人民幣932.78元/M2,四棟的總造價為人民幣12602230.91元。經(jīng)雙方同意，宿舍工程造價乙方給予下浮5%的優(yōu)惠，即宿舍的工程總造價為120XX119.36元{計算公式為：③廠房間的天橋十二座，建筑面積共5217.6平方米。雙方同意按A5廠房的單位造價確定天橋單位造價，即總造價為3520XX7.31元，乙方給予下浮6%的優(yōu)惠。

本工程的總造價為甲方提供的土建項目《建筑工程造價計算書》預(yù)算內(nèi)所列明的項目造價，經(jīng)過中國建設(shè)銀行**市分行寶安支行的審查通過。請注意，該造價僅限于《建筑工程造價計算書》內(nèi)列出的項目，其他未列入該計算書的工程項目不包含在內(nèi)。

工程量的變化以設(shè)計院出具的變更通知書為準(zhǔn)，需經(jīng)甲方現(xiàn)場簽字確認(rèn)。增減的工程量的結(jié)算，按照合同第1.4條的規(guī)定執(zhí)行。

第2條 工程款支付

2.1根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)該在工程開始前預(yù)付給乙方工程款，并且按照工程進(jìn)度進(jìn)行付款。但是，甲方在執(zhí)行合同約定的付款方式時遇到了一些困難。盡管第2.2條款規(guī)定的支付方式對甲方來說相對安全，但這些款項并不能滿足乙方的施工需求。因此，甲方請求乙方提供建設(shè)資金上的幫助。同時，甲方會根據(jù)第2.3條款的規(guī)定向乙方支付占用資金的利息，以顯示其在付款方面的寬容。請修改上述內(nèi)容成原創(chuàng)內(nèi)容。

2.2甲方應(yīng)在以下時間內(nèi)向乙方支付工程款：乙方完成砼基礎(chǔ)工程后七日內(nèi)支付550萬元；乙方完成廠房第一層砼框架工程后七日內(nèi)支付250萬元；乙方完成廠房第二層砼框架工程后七日內(nèi)支付250萬元；乙方完成廠房第三層砼框架工程后七日內(nèi)支付250萬元；乙方完成廠房第四層砼框架工程后七日內(nèi)支付250萬元。

2.3為了對施工中的乙方給予甲方更大的付款寬容，甲方同意支付額外的資金占用利息。具體而言，當(dāng)決算總造價與已支付的工程款之差超過一定金額時，甲方同意按月息10厘的利率向乙方支付4.5個月的資金占用利息。該利息的計算公式為：(工程決算總造價-施工中甲方已支付的工程款)×月息10厘×4.5個月。甲方應(yīng)在工程竣工驗收后30日內(nèi)完成利息支付。

第3條 甲方違約的責(zé)任

3.1 甲方違約，應(yīng)按合同第27條的規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。

3.2 工程竣工后，甲方不能按合同第二十四條的規(guī)定，在工程竣工驗收后一個月內(nèi)向乙方付清全部工程款和本協(xié)議第2.3規(guī)定的資金占用利息，應(yīng)向乙方支付利息。利息為按月息10厘計，計息期為工程竣工驗收之日起直至款項全部付清時止。

3.3如果甲方未能在工程竣工驗收后一個月內(nèi)向乙方付清全部工程款和本協(xié)議第2.3條規(guī)定的資金占用利息，則甲方需在次月起每月向乙方支付至少35萬元，該款項首先應(yīng)抵付當(dāng)月應(yīng)付的利息，其余部分抵付欠款本金。截至20xx年6月30日，甲方必須償還所有欠款和利息。

3.4甲方不能按合同第二十四條的規(guī)定，在工程竣工驗收后一個月內(nèi)向乙方付清全部工程款和本協(xié)議第2.3規(guī)定的資金占用利息，應(yīng)按乙方的要求，就所欠款項出具欠條給乙方，甲方同時應(yīng)在每次償還欠款和支付利息后向乙方辦理債務(wù)結(jié)帳手續(xù)，重新出具欠條給乙方。

3.5 如甲方承擔(dān)和支付了上述利息后仍不能彌補如乙方的損失(直接損失和間接損失)，對不足的部分，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

3.6 在甲方付清所有工程款和本協(xié)議規(guī)定的利息、賠償金前，乙方就甲方未付清的款項對在建工程或成品房享有優(yōu)先權(quán)。

第4條 甲方保證

在甲方未付清合同和本協(xié)議規(guī)定的所有款項前，甲方不得將在建工程或成品房或房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、過戶、出售、抵押給任何第三人;也不得將在建工程或成品房或房地產(chǎn)作為出資或合作條件與任何第三人合辦公司企業(yè);甲方應(yīng)及時向有關(guān)部門申請房地產(chǎn)所有權(quán)和使用權(quán)的登記。

第5條與合同項下工程配套的附屬工程如廠區(qū)道路、水電、化糞池、排污、給排水等工程，應(yīng)由乙方承包。造價按實際完成的工程量，報合同約定的造價管理部門審核，以其審核的造價為準(zhǔn)。甲方不得下浮工程造價。

本協(xié)議書為合同的一部分，若合同內(nèi)容與本協(xié)議有不一致之處，以本協(xié)議為準(zhǔn)。

第7條 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。

本協(xié)議未盡事宜，雙方另行簽訂協(xié)議作為本協(xié)議之附件，具有與本協(xié)議具有同等效力。

第8條 本協(xié)議正本壹式四份，雙方各執(zhí)貳份。

發(fā)包方(章) 承包方(章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

合同訂立時間： 年 月 日

施工協(xié)議書【篇6】

簽約之前，集資人(乙方)應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀協(xié)議資料，對協(xié)議條款及專業(yè)用詞理解不一致的，可向有關(guān)主管部門咨詢。

工程款按8元/㎡計算，每層樓面板澆筑完后付工程款的35%。

協(xié)議雙方及當(dāng)事人：

甲方(...部工程二處)：

乙方(參加集資建房職工)：

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范集資建房管理的通知》及《職工集資建房實施方案》《職工集資建房補充說明》等有關(guān)政策規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上就集資建房達(dá)成如下協(xié)議：

乙方必須按照設(shè)計圖紙要求，如實如質(zhì)的完成，必須保證該工程的質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方要負(fù)責(zé)甲方全部損失，甲方有權(quán)利終止乙方一切工程施工款。甲方不能影響乙方工程款。

一、甲方受行署委托，決定采取集資建房的辦法集中統(tǒng)一建設(shè)職工住宅，乙方同意理解行署《職工集資建房實施方案》及《職工集資建房補充說明》，自愿決定參加集資建房購房。

按實際澆灌面積計算每平方米400元，包工，地面，內(nèi)外墻粉刷(不包括刮白，外墻磚，門窗，水電)。乙方要按甲方保證材質(zhì)、施工質(zhì)量(鋼筋南鋼海鷗牌，現(xiàn)澆為青溪豐水泥425號，做墻用烏金，藍(lán)石水泥325號)施工如乙方材料達(dá)不到甲方要求，甲方有權(quán)要求乙方停止施工，材料達(dá)到甲方要求后方能施工。(基礎(chǔ)鋼筋為每組18_5根上2下3、腰筋14_2根、20公分一根;每組4根獨立圓柱8根樓面：三間主房主筋8、15公分一網(wǎng)。板筋6.5、20公分一網(wǎng)，板面厚度不得小于10公分。圈梁厚度24公分，鋼筋4根12。跨梁厚40公分，牛腿上2根20，連續(xù)梁上2根16，沙石：

二、乙方參加集資合作興建的住房屬于政策性住房，根據(jù)《關(guān)于對...地區(qū)采取集資合作方式建設(shè)新區(qū)搬遷職工住房的答復(fù)函》的要求，將集資建房納入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)適用住房供應(yīng)計劃“享受經(jīng)濟(jì)適用住房建設(shè)的各項優(yōu)惠政策。

粉刷時適當(dāng)預(yù)付工程款，其余房屋施工完后一次性付清全部工程款，但留下20__元質(zhì)保金，6個月后房屋無質(zhì)量問題，質(zhì)保金退還給乙方。

三、乙方選購的集資住房總建筑面積為 平方米(以最終實際測量面積為準(zhǔn))，戶型為 ， 室 廳 衛(wèi)。

四、乙方所購住房建筑面積控制標(biāo)準(zhǔn)一般職工90平方米以內(nèi)，中級職稱100平方米以內(nèi)，副高職稱115平方米以內(nèi)，正高職稱145平方米內(nèi)按1230元平方米預(yù)交購房款，上浮面積(各級別最高可上浮45㎡)按1450元平方米預(yù)交購房款。

《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達(dá)成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規(guī)定。主體工程工期為(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

五、根據(jù)建房工程進(jìn)度乙方分三次繳款。20__年_月1_日前每戶預(yù)交購房總房款的30%(即規(guī)定的級別面積控制標(biāo)準(zhǔn)×1230元平方米×30%+上浮面積×1450元平方米×30%)，主體工程完工后交50%。

乙方明確自己有與承攬建設(shè)的私人住宅工程相應(yīng)的建筑資質(zhì)，而且明確其施工人員也具有相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格和資歷，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。

乙方未在約定時光內(nèi)交款視為自動放下集資建房資格，由甲方收回乙方所選集資住房，退還乙方已交預(yù)付房款，不計利息。

乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴(yán)格按照抗震安居房屋建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建房，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，消除安全事故的隱患。

六、工程竣工后，由職工住房建設(shè)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出住房分配方案，廣泛征求職工意見，經(jīng)地委、行署研究認(rèn)可后施行。

乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故。

七、甲方在20__年1_月__日前將經(jīng)過建筑工程質(zhì)量監(jiān)督部門驗收合格的房屋交付乙方。房屋的保修職責(zé)、期限、范圍等按照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

層數(shù)層;結(jié)構(gòu)類型為磚混結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)類型為等式基礎(chǔ);外墻瓷磚，內(nèi)墻抹灰做仿瓷漆，地面采用防滑地磚及強(qiáng)化木地板。

八、在樓房建設(shè)過程中，乙方能夠經(jīng)過職工住房建設(shè)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對施工過程和建筑質(zhì)量進(jìn)行全過程的了解和監(jiān)督。

工程中用到的所有黃沙用中沙和粗沙符合國家標(biāo)準(zhǔn);石子用符合標(biāo)準(zhǔn)的石子;磚頭用質(zhì)量優(yōu)良符合標(biāo)準(zhǔn)的磚頭。

九、乙方對房屋進(jìn)行裝修時不得破壞建筑主體結(jié)構(gòu)和公共設(shè)施，因乙方改造所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和相關(guān)職責(zé)由乙方負(fù)全部職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的賠償。

地基：地基為等式基礎(chǔ)，地基深度為2米，在地基之上架高50公分(三個臺階。

十、所建集資住房全部實行物業(yè)管理，乙方入住后必須服從物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定和要求。

十一、本協(xié)議未盡事宜按政府集資建房有關(guān)政策處理。

十二、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章后生效。本協(xié)議書一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，參加集資建房職工單位存檔一份。

角柱(采用8根￠18鋼筋)4根，規(guī)格200×400mm;小柱子規(guī)格200×200mm(采用6根￠16鋼筋)14根，地圈梁筋鋼筋采用5根￠22鋼筋;

甲方(蓋章)： 乙方：(簽字)

委托代理人(簽字)： 身份證號碼：

年 月 日 年 月 日

施工協(xié)議書【篇7】

甲方(發(fā)包方)：

身份證號：

乙方(承攬方)：

身份證號：

甲方將位于大冶市金牛鎮(zhèn)胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設(shè)工程承包給乙方進(jìn)行施工，經(jīng)雙方協(xié)商，就該工程的施工承包事宜達(dá)成如下協(xié)議：

乙方應(yīng)按照甲方的建房質(zhì)量要求保證施工質(zhì)量。由甲方按照施工要求進(jìn)行驗收。如房屋出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，乙方應(yīng)重新修繕直至符合甲方質(zhì)量要求為止，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔(dān)。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

⒉當(dāng)事人明確：雙方屬于承攬合同關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

⒊攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從年月日開始建設(shè)，至年月日完工，為期天。如發(fā)生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

甲方購有__市___國有出讓地一塊，土地證號：建設(shè)用地規(guī)劃許可證號：建設(shè)工程規(guī)劃許可證：用地通知書：___號;甲方因資金不足，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商。

⒌施工安全要求：乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規(guī)范和要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故。

甲方負(fù)責(zé)供給以上地皮，乙方出資人民幣880000元，分得建筑面積約200㎡的威爾士綜合樓a座201五房二廳一櫥三衛(wèi)的躍層連排別墅一套，按建筑面積4400元㎡。(面積以建筑面積測量為準(zhǔn))

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

7、工程結(jié)束后，乙方負(fù)責(zé)清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，并打掃干凈。

二、被建房屋包括：主房為層結(jié)構(gòu)，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內(nèi)的所有房屋建設(shè)工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ?。

乙方出資合作興建的房產(chǎn)，甲方協(xié)助乙方統(tǒng)一辦理房地產(chǎn)證，費用由各層各套各自支付。

三、主要施工要求

乙方按照設(shè)計圖紙進(jìn)行建造，房型照片和設(shè)計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂?shù)慕ㄔ斓裙こ?

建筑規(guī)劃設(shè)計方案：甲方經(jīng)與規(guī)劃局溝通，初步落實土地容積率≤2.0，建筑密度≤25%，綠化率≥35%，商住比≤0.15。建筑方案設(shè)定為沿南北向海達(dá)路55m建進(jìn)深5m鋪面三層(上二層外挑1.5m)，南北向分別建三幢一梯兩戶六層半加一連排別墅，底層技術(shù)層架空2.2m，建筑面積480㎡;一樓以上東西方向部分外挑1.5m，單層平均建筑面積584㎡，占地480㎡;

主要施工要點：

1、本房屋地基采用條形基礎(chǔ)鋼筋混凝土現(xiàn)澆方式施工。

2、開挖標(biāo)準(zhǔn)三級化糞池一個。

3、工程需預(yù)布排水管留口，室外落水管需要預(yù)留孔，室外場地排水配套窨井池個。

4、混凝土現(xiàn)澆構(gòu)造梁柱共個，獨立基礎(chǔ)個，詳見設(shè)計圖紙;基礎(chǔ)采用預(yù)制板架空方式，并做防潮處理。

5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現(xiàn)澆施工。

6、三層頂為四面斜坡屋頂結(jié)構(gòu)，采用木椽木板加防水隔層處理結(jié)構(gòu)，非鋼筋混凝土現(xiàn)澆。

7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內(nèi)外墻采用水泥砂漿粉兩遍，并刮平達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。

外墻采用青石等石材做墻基貼面和高檔外墻涂料，入戶為毛坯交房，外墻窗用電泳鋁合金窗，入戶門為防火鋼門，水電設(shè)施由甲方預(yù)留入戶，城市征地建設(shè)費及道路建設(shè)費由甲方負(fù)責(zé)，甲方須保證房屋建筑質(zhì)量，如果出現(xiàn)問題由甲方負(fù)責(zé)。

8、主房露臺部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。

9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強(qiáng)與水電工的配合。

四、工程質(zhì)量要求

1、乙方按圖紙要求進(jìn)行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后，乙方方可再進(jìn)行施工。

付款方式：期付款，協(xié)議簽訂生效后支付20萬定金;土地證辦理至甲方公司名下，支付30萬元;施工許可證辦理完畢后，七日內(nèi)支付35萬建設(shè)費用;第四期付款，房屋驗收合格交付日，支付尾款并交納相關(guān)的購房稅費。乙方如未能準(zhǔn)時交款給甲方視為自動放下產(chǎn)權(quán)。

2、乙方必須嚴(yán)格、全面、認(rèn)真按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程、合格標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求進(jìn)行施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。如因乙方施工失誤造成質(zhì)量缺陷或質(zhì)量問題。

雙方有權(quán)享有該樓的公共通道設(shè)施，同時必須遵守國家法律法規(guī)，社會公德，維護(hù)公共設(shè)施，并按有關(guān)規(guī)定交納公共設(shè)施管理費(保安員工資，公共部分電費，保安辦公室等相關(guān)住戶共同費用按住房面積計算)。公共設(shè)施需維修時按雙方所占的房產(chǎn)面積比例分?jǐn)傊Ц丁?/p>

3、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負(fù)責(zé)。

因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損，甲乙雙方共同獲賠償，獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分。

4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。如出現(xiàn)水平垂直度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求或是存在滲水漏雨等建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。

乙方負(fù)責(zé)模板制作、模板安裝、鋼筋綁扎、鋼筋制作、砼澆筑、砌磚、內(nèi)外粉刷、二至七層地面找平、樓梯及一層大廳地面磚、各層廁所地面磚及墻面磚、砼澆筑，支模內(nèi)架搭設(shè)。在施工之中，由甲方造成的問題由甲方負(fù)擔(dān)，由乙方造成的問題由乙方負(fù)擔(dān)，乙方有權(quán)拒絕甲方無理常規(guī)的施工方法，如有堅持造成的后果，由甲方負(fù)責(zé)。

6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負(fù)責(zé)并修復(fù)。

五、工程費用的計算

1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔(dān)。

2.承建工程價格：承建工程總價共元整(大寫：)。

六、付款方式

工程開工前預(yù)付元，順利完工后，工程款于工程完工后一個月內(nèi)付清90%(包含首付元)，預(yù)留10%工程款作為質(zhì)保金，實際完工后一年內(nèi)無質(zhì)量問題，付清尾款。(如若以現(xiàn)金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。

該工程正立面、左側(cè)面為面磚;右側(cè)面、后立面為水泥搓砂;一層地面為地板磚;廁所地面及墻面為面磚;

七、補充事項:

1.乙方負(fù)責(zé)主體工程周邊混凝土場地的澆筑。

八、爭議解決辦法

⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。

九、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。

2、雙方必須共同遵守以上合同。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字： 乙方簽字：

日期： 日期：

施工協(xié)議書【篇8】

根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》、《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工

程的具體情況，甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議：

業(yè)主(以下簡稱甲方)：

身份證： 聯(lián)絡(luò)電話：

家庭地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

身份證： 聯(lián)絡(luò)電話：

家庭住址:

工程內(nèi)容

乙方按要求承包甲方位于商品房，

房屋裝修工程(包含：水電氣管線鋪設(shè)、墻體改造、洗手間及廚房陽臺整體裝修等)

關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任的約定

1、施工期間，施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。2

2、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，防火、防盜，嚴(yán)格管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員。施工現(xiàn)場內(nèi)禁止一切火種，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場內(nèi)生火、吸煙等。

3、乙方在施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)，拆、改墻體等需由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商，經(jīng)確認(rèn)后方可施工。

4、乙方如在施工過程中，造成設(shè)施、設(shè)備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)全部責(zé)任。

5、乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，如因施工問題導(dǎo)致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞、人員傷亡等一切事故發(fā)生，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。

6、乙方不得將裝修工程外包或分包。

6、其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

7、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

施工協(xié)議書【篇9】

甲方(發(fā)包人)：

乙方(承包人)：

甲方將位于 施工工程承包給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

甲方房屋施工工程以包工不包料的形式承包給乙方。樓層施工價格 元/平方米(包括：梁、柱、樓面板、樓梯的澆筑，樓房砌磚，外墻砂漿粉刷);地基施工價格 元/平方米;外墻貼墻面磚價格 元/平方米;內(nèi)墻砂漿粉刷價格 元/平方米;內(nèi)墻貼瓷磚價格 元/平方米;貼地板磚價格 元/平方米;蹲廁價格 元/個;

⑤地板磚66黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚，不低于1.8元，墻內(nèi)刷房池涂料，電線用4平米銅芯線，每件房一只熱光燈插座一只開關(guān)一只

二、工程內(nèi)容：

1、修建三層半樓房,全樓層為框架結(jié)構(gòu)，第一層、第二層、第三層及樓頂半層均為毛坯房。(裝修另計)

2、工程包括地基的施工、全樓層梁、柱、樓面板、樓梯的澆筑、樓房砌磚、外墻砂漿粉刷、化糞池。

三、施工安全：

乙方負(fù)責(zé)施工期間的安全生產(chǎn)責(zé)任。從工程開工到工程竣工驗收合格為止，因施工原因?qū)е率┕と藛T及施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。參加建筑施工人員必須投保后才能參加施工，每人投意外險一份，由甲方和乙方各負(fù)責(zé)一半。

四、在工程開工前，甲方負(fù)責(zé)接通水、電，并按工程進(jìn)度提前準(zhǔn)備好鋼筋、水泥、磚、砂子、石子等建筑材料。

五、工程質(zhì)量要求：

1、乙方按工程設(shè)計圖紙及甲方的要求施工，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求。

2、乙方完成基礎(chǔ)以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負(fù)責(zé)。

3、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。

由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗收。如出現(xiàn)建筑質(zhì)量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因建筑質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范集資建房管理的通知》及《職工集資建房實施方案》《職工集資建房補充說明》等有關(guān)政策規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上就集資建房達(dá)成如下協(xié)議：

5、上條所說的建筑質(zhì)量問題，包括以下等方面：

(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;

(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;

(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;

(5)梁、柱、板面中空;

(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

(7)屋頂漏水，浸水。

6、屋面防滲保修期為一年，其他保修按國家相關(guān)保修條例執(zhí)行。

六、工程費用的計算：

1、工程承包方式為包工不包料，按實際施工面積計算。

2、施工過程中的水費、電費、建筑材料費及運費由甲方承擔(dān)。

3、施工人員的食宿費用自理，施工中所用的施工工具費用由乙方承擔(dān)。

4、開工時，甲方預(yù)付工程款 元給乙方，之后每層完工甲方付乙方 萬元，其余部分待竣工后全部付清。

七、本工程工期至 年 月 日竣工，如無特殊原因，乙方不得拖延工期。

八、未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決。

九、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。合同自簽字之日起生效。

甲方：

乙方： 年 月 日

施工協(xié)議書系列

不為明天做好準(zhǔn)備的人是沒有未來的，在幼兒園教師的平時工作生活中，會經(jīng)常需要提前準(zhǔn)備參考資料。資料包含著人類在社會實踐，科學(xué)實驗和研究過程中所匯集的經(jīng)驗。有了資料才能更好地安排接下來的學(xué)習(xí)工作！你是不是在尋找一些可以用到的幼師資料呢？以下“施工協(xié)議書系列”由小編為大家收集整理，更多相關(guān)內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

施工協(xié)議書 篇1

甲方：____________（以下簡稱甲方）乙方：____________（以下簡稱乙方）

鑒于甲方為修建通組公路工程并接受乙方對該項工程合同的報價，雙方于20__年__月__日共同達(dá)成并簽訂如下協(xié)議：

一、甲方通組公路〈K0+千米〉全長米，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公路四級，水泥混凝土路面，厚20cm，標(biāo)號C30，承包人完成工程項目范圍：路基、路面。

二、根據(jù)工程量預(yù)算書所列的預(yù)計數(shù)量和單價或總額價計算的本合同總價為人民幣貳拾叁萬元整（.00元）。

三、支付方式：乙方人員及機(jī)械設(shè)備入場后，甲方一次性支付叁萬元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款貳萬元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款貳萬元整，完成任務(wù)后，經(jīng)甲方有關(guān)人員驗收合格后，除扣留施工合同額5%的.質(zhì)量保證金外〈質(zhì)量缺陷責(zé)任期為一年后，沒有任何質(zhì)量問題〉余款一次性付清。

四、乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后自定時間開工，本合同工期為一個半月，工期從上述開工期的最后一天算起，〈因自然災(zāi)害及下雨無法律開工所擔(dān)誤期間除外。

五、本協(xié)議書在乙方提供履約擔(dān)保后，由雙方簽字蓋章生效，全部工程完工后經(jīng)驗收合格，工程結(jié)算完成后失效。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方代表：____________

乙方代表：____________

20__年__月__日

施工協(xié)議書 篇2

立協(xié)單位：

［以下簡稱甲方］開封金鼎爐窯工程有限公司 ［以下簡稱乙方］

一、工程項目：40平米馬蹄焰窯爐一座。

二、窯爐建筑施工范圍：

1、窯爐砌筑部分，熔化池，蓄熱室，小爐，和窯爐上的鋼結(jié)構(gòu)制作安裝

三、乙方負(fù)責(zé)內(nèi)容

1、按甲方提供的窯爐工程技術(shù)圖紙和施工質(zhì)量要求進(jìn)行施工安裝。

2、玻璃窯爐工程，前到熔池（不含供料道及鋼結(jié)構(gòu)制作安裝），后到蓄熱室，小爐砌筑安裝。

3、窯爐上的鋼構(gòu)鐵件，主梁、次梁、立柱、拉（頂）絲、巴掌鐵。

4、窯爐的熔化部、蓄熱室，小爐，煙道。

四、甲方負(fù)責(zé)內(nèi)容

1、甲方提供全套的窗爐工程技術(shù)圖紙。

2、甲方應(yīng)做好煙道、蓄熱室、熔池土建基礎(chǔ)。

3、甲方負(fù)責(zé)提供窯爐建筑施工所需工具和其他用品（電焊機(jī)、氧氣焊、切磚機(jī)）。

4、甲方提供建筑施工所需的穩(wěn)定的，不間斷的水、電、照明到施工現(xiàn)場。

5、甲方提供充足氧氣、乙炔及焊條等物品的供應(yīng)。

6、工程所需的全部材料由甲方供應(yīng)到位，距離施工現(xiàn)場不超過30米。（包括耐材、鋼材、外加工件，管材、木材及所需的輔助材料）。

7、窯爐施工過程中甲方提供吊車，吊車費用由甲方支付。

8、窯爐施工過程中，甲方配備電工、機(jī)械維修工各一名，出現(xiàn)故障即時維修。

9、乙方人員住宿房間，生活用燃料及炊具。

10、窯爐施工過程中，甲方配備臺叉車及運輸車輛。

五、施工工期

1、自開工之日起，天內(nèi)完成全部窯爐的徹筑安裝，具備點火條件。

六、安全事項

1、施工中需要安全防護(hù)的地方，由甲方提供設(shè)施，乙方安裝。

2、甲方提供的電器及機(jī)械設(shè)備要達(dá)到安全操作的要求。

3、乙方人員必須遵守甲方的規(guī)章制度，不得違犯。

4、工作人員施工中應(yīng)做到安全施工，采取安全防護(hù)措施。

5、具體事項按國家勞動安全法執(zhí)行。

七、工程質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、窯爐砌筑質(zhì)量按甲乙雙方確認(rèn)的砌筑質(zhì)量要求進(jìn)行砌筑施工。

2、窯爐砌筑質(zhì)量驗收按甲乙雙方確認(rèn)的砌筑質(zhì)量要求進(jìn)行驗收。

3、必須按圖施工，保證施工質(zhì)量，如不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)立即返工。

4、隱蔽工程，乙方施工后應(yīng)有甲方現(xiàn)場代表驗收，再繼續(xù)施工。

5、窯爐砌筑竣工后，由甲、乙雙方作整體驗收。

八、工程施工總價

完畢后再付30%（計人民幣玖萬陸仟元整）。大碹施工完畢后再付30%（玖萬陸仟元整，）余10%，計人民幣叁萬貳仟元整等工程全部結(jié)束后一次付清。

十、其它事項

1、如果在施工中因人力不可違抗的原因造成停工，則工期順延。

2、因材料短缺造成停工，則工期順延。

3、因材料短缺造成乙方損失，甲方給乙方相應(yīng)的補助。

4、涉外事項由甲方負(fù)責(zé)。

5、未盡事宜，雙方進(jìn)行協(xié)商。

甲方負(fù)責(zé)人簽字

乙方負(fù)責(zé)人簽字

施工協(xié)議書 篇3

甲方：______________ 乙方：______________

為加強(qiáng)施工現(xiàn)場的標(biāo)準(zhǔn)化管理，落實安全生產(chǎn)工作責(zé)任制，確保安全、文明施工、環(huán)保衛(wèi)生等工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，自愿簽訂本安全協(xié)議，并共同遵守。

一、安全管理目標(biāo)

1、杜絕大小事故的發(fā)生，安全隱患整改率必須達(dá)到100%;

2、必須達(dá)到各項安全生產(chǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn);

3、不發(fā)生重大安全傷亡事故。

二、雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任

負(fù)責(zé)對乙方在施工過程中的安全生產(chǎn)、文明施工、勞務(wù)使用等進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查、處罰的權(quán)利。對違反項目管理制度的行為行使經(jīng)濟(jì)處罰和辭退的權(quán)利。

(二)乙方責(zé)任

1、嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)交底。嚴(yán)格執(zhí)行工序質(zhì)量操作程序，確保當(dāng)天工完場清，責(zé)任區(qū)材料堆放整齊、環(huán)境安全整潔。

2、嚴(yán)格執(zhí)行項目部制定的各項安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度。有權(quán)拒絕違章指揮，杜絕違章作業(yè)。不發(fā)生人身傷亡、機(jī)械、火災(zāi)事故。

3、因工違章受傷時，立即向甲方經(jīng)理和棟號負(fù)責(zé)人報告，并接受甲方人員調(diào)查，24小時后補報，不予受理。在工地以外，非甲方安排的作業(yè)，出現(xiàn)事故時，甲方不予受理。

4、乙方違反協(xié)議造成事故時，應(yīng)對人員傷亡和財產(chǎn)損失負(fù)全部責(zé)任。

三、具體要求

1、遵守工作時間，有事請假，不得擅離工作崗位。

2、熱愛本職工作，工作積極性高，奉公守法，能吃苦耐勞。

3、努力學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識，熟悉各種安全技術(shù)措施，精通安全技術(shù)操作要求，熟悉項目部規(guī)章制度、管理標(biāo)準(zhǔn)。

4、堅決制止違章作業(yè)，按章辦事。遇險情要停止作業(yè)，立即報告。

5、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須戴好安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶，必須熟悉本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程。

6、積極參加安全活動，認(rèn)真執(zhí)行安全交底。不違章作業(yè)，服從安全人員的指導(dǎo)。在安全生產(chǎn)方面做到互相幫助，互相監(jiān)督。對新人要積極傳授安全生產(chǎn)知識。維護(hù)一切安全設(shè)備和防護(hù)用具，不擅自拆改任何安全技術(shù)設(shè)施。對不安全作業(yè)要積極提出意見，并有權(quán)拒絕違章指令。發(fā)生傷亡和未遂事故要保護(hù)現(xiàn)場并立即上報。

7、不擅自開動他人使用的施工機(jī)械、機(jī)電設(shè)備。

8、認(rèn)真執(zhí)行成品保護(hù)措施，嚴(yán)禁損壞污染成品。

9、講究衛(wèi)生，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場隨地大小便。

10、宿舍內(nèi)要保持整潔、有序。生活區(qū)周圍應(yīng)保持衛(wèi)生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及時清理。嚴(yán)禁使用電爐、電飯鍋及所有電力加熱器。禁止私拉亂接電源線路。

11、特種作業(yè)人員必須持證上崗，并嚴(yán)格遵守有關(guān)的安全技術(shù)操作規(guī)程。

12、遵守國家的法律、法規(guī)，不發(fā)生打架斗毆、賭博、流氓行為進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)前，必須先把身份證復(fù)印件交安全部備案，并且接受安全教育，簽訂安全協(xié)議書，否則不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。

14、嚴(yán)格遵守施工定額，照合同辦事，嚴(yán)禁在結(jié)算工資時無理取鬧及亂投訴等現(xiàn)象。

四、對于下列情況之一的，甲方給予罰款或者令其停止上班，情節(jié)特別惡劣的清退出施工現(xiàn)場。

1、嚴(yán)重違反安全操作規(guī)程，事故隱患嚴(yán)重直接危及他人生命安全的。

2、違章違紀(jì)較多，經(jīng)教育指出后不改者，造成事故或影響安全生產(chǎn)評比、達(dá)標(biāo)的。

3、擅自動用他人使用的.施工機(jī)械、電動設(shè)備而造成事故的。

4、違反勞動紀(jì)律、違章作業(yè)、野蠻施工及不遵守規(guī)章制度的。

五、本安全生產(chǎn)協(xié)議一式兩份，各自雙方簽字后生效。

甲方：____________ 乙方(簽字)：________

項目負(fù)責(zé)人：________ 工種：________ 身份證號碼：________

____年____月____日 ____年____月____日

施工安全協(xié)議書 篇3一、工程名稱：_______________二、目的

為維護(hù)甲乙雙方的共同利益，保證施工質(zhì)量和安全生產(chǎn)，保持良好的工作秩序和施工場所的衛(wèi)生環(huán)境，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，簽訂本施工安全協(xié)議。

三、協(xié)議內(nèi)容

(一)、甲方安全生產(chǎn)管理責(zé)任

1、甲方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、省有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實各項安全技術(shù)措施要求，保證工程建設(shè)安全生產(chǎn)投入的有效實施。

2、甲方應(yīng)該為乙方提供施工所需的現(xiàn)有技術(shù)資料。

3、甲方提供的設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合施工作業(yè)人員的安全健康要求。

4、甲方應(yīng)當(dāng)將乙方施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理工作納入本單位的安全體系內(nèi)統(tǒng)一管理，制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案中必須有乙方施工安全的內(nèi)容。

5、甲方不得對乙方提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得隨意壓縮合同約定的工期。

6、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方工傷人員提供救護(hù)、醫(yī)療便利。

(二)、乙方安全生產(chǎn)管理責(zé)任

1、乙方應(yīng)當(dāng)建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責(zé)任制，實行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理和施工現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。

2、乙方項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)礦山工程項目的生產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)投入的有效使用。

3、乙方要指定現(xiàn)場施工安全負(fù)責(zé)人，安全監(jiān)督員數(shù)量滿足生產(chǎn)要求，對現(xiàn)場施工安全進(jìn)行全過程監(jiān)督。

4、工程開工前，堅持“一工程一措施、先報措施后施工”的原則，經(jīng)乙方主管部門審批后的施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施必須報甲方審批后實行。

5、乙方應(yīng)當(dāng)落實勞動生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對本單位人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，保證從業(yè)人員熟悉和嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，具備必要的安全防范知識。特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家規(guī)定的有關(guān)部門組織專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得上崗證書后，方可上崗作業(yè)。項目部要建立職工培訓(xùn)檔案，報眾和煤業(yè)公司、監(jiān)理公司備案。

6、乙方根據(jù)自身需要組織其從業(yè)人員參與建設(shè)單位安排的安全教育培訓(xùn)等活動，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)費用。

7、乙方必須依法參加工傷社會保險，為其從業(yè)人員交納保險費。

8、施工人員進(jìn)場必須佩戴證件，統(tǒng)一穿戴工作服，按規(guī)定正確使用合格的安全防護(hù)工具，防止發(fā)生物體打擊，高空墜落事故。施工隊伍的安全防護(hù)器材必須配置到位，安全措施得力，否則不得開工作業(yè);施工單位必須將安全生產(chǎn)許可證、項目經(jīng)理資質(zhì)證、特殊工種操作證復(fù)本按照甲方要求報安全監(jiān)察部備案。

9、乙方應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行甲方安全管理的各項規(guī)定，加強(qiáng)安全管理。如乙方有違章行為或違反甲方的管理規(guī)定，甲方有權(quán)停止乙方的工作，造成一定后果的，乙方付全部責(zé)任。

10、甲方有權(quán)隨時進(jìn)行檢查，有權(quán)制止違章作業(yè)，有權(quán)對違反安全規(guī)定的行為進(jìn)行處罰或責(zé)令施工隊伍停工整頓。對甲方查出的安全隱患，在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，并及時將整改情況書面反饋給甲方。

11、乙方應(yīng)與同一作業(yè)區(qū)或同一生產(chǎn)系統(tǒng)作業(yè)的第三方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。若發(fā)生安全事故，其后果由責(zé)任方承擔(dān)，雙方均有責(zé)任時，以責(zé)任大小承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

12、發(fā)生災(zāi)害事故時，乙方人員、材料、設(shè)備等均應(yīng)無條件服從調(diào)度，所發(fā)生費用，事故處理完畢后另行商定。

13、嚴(yán)格執(zhí)行事故報告制度。乙方發(fā)生安全生產(chǎn)事故，要嚴(yán)格按照事故報告程序和要求，除向本單位上級部門報告外，還必須及時向眾和煤業(yè)公司報告。

14、其它未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

(三)、安全生產(chǎn)管理責(zé)任罰則

1、乙方中標(biāo)后，在簽訂合同和安全協(xié)議時須繳納20~100萬元作為安全質(zhì)量保證金，把安全效果、工程質(zhì)量作為工程驗收的重要依據(jù)，因外委單位管理責(zé)任造成事故、質(zhì)量不合格或違反本協(xié)議有關(guān)約定的，按規(guī)定給予罰款，罰款從其安全質(zhì)量保證金中扣除。

2、乙方將所承包的合同轉(zhuǎn)包、分包或者以任何變相的形式轉(zhuǎn)包、分包給第三方，責(zé)令限期改正，并處以伍萬元罰款。

3、乙方未對施工人員進(jìn)行安全技術(shù)措施貫徹、考核、簽字的，責(zé)令限期改正，并處以1000元的罰款。

4、甲方檢查出乙方安排未經(jīng)過培訓(xùn)的員工下井作業(yè)，將給予5000元/人次的罰款。

5、乙方要按照《特別規(guī)定》要求，每班必須有一名管技人員到施工現(xiàn)場帶班，嚴(yán)禁空班。發(fā)現(xiàn)空班一人次罰款500元。

6、因為乙方管理不到位或因違章作業(yè)造成乙方人員傷亡事故，責(zé)任由乙方承擔(dān)。

發(fā)生輕傷事故，罰乙方貳萬元;

發(fā)生重傷事故及二級以上非人身傷亡事故，乙方給予項目部分管負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)人免職和解除勞動合同處分，同時給予乙方罰款拾萬元/人次;

對1次死亡1人責(zé)任事故，乙方給予項目經(jīng)理、分管負(fù)責(zé)人免職和降職處分;同時給予乙方罰款壹佰萬元/人次。

對1次死亡2人或累計死亡2人的責(zé)任事故，甲方給予乙方終止施工合同;

6、乙方對進(jìn)入其作業(yè)區(qū)內(nèi)的其他人員負(fù)有安全管理責(zé)任，對造成其他人員的傷亡事故，責(zé)任由乙方承擔(dān)，處罰同第5條。

7、因甲方管理不到位或因違章作業(yè)造成乙方人員傷亡事故，責(zé)任由甲方承擔(dān)，按眾煤安【20xx】1號文件執(zhí)行。

8、乙方管理人員和甲方管理人員都有責(zé)任和義務(wù)共同執(zhí)行眾煤安【20xx】1號文中規(guī)定的各種獎罰辦法。

(四)、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自簽訂之日起生效。

甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

甲方法人代表：__________ 乙方法人代表：__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

[施工安全協(xié)議書]-歡迎訪問百家筆記網(wǎng)！

1.裝飾施工安全協(xié)議書

2.施工安全協(xié)議書怎么寫

3.施工安全協(xié)議書優(yōu)秀范本

4.關(guān)于施工安全的協(xié)議書

5.監(jiān)控施工安全協(xié)議書怎么寫

6.電力施工安全協(xié)議書

7.施工安全責(zé)任協(xié)議書

8.施工安全的協(xié)議書內(nèi)容

9.電梯施工安全協(xié)議書

10.小工程施工安全協(xié)議書

施工協(xié)議書 篇4

甲方：____

乙方：____有限公司

甲、乙雙方在平等、互利和自愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)誠實可信的原則，訂立本銷售合同，雙方共同遵守。

一、施工周期、地點、聯(lián)系方式

1、施工周期：____; 2、施工地點：____; 3、甲方聯(lián)系人或委托聯(lián)系人：____;電話：____;

二、運輸方式及費用負(fù)擔(dān)

所有材料本市采購，采用汽車運輸，費用由乙方負(fù)擔(dān)。

三、機(jī)組包裝為生產(chǎn)廠出廠包裝,五、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方式及提出異議期限

主機(jī)機(jī)組及風(fēng)機(jī)盤管按裝箱單要求驗貨。開箱后由甲、乙雙方共同確認(rèn)為不合格產(chǎn)品者，可換貨或退貨。安裝調(diào)試完畢后，由甲方現(xiàn)場驗收，如有異議，乙方現(xiàn)場解決。

安裝輔材由甲方驗收合格后，乙方方可進(jìn)行安裝。

四、合同總額、結(jié)算方式及期限

1、合同總包干價人民幣(大寫)：。

2、本合同簽訂后，甲方即支付合同總價款的_ %計人民幣_元(工程前期預(yù)

付款);

3、主機(jī)到達(dá)現(xiàn)場，甲方驗貨完畢，支付合同總價款的%計人民幣元; 4、乙方安裝調(diào)試完畢、甲方驗收完畢后支付所有剩余工程款%計人民幣元。

五、產(chǎn)品的保修期及售后服務(wù)

1、保修期整機(jī)包修12個月，壓縮機(jī)包修3年。

2、由于不可抗力、電源電壓或人為造成的故障不在包修范圍以內(nèi)。售后服務(wù)承諾:

1、免費委派專業(yè)工程師機(jī)組安裝指導(dǎo)，調(diào)試。 2、免費開機(jī)調(diào)試。

3、免費操作人員的現(xiàn)場培訓(xùn)。

4、機(jī)組調(diào)試開通驗收合格起12個月為質(zhì)保期。

5、機(jī)組在質(zhì)保期內(nèi),我司維修工程師將作定期的詢訪工作和保養(yǎng),并做好兩季的調(diào)試與保養(yǎng)。

6、在機(jī)組發(fā)生故障后,我公司隨時維修,并接到通知12小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。設(shè)立了24小時售后服務(wù)熱線，保證業(yè)主的隨時需要，一般故障在24小時內(nèi)解決。

7、質(zhì)保期內(nèi)的保修保用均由約克公司免費負(fù)責(zé)。

8、質(zhì)保期外,五年內(nèi)提供成本價九折的原裝零配件;五年后以成本價提供。 9、保證提供機(jī)組的終生維修服務(wù)。

六、違約責(zé)任

1、甲乙雙方均需嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行本合同，違約者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;

2、甲方中途退貨時，須向乙方支付不低于合同總價款的30%作為違約金

3、甲方逾期付款的`，須按當(dāng)期應(yīng)付款總額每日萬分之十支付違約金;

4、乙方逾期安裝調(diào)試完畢的，須按當(dāng)期應(yīng)付款總額每日萬分之十支付違約金;

5、乙方若未按合同提供機(jī)組及輔材的，甲方有權(quán)提出退貨，乙方全額退還工程款。

七、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發(fā)生糾紛，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成可向所在地人民法院訴訟。

八、其它約定事項

1、本合同在雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

施工協(xié)議書 篇5

發(fā)包人(全稱) (以下簡稱甲方)：

承包人(全稱) (以下簡稱乙方)：

按照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)混凝土路面工程施工事項協(xié)商一致，結(jié)合本工程具體情況，雙方特簽定如下協(xié)議：

第一條、 工程概況：

工程名稱

工程地點

第二條、 混凝土路面工程承包范圍及方式：

1、 承包方式：包工。

2、 承包內(nèi)容：混凝土路面及鋪磚工程。

3、 工程質(zhì)量：符合相關(guān)規(guī)范，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙要求，驗收要合格。

第三條、 甲乙方責(zé)任：

1、 甲方提供施工用水、用電。

2、 在施工過程中，甲方應(yīng)該幫助乙方協(xié)調(diào)處理好各部門的關(guān)系。

3、 如果甲方在施工過程中造成技術(shù)上的失誤由甲方全部承擔(dān)，乙方概不負(fù)責(zé)

4、 乙方在施工過程中必須聽從甲方安排，嚴(yán)格按照甲方管理人員的要求施工，不得擅自更改和變更。

5、 安全施工：乙方必須保證施工安全，按現(xiàn)行國家安全施工規(guī)范要求，配齊所有安全措施，如施工中發(fā)生安全事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

第四條、 結(jié)算方式：承包價格

1、 工程量結(jié)算方式：施工結(jié)束后，甲、乙雙方派管理人員現(xiàn)場實量實測，按照實面積結(jié)算。

2、 承包價格：混凝土路面每平方米25元，鋪小方磚每平方米12元，路牙磚每米12元。

3、 施工時間為13天，合同簽訂之日算起。

第五條、 付款方式：

第一次付款：混凝土路面澆筑完付全部工程款50%。

第二次付款：小方磚及路牙磚工程干完交工后，把剩下的50%一次性付清。

第六條、 違約責(zé)任：

本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，任何一方違約，均按合同法的有關(guān)規(guī)定向?qū)Ψ劫r償所造成的經(jīng)濟(jì)損失。未盡事宜，甲、乙雙方解決。

本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自合同簽字之日生效，結(jié)清合同結(jié)算款后失效。

甲 方：(簽字蓋章)

乙 方：(簽字蓋章)

簽訂日期：

施工協(xié)議書 篇6

電力安全施工協(xié)議書

甲方：新鄉(xiāng)市職教后勤管理服務(wù)有限公司

乙方：

甲方將三技校區(qū)家屬院全體住戶電表更換施工工程交由乙方工程隊具體施工。

為了進(jìn)一步貫徹落實安全第一預(yù)防為主的安全生產(chǎn)方針，嚴(yán)格執(zhí)行勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，依法從嚴(yán)治理施工現(xiàn)場，確保操作人員的安全，促進(jìn)施工順利進(jìn)行，甲、乙雙方特簽訂本合約。

一、管理目標(biāo)

1、杜絕各類安全事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。

2、保證施工現(xiàn)場創(chuàng)建文明安全施工工地。

二、安全生產(chǎn)要求

1、貫徹誰施工誰負(fù)責(zé)的原則，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，所有施工人員必須持證上崗，并采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施。否則由于自身安全措施不力，而造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的所有費用，由乙方承擔(dān)。

2、乙方應(yīng)自覺遵守、執(zhí)行建設(shè)部《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》及各地政府有關(guān)規(guī)定安全生產(chǎn)的法規(guī)及各項規(guī)定。積極采取安全措施，確保施工人員的安全。

三、現(xiàn)場文明施工及人員行為的管理

1、在施工過程中，乙方對其個人的安全措施、操作等加強(qiáng)教育管理。

2、采取一切安全措施，防止施工人員發(fā)生違規(guī)行為，同時確保周圍人員的生命財產(chǎn)安全，否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。堅決貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針。

四、本協(xié)議未盡事宜另行商訂。

本協(xié)議一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，簽字后生效。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

施工協(xié)議書 篇7

甲方：紹興第一建工集團(tuán)西安分公司東大花園項目部

乙方：

為了進(jìn)一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅持安全生產(chǎn)，文明施工，杜絕一切安全事故發(fā)生，為明確雙方責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)定，特簽訂本協(xié)議書：

一、安全目標(biāo)：

杜絕一切安全事故發(fā)生，確保安裝工作順利完成。

二、甲方責(zé)任：

1.貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，把安全生產(chǎn)工作放在首位。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及公司各項安全法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、條例等，督促乙方實施落實。

3.加強(qiáng)安全管理，督促乙方成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

4.不違章指揮，不強(qiáng)令冒險作業(yè)。

5.乙方違章作業(yè)，甲方有權(quán)令其停工整頓。

6.乙方提出安全等方面的合理化建議，甲方須認(rèn)真接受，并盡快采取措施。

三、乙方責(zé)任：

1.嚴(yán)格遵守國家、地方及公司各項安全法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、條例，嚴(yán)格遵守本工種安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不野蠻施工，遵守“安全生產(chǎn)六大紀(jì)律”、“十項安全技術(shù)措施”。

2.嚴(yán)格遵守本公司、項目部制定的各項安全生產(chǎn)、文明施工的規(guī)章制度。

3.建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，向甲方提供現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人及全體員工的崗位證書、操作證、身份證等復(fù)印件。

4.乙方職工的人身安全、施工設(shè)備安全、生活設(shè)施安全、機(jī)電設(shè)備安全及施工防護(hù)安全由乙方負(fù)全部責(zé)任。

5.在作業(yè)前，應(yīng)先對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查，同一垂直面上是否有人施工，是否有可靠的立足點，安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全作業(yè)條件，排除安全隱患后，方可進(jìn)行作業(yè)。

6.因乙方原因引起的傷亡事故，不論事故危及者是乙方人員還是其他人員，由乙方負(fù)全部責(zé)任。

7.服從和接受甲方施工管理人員的管理，有權(quán)拒絕違章指揮，并及時向甲方提出合理化建議。

四、協(xié)議書有效期：

自本協(xié)議書簽訂之日起生效，至本專項工程完工退場后失效。

五、本協(xié)議書一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。

甲方負(fù)責(zé)人簽字：

乙方負(fù)責(zé)人簽字：

簽訂日期： 年 月 日

施工協(xié)議書 篇8

施工協(xié)議書

發(fā)包人（全稱）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

承包人（全稱）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。

1、工程概況

工程名稱：xxxx修建工程

工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程內(nèi)容：大屋面整修、新建儲水池及游泳館維修

2、合同工期

開工日期：20xx年5月15日

竣工日期：20xx年10月15日

合同工期總?cè)諝v天數(shù)：天。

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

4、暫定合同價款

金額（大寫）：貳佰壹拾萬元（人民幣）

￥：8300000元

5、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

（1）發(fā)包人工作

l施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：發(fā)包人會按協(xié)議條款所述的時間通知承包人去接收工地，承包人須在該通知上注明的日期按時接收，并在接收工地后立刻展開有關(guān)工作。

l將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：工程開工前將工程所需臨時用水、用電提供至建筑紅線外。

l施工場地與公共道路的通道開通時間和要求：工程開工前。

l工程地質(zhì)和地下管線資料的提供時間：工程開工前。

l由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間：工程開工前。

l水準(zhǔn)點與座標(biāo)控制點交驗要求：發(fā)包人以書面形式交驗，并于交付施工現(xiàn)場時，在現(xiàn)場實際交驗。

l圖紙會審和設(shè)計交底時間：另行議定。

l協(xié)調(diào)處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作：施工過程中，如發(fā)現(xiàn)本建筑周圍或地下有上述需保護(hù)內(nèi)容，承包人應(yīng)提出具體保護(hù)措施方案，由發(fā)包人征得當(dāng)?shù)匚奈锕芾聿块T同意后，由承包人實施，所需費用由承包人提出預(yù)算，發(fā)包人同意后支付。

（2）承包人工作：

l日夜雇用足夠數(shù)目及稱職的保安人員于工地上，并提供一切所需的照明、防護(hù)裝置、柵墻和保險器具以防火災(zāi)、意外和損失。

l對所有物料、設(shè)備、機(jī)械和工具等的損壞或失竊負(fù)全責(zé)。

l承包人須對與本工程有關(guān)或本工程進(jìn)行期間發(fā)生或本工程引致的人身傷亡負(fù)費用、責(zé)任、損失、索償或訴訟的法律責(zé)任，并須保障發(fā)包人免負(fù)該等責(zé)任，除非有關(guān)傷亡是發(fā)包人或其應(yīng)負(fù)責(zé)的人所引致的。

l承包人須對與本工程有關(guān)或本工程進(jìn)行期間發(fā)生或本工程引致的財產(chǎn)損壞負(fù)費用、責(zé)任、損失、索償或訴訟的法律責(zé)任，并須保障發(fā)包人免負(fù)該等責(zé)任，惟有關(guān)損壞必須是承包人、其雇員或代理人或是任何分包人、其雇員或代理人的疏忽、遺漏或過失所引致的。

l承包人須避免因進(jìn)行及完成本發(fā)展項目而引起的一切擾民事宜，承包人須負(fù)責(zé)及承擔(dān)一切因此而引起的紛爭協(xié)調(diào)及保障及賠償發(fā)包人因承包人不力、錯失等而引起的一切索賠。因上述要求而引起的一切費用如工期索賠等，一概不被接納。

l在工程進(jìn)行期間，每天須盡快而經(jīng)常地從工地上清除一切垃圾、不用的支撐、板條箱、多余物料等，使不阻礙通道和方便檢查所有工程。遵從發(fā)包人的任何關(guān)于清除垃圾或整理工地的指示。

l承包人不得在施工場地內(nèi)堆積垃圾以免妨礙各施工人員或單位順利進(jìn)行有關(guān)工程。

6、進(jìn)度計劃

承包人提供施工組織設(shè)計（施工方案）和進(jìn)度計劃的時間：開工前7日

工程師確認(rèn)的時間：收到后7日

7、隱蔽工程和中間驗收

雙方約定中間驗收部位：基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)封頂。如承包人未通知發(fā)包人進(jìn)行檢驗就進(jìn)行下一工序的施工，發(fā)包人可以要求再檢驗，發(fā)包人將不負(fù)責(zé)任何事后的挖開檢查、試驗及修補的費用，亦不會給予任何工期延長，所需費用由承包人負(fù)擔(dān)。

8、工程款（進(jìn)度款）支付

承包合同簽訂后7天內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付合同金額30%的預(yù)付款。以后承包人每月20日向監(jiān)理單位申報工程進(jìn)度款申請，發(fā)包人按照監(jiān)理單位審核確定的進(jìn)度款的80％支付給承包人，當(dāng)工程款支付至總款項的80％時停止支付。

其余款項待竣工結(jié)算審核完成后10天內(nèi)保留合同結(jié)算總價的5%作為保修金外，其余一次性支付給承包人，保修金在保修期滿后一個月內(nèi)支付。

9、竣工結(jié)算

工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后30天內(nèi)，承包人向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料；發(fā)包人收到承包人提交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后30天內(nèi)進(jìn)行核實，給予確認(rèn)并辦理結(jié)算。

根據(jù)工程性質(zhì)，合同總價為暫估價，雙方協(xié)商結(jié)算據(jù)實調(diào)整，承包方依據(jù)北京市建筑工程預(yù)算定額（20xx）及北京市房屋修繕工程預(yù)算定額（20xx）及其他相關(guān)定額編制結(jié)算書。

結(jié)算書編制主要依據(jù)如下：

①經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承包人確認(rèn)的現(xiàn)場施工圖；

②發(fā)包方簽認(rèn)的變更洽商；

③相關(guān)補充協(xié)議及補充資料；

④發(fā)包方及監(jiān)理確認(rèn)的認(rèn)價單；

⑤北京市第26期造價信息、相關(guān)市場價及國家相關(guān)文件；

10、竣工驗收

（1）承包人提供竣工圖的約定：3套竣工圖

由于承包人不能按時向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程價款不能結(jié)算時，發(fā)包人不承擔(dān)逾期支付工程款的違約責(zé)任，此時，承包人不得因此拒絕按合同規(guī)定就合同項下工程承擔(dān)保修責(zé)任。

（2）承包人應(yīng)在合同規(guī)定的竣工驗收報告經(jīng)過發(fā)包人、監(jiān)理單位和設(shè)計單位批準(zhǔn)之日將合同項下工程交付發(fā)包人所有，并自該日起7日內(nèi)將一切施工設(shè)備及所有施工人員撤出工地（依約進(jìn)行修改的除外）。

11、保修

承包人應(yīng)依照中華人民共和國國務(wù)院279號令頒布實行的“建設(shè)工程質(zhì)量管理條例”和合同條件的有關(guān)約定，對整個工程承擔(dān)保修責(zé)任；除非合同中另有約定，保修的費用由承包人承擔(dān)。

12、爭議

雙方約定，在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時：

由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第一種方式解決。

（1）提交北京仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

郵政編碼：郵政編碼：

施工協(xié)議書 篇9

甲方：上海南匯建筑總公司連云港國貿(mào)中心工程項目部

乙方：泥工班組承包人

根據(jù)中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，為加快施工進(jìn)度、提高工程質(zhì)量、搞好安全生產(chǎn)、做好文明施工，使雙方有效地開展工作，達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效果，經(jīng)甲、乙雙方洽談決定，特簽訂本協(xié)議，以供雙方共同遵守。

第一條 工程概況

工程名稱：連云港國際貿(mào)易中心工程。

工程地點：連云港市新浦區(qū)海連中路10號。

承包形式：包清工、包工期、包質(zhì)量、包文明施工。

承包范圍：本工程結(jié)構(gòu)階段的砌體、砼結(jié)構(gòu)工程。包括結(jié)構(gòu)階段的垃圾清理、搗制砼過梁、廚衛(wèi)間砼導(dǎo)墻等雜項工程，直到結(jié)構(gòu)驗收所達(dá)到的要求為止，不產(chǎn)生任何點工。

如乙方施工的工程達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)終止協(xié)議，乙方必須無條件退場，且不結(jié)算工資。

第二條 承包內(nèi)容

1.按設(shè)計圖紙規(guī)定要求及GBJ50204-20xx和00G101、JGJ18-96標(biāo)準(zhǔn)施工，按市標(biāo)化管理的文明工地和市文明衛(wèi)生合格工地的標(biāo)準(zhǔn)施工。

2.所有汽車運入工地內(nèi)的本工種范圍所用的材料裝卸工作，包括場內(nèi)垂直運輸及水平運輸，將材料堆放進(jìn)倉庫或指定地點，做好成品、原材料標(biāo)牌設(shè)立及保護(hù)工作。

3.配合施工組織測量放線，除甲方負(fù)責(zé)放控制軸線，其余放線工作由乙方自行完成，再由甲方復(fù)驗。

4.負(fù)責(zé)過梁、構(gòu)造柱及預(yù)制構(gòu)件的制作與安裝，負(fù)責(zé)鋼筋保護(hù)層墊塊的制作及養(yǎng)護(hù)。

5.作好將清理下來材料再生利用的落手清工作。施工過程中，凡與本班組相關(guān)聯(lián)的工作均由乙方完成。

6.做好混凝土澆搗完成后的養(yǎng)護(hù)。

7.所有柱、梁、墻體水平方向、垂直方向的拉結(jié)筋，按規(guī)范規(guī)定安放正確位置，須植筋由甲方負(fù)責(zé)。

8.施工區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作，生活區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作包括生活區(qū)廁所沖洗及生活垃圾的清理到指定地點。

9.愛護(hù)施工機(jī)械以及甲方的工具和公共設(shè)施，若班組工人損壞公共設(shè)施與機(jī)械，按加倍價格賠償并書面檢討。

第三條 工程款的'付款和結(jié)算方法

1.本工程按綜合價格28.50元/㎡計算，其面積按實際建筑面積計算。

2.對于工程款的支付按甲方施工進(jìn)度與質(zhì)量要求完成工程任務(wù)，待工程到結(jié)構(gòu)五層后，按每月每人500元發(fā)放生活費，人員由后勤報項目部核定（但不得超過完成工作量的50%）。工程施工到春節(jié)放假時甲方支付給總完成量的90%，同時扣除甲方墊付材料費。工程結(jié)構(gòu)完成驗收完畢后付總款的85%，待工程全部竣工驗收后，對工程整體質(zhì)量達(dá)不到甲方質(zhì)量目標(biāo)，則余款作為罰款處理。

3.申領(lǐng)工程款時需經(jīng)質(zhì)量、技術(shù)、安全、材料部門簽字認(rèn)可，項目經(jīng)理確認(rèn)同意后方可支付。

4.工程施工過程中，凡與本班組相關(guān)的工作均由乙方完成。

5.綜合單位內(nèi)包含的其他內(nèi)容。

1本班組工作范圍內(nèi)所需用的各種機(jī)械設(shè)備及各種工具，機(jī)具設(shè)備應(yīng)保持垸好清潔，確保其正常運轉(zhuǎn)。

2二級配電箱以后的全部電線、電箱、拖線板等電器設(shè)備。照明燈具除甲方裝有固定碘鎢燈（大燈）照明外，其余所需的照明燈具均由乙方承擔(dān)。

第四條 施工工期

本工期自20xx年5月1日開工到200 7年12月31日完工（具體按甲方計劃進(jìn)度表為準(zhǔn)）。

第五條 工程質(zhì)量

市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)（以質(zhì)檢站驗收平定為準(zhǔn)）。

第六條 甲方責(zé)任

1.負(fù)責(zé)施工臨時設(shè)施、施工機(jī)械（除自帶外）及施工用水、用電的接通。

2.施工周轉(zhuǎn)材料、配件、施工用料（除自帶外）等根據(jù)施工進(jìn)度按時提供。

3.按協(xié)議規(guī)定的時間按時支付進(jìn)度款。

4.隨時對乙方的施工質(zhì)量及安全進(jìn)行檢查，并項目部按規(guī)定進(jìn)行獎罰，罰金從乙方每月進(jìn)度款中扣除。

5.各項工程施工前，必須對職工進(jìn)行技術(shù)交底及安全操作技術(shù)交底。

第七條乙方責(zé)任

1．根據(jù)施工進(jìn)度需要落實施工人員的組織配備，并保質(zhì)保量按時完成施工任務(wù)。并指派為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)施工中本班組的一切事務(wù)。

2．按期支付工人的伙食費及工人工資，不得以任何理由克扣生活費及工資，并與工人簽訂好用工協(xié)議與安全協(xié)議（凡因用工問題與工資問題引起糾紛者后果自負(fù)）。

3．服從甲方施工管理人員的檢查，并落實整改措施，及時做好落手清工作，必須做到工完場清，達(dá)到文明施工的要求。

4．班組負(fù)責(zé)人必須積極配合甲方管理層工作，并配備相應(yīng)的質(zhì)量、安全管理體制。

5．負(fù)責(zé)人在施工期間不得離開施工現(xiàn)場，隨時配合甲方進(jìn)行質(zhì)量、安全檢查，若隨意離開工地，則按100元/天·次處罰。

6．每月月底必須向施工員遞交分項工程的施工方案，并上報每周、月所需的人工、材料、機(jī)械計劃。

7．每周定期按時參加項目部生產(chǎn)例會，每天按時與施工員聯(lián)系下一天的工作計劃及匯報當(dāng)天完成工作量的情況。

8．機(jī)械設(shè)備配備齊全，包干使用，完成工程任務(wù)后，必須保證完好、整潔。

9．安全帽按安全科要求付款購買，結(jié)算時還帽，完好者退款，反之不退。各工種班組長及每位職工工作服兩套，價格50元/套，費用由各班組長與項目部承擔(dān)（項目部承擔(dān)50%）。不戴安全帽、不穿工作服嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場，違反者罰款100元/人·次。

10．本工種組長必須配備負(fù)責(zé)人1人，翻樣員1人、配料員1人、現(xiàn)場制作安裝員1人、兼職安全員1人，各工種的分支工種必須配備齊全，缺一人以200元/天·次罰款。

施工協(xié)議書 篇10

甲方：(設(shè)備管理單位或行車組織單位)

乙方：(路外、局外單位及哈鐵工建集團(tuán))

一、工程概況

1.施工項目

2.作業(yè)內(nèi)容

2.地點和時間

3.影響范圍

二、施工責(zé)任地段和期限

三、雙方所遵循的`技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和范圍

四、安全防護(hù)內(nèi)容、措施及專業(yè)結(jié)合部安全分工(根據(jù)工點、專業(yè)實際情況，由雙方制定具體條款

五、對雙方安全責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)(包括共同安全職責(zé)和雙方各自安全職責(zé))

六、違約責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償辦法(包括發(fā)生鐵路交通責(zé)任事故時，雙方所承擔(dān)的法律責(zé)任)

七、安全監(jiān)督檢查和基建、更新改造項目配合費用

八、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容

九、經(jīng)雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字后，各報主管業(yè)務(wù)部門、安全監(jiān)察室審查。本協(xié)議一式五份。

ゼ追醬表簽字： 乙方代表簽字：

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

主管業(yè)務(wù)處 工程項目管理機(jī)構(gòu)

公章： 公章：

______年____月____日 ______年____月____日

安全監(jiān)察室

公章：

______年____月____日

施工協(xié)議書收藏

合同已經(jīng)成為我們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。合同的目的相對抽象，讓人很難瞬間理解如何起草合同的范本。所以幼兒教師教育網(wǎng)編輯特地撰寫了一篇關(guān)于“施工協(xié)議書”的深度闡述文章，供大家閱讀參考！

施工協(xié)議書 篇1

發(fā)包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱甲方)

甲方為了充分利用水資源，開發(fā)電力事業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《水利水電建設(shè)工程規(guī)范》及《建筑安裝工程承包合同條例有關(guān)規(guī)定》，結(jié)合本工程實際，雙方互利為原則，經(jīng)雙方友好充分協(xié)商，達(dá)成條款如下：

一、工程承包施工地點及范圍：慶元縣牛頸溪、江根水電站項目工程，大壩、引水隧道、廠房、壓力管道等土建部份。

二、施工質(zhì)量：根據(jù)“設(shè)計施工圖紙”及《水利水電建筑工程施工規(guī)范》保質(zhì)、保量、保進(jìn)度合理安排施工，保證合格。

三、承包方式：甲方為了便于管理、監(jiān)督，采取全包(即包工、包料、包質(zhì)量)。

四、工程價款：估價總價款約人民幣壹億，采取20xx省定額總報價中的綜合單價承包并以實際發(fā)生工程量結(jié)算。同時根據(jù)甲方提供的報價清單結(jié)付給乙方，如設(shè)計單價和甲方提供清單有差別及審計有變更，與乙方無關(guān)。

五、工期：暫定兩年，720個工作日，自甲方開據(jù)開工令或開工證明日為準(zhǔn)，如遇下列情況，甲方認(rèn)可后工期方可順延：

1、甲方在合同規(guī)定開工日期前，未提供乙方施工場地、施工便道、施工用電用水(即三通一平)，影響乙方施工或開工。

2、如設(shè)計施工圖紙未及時提供及有重大設(shè)計變更，提供地質(zhì)勘探資料不準(zhǔn)，引起基礎(chǔ)超深、超挖，增加工程量，影響工程進(jìn)度。

3、如遇特殊情況及天氣影響和人力不可抗拒的自然災(zāi)害，如臺風(fēng)、特大雨雪天氣、地震及自然原因發(fā)生火災(zāi)等而影響工程進(jìn)度。

4、乙方完成每道工序，如需甲方現(xiàn)場代表檢驗，甲方代表無故拖延手續(xù)簽證，影響下一道工序施工。

5、甲方上級主管部門和監(jiān)理下達(dá)與本工程施工相關(guān)指令，影響工程施工進(jìn)度。

六、雙方職責(zé)：

1、甲方：

① 為確使乙方保質(zhì)保量順利施工，提供施工設(shè)計圖紙三套，并進(jìn)行技術(shù)交底;

② 政策處理到位，并調(diào)解與處理當(dāng)?shù)夭块T單位政策與糾紛;

③ 現(xiàn)場代表對乙方施工方案，工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并參與各道工序驗收工作及簽證，同時負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙的處理，設(shè)計變更聯(lián)系單的簽證;

④ 根據(jù)乙方施工的每道工序，及時組織人員進(jìn)行驗收，并根據(jù)乙方施工進(jìn)度月報，進(jìn)行審查核實(算);

⑤ 對乙方施工各項項目、每道工序的工藝、材料、設(shè)備進(jìn)行檢查和檢驗，若發(fā)現(xiàn)不合格材料或項目及時發(fā)出不合格材料退場通知，對不合格施工項目及時發(fā)出返工或停工及復(fù)工通知書，造成損失乙方自負(fù);

⑥ 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場“三通一平”工程施工;

⑦ 匯集建設(shè)資金，及時支付乙方施工工程款。

2、乙方：

① 雙方簽訂合同后，乙方不得擅自轉(zhuǎn)包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包承擔(dān)違約責(zé)任;

② 施工前，編制“施工組織設(shè)計”施工期間五大員要到位，但項目經(jīng)理、施工技術(shù)員、常駐工地每月不少于25天，同時配合甲方監(jiān)理、施工技術(shù)相關(guān)人員，處理和解決有關(guān)工程事宜;

③ 在保質(zhì)保量的前提下，做到“文明施工、安全第一”，萬一發(fā)生意外工傷事故或?qū)χ苓吶藛T造成傷害，一切損失責(zé)任自負(fù)，不涉甲方事，但甲方必須配合協(xié)助處理;

④ 對每道工序施工質(zhì)量進(jìn)行自我評定，交甲方復(fù)核，質(zhì)檢單位核定。

七、付款及結(jié)算方式：

1、甲方根據(jù)乙方當(dāng)月25日施工進(jìn)度及工程量月報，進(jìn)行核實后次月5日前，按實際工程款90%支付(銀行轉(zhuǎn)帳)給乙方，其余工程款待工程竣工驗收后，除扣留3%保質(zhì)金外，壹個月內(nèi)一次性結(jié)付清。

2、甲方如工程款支付不及時或其他原因造成乙方誤工，根據(jù)約定標(biāo)準(zhǔn)補償給乙方：技師500元/工日，技工360元/工日，普工260元/工日，50裝載機(jī)2600元/臺·班，200中型挖掘機(jī)3600元/臺·班，5噸以上自卸車1200元/臺·班。(人工費、材料費按麗水當(dāng)月信息價調(diào)整)。

3、工程變更新增或漏項工程項目的工程量單價：按本合同承包綜合單價結(jié)付給乙方;若無綜合單價項目，按浙江省現(xiàn)行《水利水電建設(shè)工程施工定額》及相關(guān)文件所編制的綜合單價，下浮3%計算，經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)定結(jié)付給乙方。

4、本工程稅金、工程保險費、管理費(按國家三級資質(zhì)計算給乙方)，全部甲方承擔(dān)，乙方的施工設(shè)備、財產(chǎn)保險及工人保險費由乙方自行承擔(dān)。

八、施工要求：

1、乙方應(yīng)建立和健全質(zhì)量保證體系，并配備專職質(zhì)檢人員制訂完善的檢查制度。

2、乙方嚴(yán)格對工程使用的材料、設(shè)備進(jìn)行檢驗，檢測合格后進(jìn)場，對每個部位施工質(zhì)量及工藝進(jìn)行全過程的質(zhì)量檢查，并做好記錄，并向甲方遞交自檢報告。

3、隱蔽工程和隱蔽部位，由乙方自檢確認(rèn)具備覆蓋條件后，填報“隱蔽工程驗收單”，通知甲方現(xiàn)場代表驗收，甲方代表接到通知書后24小時內(nèi)必須到現(xiàn)場檢驗，檢驗合格后，乙方方可進(jìn)行下一道工序施工。如甲方代表未及時到現(xiàn)場檢驗，乙方可按本單位質(zhì)量人員檢驗合格后，可繼續(xù)施工，甲方應(yīng)承認(rèn)并辦理檢驗合格手續(xù);如提出異議，經(jīng)復(fù)查不合格，需返工，造成損失乙方自負(fù)。

九、材料、設(shè)備提供：

1、本工程所需材料、設(shè)備(除甲方自用的材料、設(shè)備外)，全由乙方組織提供。

2、所有材料、設(shè)備、成品、半成品應(yīng)附有合格證，并經(jīng)甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進(jìn)場，已進(jìn)行的物資未經(jīng)甲方許可，不得運出場外;如發(fā)現(xiàn)不合格或設(shè)備合格證書材料、設(shè)備，必須清理出場，損失責(zé)任由提供方自負(fù)。

3、火工材料由甲方采購提供，按10080元/噸計算，由乙方支付，甲方專用車輛運送到施工現(xiàn)場，運送費用由甲方負(fù)責(zé)。

十、違約責(zé)任：

1、甲方：

① 如政策處理未到位，乙方材料、機(jī)械不能進(jìn)場，造成誤工和損失要承擔(dān)全部責(zé)任;

② 工程進(jìn)度款支付不及時，造成工程誤工和進(jìn)度，應(yīng)補償乙方損失。

2、乙方：

① 按《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，如工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求，甲方有權(quán)要求乙方適當(dāng)期限內(nèi)進(jìn)行處理或返工，損失責(zé)任自負(fù);如乙方拒絕不返工，甲方有權(quán)不支付工程款;

② 如乙方不按設(shè)計及甲方要求擅自進(jìn)行施工，達(dá)不到工程質(zhì)量要求，有權(quán)變更施工隊伍，由此造成損失乙方承擔(dān)。

十一、糾紛處理：

甲方與乙方如發(fā)生合同糾紛，首先雙方協(xié)商解決，如雙方協(xié)商不成，報請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效，向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V，經(jīng)法律途徑裁決。

十二、信譽保障：

1、合同簽訂后，乙方進(jìn)場五天內(nèi)甲方支付給乙方進(jìn)場費70萬元。

2、合同簽訂后，甲方必須保證乙方在壹個月內(nèi)機(jī)械進(jìn)場，工程開工，如在期限內(nèi)，因甲方原因造成乙方機(jī)械、設(shè)備不能進(jìn)場，工程不能開工。

十三、本合同未盡事宜，雙方再行協(xié)商另行補充，具有同等法律效果。

十四、本合同一式六份，其中正本兩份，副本四份，甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本由甲、乙雙方送相關(guān)部門備案。

十五、本合同自雙方簽字蓋章后生效，雙方互守信譽，共同執(zhí)行。

十六、本合同簽訂后，交接施工圖紙后，由甲方負(fù)責(zé)履行操作國家有關(guān)工程招投標(biāo)程序。

(附：施工項目綜合單價清單)

甲方：

乙方：施工承包單位(蓋章) 開發(fā)有限公司(蓋章)

法人代表(簽章)： 法人代表或委托代理人(簽章)：

法人身份證號： 法人代表或委托代理人身份證號：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬號： 賬號：

擔(dān)保方一：泰順縣雙豐水電開發(fā)有限公司(蓋章)

法人代表(簽章)：

擔(dān)保方二：慶元縣大利源水電開發(fā)有限公司(蓋章)

法人代表(簽章)：

合同簽訂日： 年 月 日

施工協(xié)議書 篇2

塑鋼窗施工安裝承包協(xié)議書

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲方施工地的塑鋼窗承包給乙方制作、安裝，為了明確本工程承包的方法及甲、乙雙方的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，商定協(xié)議如下條款：

一、承包方式：包工、包料、包安裝（包括窗邊塞縫）。

二、材料要求：選用海螺品牌塑鋼型材，5厘厚淺綠色反射鍍膜玻璃。

三、單價：選用80系列推拉窗每平方米單價156元，大寫（壹佰伍拾陸

元整）。

四、塑鋼窗承包數(shù)量：按設(shè)計圖紙及現(xiàn)場洞口實量計算，塑鋼窗安裝數(shù)

量按實安裝數(shù)量決算。

五、付款方式：合同簽訂后，乙方開始購買材料及制作安裝塑鋼窗，乙

方安裝窗框后，甲方應(yīng)按窗框數(shù)量按40%付給乙方月進(jìn)度款，乙方

安裝窗扇時，甲方應(yīng)再按窗扇的安裝數(shù)量按40%付給乙方進(jìn)度款，余款15%甲方應(yīng)在完工經(jīng)有關(guān)部門驗收合格后一個月內(nèi)撥付，另5%

作為質(zhì)量保證金，待保修期滿后一次性付清。質(zhì)量及規(guī)格應(yīng)按圖紙

及閩“2003J101”圖集要求施工。

六、乙方在塑鋼窗制作安裝時除風(fēng)雨、用電等不可抗拒的因素之外，對

工期要求的時間必須服從甲方安排，滿足甲方施工進(jìn)度要求。

七、工程質(zhì)量：質(zhì)量要保證設(shè)計，監(jiān)督、監(jiān)理及有關(guān)部門驗收合格，若

達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)造成返工的，后果由乙方自負(fù)。

八、安全：乙方應(yīng)按有關(guān)施工規(guī)范進(jìn)行文明施工，遵守一切安全規(guī)定，若違章作業(yè)，造成安全事故，一切責(zé)任（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任）均由乙方

承擔(dān)。

九、本承包合同一式兩份，甲、乙雙方各保存一份作為憑據(jù)

甲方：乙方：

身份證：

年月日年月日

施工協(xié)議書 篇3

施 工 安 全 合 同 協(xié) 議 書

根據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對進(jìn)入廠區(qū)及施工場地內(nèi)進(jìn)行施工作業(yè)的單位，甲乙雙方簽訂施工安全合同書，明確雙方職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)，預(yù)防和防止各類事故的發(fā)生。本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商，共同遵守。

一、目標(biāo)：

（一）勞動安全：

1、乙方消除“四大傷害”（高處墜落傷害、觸電傷害、物體打擊傷害、機(jī)械傷害），無重大工傷人身傷亡事故和機(jī)械設(shè)備事故。

2、乙方按jbj59-88《建筑施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》，各級安全檢查，工地合格率必須達(dá)到100%，并爭創(chuàng)施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理合格工地。

（二）消防安全：

1、乙方土地?zé)o火災(zāi)事故。

2、乙方工地應(yīng)健全防火責(zé)任制和措施。

3、乙方工地要監(jiān)理動火申報制度。

（三）文明施工

1、乙方施工員必須按規(guī)定色佩戴安全帽。

2、乙方在工地開工前必須設(shè)置“一圖五牌”及必要的安全文明生產(chǎn)廣告及工地門牌樓。

3、乙方工地施工材料應(yīng)嚴(yán)格按施工平面圖、布置圖分類堆放，做到堆放整齊。

4、乙方工地場地平整、無積水、無污染環(huán)境，道路暢通。

5、乙方工地施工機(jī)械具有維修保養(yǎng)制度，機(jī)械具清潔，上潤油，嚴(yán)禁帶病運轉(zhuǎn)。

二、雙方責(zé)任：為了實現(xiàn)上述目標(biāo)，甲乙雙方必須采取有效措施，各自履行以下責(zé)任。

甲方責(zé)任：

1、及時傳達(dá)貫徹上級政府和行業(yè)主管部門有關(guān)文明安全生產(chǎn)工作的文件、指示、指令，適時布置任務(wù)。

2、責(zé)成分管領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)安部對乙方工地文明安全生產(chǎn)及時進(jìn)行指導(dǎo)、督促、檢查，提出整改意見，并協(xié)助做好有關(guān)工作。

3、工程結(jié)束交付時，甲方安全管理部門應(yīng)在工程驗收報告上簽署意見。

4、甲方應(yīng)對乙方施工單位相關(guān)管理人員進(jìn)行安全教育，明確公司相關(guān)規(guī)定及要求。

5、甲方有權(quán)對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行安全管理、監(jiān)督、檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，乙方必須按甲方限定的時間進(jìn)行整改，否則甲方有權(quán)進(jìn)行相應(yīng)的處罰（100~XX元），直至停工整頓，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方自行負(fù)責(zé)。

乙方責(zé)任：

1、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人是施工工地文明安全生產(chǎn)直接責(zé)任人，應(yīng)組織落實公司有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好與所屬班組簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任制》工作，同時健全安全生產(chǎn)管理體系，并指定專職安全管理人員對工程項目監(jiān)督管理。

2、在組織施工過程中，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、市安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，建立完善的安全施工組織機(jī)構(gòu)及各項管理規(guī)章制度，并接受甲方安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢查。

3、在施工前必須配齊符合標(biāo)準(zhǔn)的、必要的安全防護(hù)設(shè)施及勞動保護(hù)用品，必須對施工人員進(jìn)行“三級安全教育”；必須制定安全技術(shù)措施和安全交底，交甲方備案；特種作業(yè)人員必須持證上崗，并向甲方提供相關(guān)的資格證書；施工現(xiàn)場安全防護(hù)裝置必須齊全有效。如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方未盡安全生產(chǎn)管理職責(zé)，允許

不符合作業(yè)資格的員工進(jìn)行施工作業(yè)的，甲方有權(quán)當(dāng)場停止其施工作業(yè)，重新委派合格員工上崗，由此產(chǎn)生的工期延誤及損失由乙方自行承擔(dān)。

4、乙方自備、自用的各種機(jī)械、設(shè)備、架具、防護(hù)用品等應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，由此出現(xiàn)問題而造成事故及經(jīng)濟(jì)損失，由乙方自行負(fù)責(zé)，給甲方造成事故及經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方承擔(dān)。屬于甲方提供的工具、設(shè)備，乙方要在交接使用前認(rèn)真檢查確認(rèn)，一次性驗收并辦理交接手續(xù)；雙方簽字投入使用后，發(fā)生的一切安全事故及造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

5、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的活動中，必須同時把文明安全生產(chǎn)工作貫徹至每個具體環(huán)節(jié)中去，特別是要做好有關(guān)針對性的書面安全技術(shù)交底，遇有生產(chǎn)與安全發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)必服從安全。

6、經(jīng)常性組織班組搞好文明安全活動，認(rèn)真學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，每周組織項目部有關(guān)人員檢查文明安全生產(chǎn)情況，教育職工正確使用防護(hù)用品。嚴(yán)禁違章指揮，違章作業(yè)，發(fā)生的一切事故及人員傷害均由乙方負(fù)責(zé)。

7、若發(fā)生重大傷亡事故，要及時搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，十二小時內(nèi)要立即上報，及時消除、整改事故隱患。、有權(quán)拒絕不科學(xué)、不安全、不衛(wèi)生的生產(chǎn)指令。

8、施工現(xiàn)場禁止私自亂拉亂接，應(yīng)有專業(yè)人員操作，所有線路必須架空，實行一機(jī)一閘，合理使用防護(hù)罩，杜絕機(jī)械帶病作業(yè)。

9、使用腳手架，須經(jīng)確保安全情況下方可使用，馬櫈須訂制牢固、斜撐位置合理、跳板選用耐久抗壓性好的，實行一板三支座，杜絕在單板上施工，禁止在跳板上打搞及從板上跳下，應(yīng)從合理位置上下。

10、杜絕“三高人員”參加本工程施工，禁止酒后上崗。工人上下班一切安全事故均由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任及發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

11、做好文明施工、樹立企業(yè)形象。施工現(xiàn)象禁止大小便，施工垃圾按指定位置堆放或處理，宿舍保持清潔衛(wèi)生，剩飯倒入專用的桶內(nèi)，晚間禁止到當(dāng)?shù)乩习傩占抑写T，遵紀(jì)守法。

四、爭論的處理當(dāng)合同雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決或申請施工合同管理機(jī)構(gòu)有關(guān)部門調(diào)解，不愿調(diào)解或調(diào)解不成的可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。工程驗收合格后本協(xié)議同時廢止。

六、本協(xié)議作為工程合同組成部分，與工程合同具有同等法律效力。本協(xié)議與雙方簽署的其它合同及協(xié)議有沖突的，以規(guī)定較多者為準(zhǔn)。本協(xié)議書一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：（蓋章）

委托代理人：（簽字或蓋章）

簽約日期：年月日

乙方（蓋章）委托代理人：（簽字或蓋章）簽約日期：年月日

施工協(xié)議書 篇4

橋架施工合同協(xié)議書是為確保橋梁建設(shè)過程中各方的利益合理保護(hù)，明確各方的權(quán)利義務(wù)，并約定相關(guān)事項的合同文件。本文將從合同協(xié)議的必要性、合同協(xié)議的主要內(nèi)容、合同協(xié)議的簽訂流程等方面進(jìn)行詳細(xì)闡述。

首先，橋架施工合同協(xié)議書的存在是必要的。橋梁建設(shè)是一項復(fù)雜而又關(guān)鍵的工程，其涉及到的技術(shù)、資金、材料等方面都需要各方面的密切合作。而橋架施工合同協(xié)議書就是為了確保各方的權(quán)益能夠得到保障，避免施工過程中出現(xiàn)糾紛和爭議。合同協(xié)議的簽訂能夠明確雙方的責(zé)任和義務(wù)，有助于規(guī)范施工行為、提高施工效率、保證工程質(zhì)量。

其次，橋架施工合同協(xié)議書的主要內(nèi)容包括：工程概況、施工內(nèi)容、施工期限、工程款支付、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保證期、違約責(zé)任等。在工程概況中，需要詳細(xì)列明工程的基本情況，包括項目名稱、施工地點、工程概況等。在施工內(nèi)容中，需要明確工程的具體施工內(nèi)容和要求。施工期限是約定工程的完成時間，需要確保工程能夠按時完成。工程款支付是約定資金支付的方式和時間，確保資金的及時支付。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是約定工程的質(zhì)量要求，包括使用的材料、施工質(zhì)量等。保證期是約定工程質(zhì)量保證的時間范圍，確保工程在一定時間內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題。違約責(zé)任是約定各方在違約情況下需要承擔(dān)的責(zé)任，包括違約金、賠償?shù)取?/p>

最后，橋架施工合同協(xié)議書的簽訂流程一般包括以下幾個步驟。首先，雙方需要進(jìn)行初步洽談，明確合作意向和條件。然后，進(jìn)入正式協(xié)商階段，明確合同的具體內(nèi)容和條款。在協(xié)商過程中，雙方可以根據(jù)實際情況進(jìn)行合理的調(diào)整和修改。一旦雙方就所有內(nèi)容達(dá)成一致，可以進(jìn)行正式的合同簽訂。在簽訂合同時，需要雙方出具書面意見，并經(jīng)雙方代表簽字確認(rèn)。最后，將簽訂的合同加蓋公章，正式生效。

綜上所述，橋架施工合同協(xié)議書對于實施橋梁建設(shè)工程具有重要意義。它不僅能夠確保各方的合法權(quán)益，還能夠為工程的順利進(jìn)行提供有力的保障。因此，在橋梁建設(shè)中，合同協(xié)議書的簽訂是必不可少的環(huán)節(jié)，對于工程的順利完成具有重要的意義。

施工協(xié)議書 篇5

安全文明施工協(xié)議

雇主： 承包商： 1 項目簡介： 項目名稱：

地點、工期、成本： 詳見合同協(xié)議2 總則

為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的安全工作方針，加強(qiáng)現(xiàn)場安全文明施工管理，營造良好工作環(huán)境，確保員工安全健康員工們，簽訂本協(xié)議是為了保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。 3 雙方的責(zé)任 承包商的責(zé)任

嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)施工安全和文明施工管理的法律、法規(guī)、政策及有關(guān)規(guī)定和方法，對安全生產(chǎn)負(fù)有責(zé)任。在施工過程中工作。有全面監(jiān)督責(zé)任。 督促承包商對所有參與項目建設(shè)的員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。

主持安全生產(chǎn)會議例會，定期或不定期組織安全檢查，對承包商的違規(guī)行為、安全隱患有權(quán)給予口頭警告和書面糾正以及發(fā)生的安全事故。通知直至被責(zé)令停工，并按本協(xié)議及用人單位其他有關(guān)規(guī)定予以處罰。

督促監(jiān)理公司對特種作業(yè)、危險作業(yè)和大型建設(shè)項目的承包商的安全作業(yè)程序和安全施工措施進(jìn)行審核。

參與承包商人身傷害事故等重大事故的調(diào)查處理。 建議免去安全工作不稱職的安全經(jīng)理。承包商的責(zé)任

嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、政策、法規(guī)以及發(fā)包人制定的安全文明施工管理文件。

接受用人單位和監(jiān)理單位對安全工作的管理和監(jiān)督，并完全遵守合同和本協(xié)議有關(guān)安全工作的規(guī)定。

根據(jù)承包商安全文明施工總體規(guī)劃，制定并實施承包工程安全文明施工方案，實施安全文明區(qū)域化管理建造。

建立健全現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按要求配備足夠數(shù)量的安全監(jiān)督員，并報開發(fā)商備案。

安全措施費（包含在合同總價中）?？顚Ｓ?，同時為從事工作的人員提供人身意外傷害保險?，F(xiàn)場危險工作。

根據(jù)開發(fā)商的規(guī)定，現(xiàn)場安全作業(yè)程序和安全施工措施已編制完畢并經(jīng)監(jiān)理單位審核后方可開工建設(shè)。

嚴(yán)格審查分包商的施工資質(zhì)和安全資質(zhì)。

承包人不得安排工作年齡和身體條件不符合工作要求的人員。 因不遵守國家法律法規(guī)、不執(zhí)行安全操作規(guī)程、違反安全程序、制度、規(guī)定、非法指揮、和非法操作。 .

安全事件應(yīng)按照國家、行業(yè)和開發(fā)商規(guī)定的程序進(jìn)行報告，并按照“四個不放過”的原則處理。 4 評估

承包人在施工過程中每發(fā)生1人/次重傷事故，發(fā)包人對承包人處2萬元罰款（執(zhí)行安全文明施工押金2萬元以下）合同總價的10%）。

承包人發(fā)生重大人身傷害事故、重大機(jī)械設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故、重大交通事故、重大坍塌事故、或施工期間發(fā)生重大環(huán)境污染事故（安全文明施工保證金低于5萬元的，按合同總價的20%）。 承包人在施工過程中發(fā)生惡性未遂事故，按本條規(guī)定處罰。

承包人不服從發(fā)包人管理，嚴(yán)重違章作業(yè)，粗暴施工，管理混亂，事故頻發(fā)，除給予應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)處罰（金額由甲方現(xiàn)場代表確定）除處以罰款外，開發(fā)商有權(quán)立即終止合同，責(zé)令承包商限期撤離施工現(xiàn)場，不得重新聘用.

罰款兌現(xiàn)形式：根據(jù)現(xiàn)場甲方代表開具的罰款單，從事發(fā)時或發(fā)生當(dāng)月的月進(jìn)度款中扣除發(fā)生了。

上述扣除不免除承包商對安全事故的任何其他責(zé)任。 5 安全文明的環(huán)保設(shè)施建設(shè)與管理

承包商的安全防護(hù)設(shè)施必須滿足施工安全的需要，根據(jù)工程進(jìn)度合理安排安全防護(hù)設(shè)施的采購和投資。及時提供安全防護(hù)設(shè)施。

安全防護(hù)設(shè)施主要有：攀爬自鎖裝置、速差自動控制裝置、手持水平安全繩、活動支架、水平滑動安全裝置、孔道蓋、安全圍欄、安全網(wǎng)、安全帶、施工升降機(jī)及安全通道、配電箱、漏電保護(hù)裝置、危險品倉庫、安全消防設(shè)備標(biāo)志等。

如果承包商不遵守上述條款，開發(fā)商的安全監(jiān)督部門有權(quán)拒絕簽署工程進(jìn)度款。 如因質(zhì)量問題或安全防護(hù)設(shè)施不足造成事故，發(fā)包人將加大對承包人的處罰力度。 6 其他

本協(xié)議與施工合同同時簽訂、同時生效、同時終止。

本協(xié)議一式兩份，效力相同。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

雇主（印章）：

法定代表人（或委托代理人）：

承包商（印章）：

法定代表人（或授權(quán)代理）：

日期

施工協(xié)議書 篇6

二十一冶建六建工局

安全文明施工工作匯報

二十一冶建建六建工以來., 有限公司進(jìn)駐現(xiàn)場，目前，該項目各項工作進(jìn)展順利，已完成施工區(qū)域劃分。其中，安全文明工作，在業(yè)主（施工單位）的支持和指導(dǎo)下，堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，牢固樹立“以人為本”的理念，努力做到有施工期間未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。為履行安全文明施工責(zé)任，現(xiàn)就安全文明施工工作作一簡要匯報：

1．在項目建設(shè)過程中，為使項目安全順利進(jìn)行，盡量發(fā)揮項目的各個方面的作用。每位員工的積極性，確保每位生產(chǎn)人員的安全，做到“開心上班，平安回家”，要加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全管理，項目部和各施工運營部齊心協(xié)力營造良好、安全、文明的工作環(huán)境。

1.項目管理部嚴(yán)格按照白銀市建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督站的要求，制定安全文明生產(chǎn)規(guī)定，落實必要的安全設(shè)施、防護(hù)和各種標(biāo)志品牌等，確保市場標(biāo)準(zhǔn)化的要求得到落實。讓每一個進(jìn)場的人都有足夠的安全感，全身心的投入到生產(chǎn)建設(shè)中。

2.項目部成立以執(zhí)行經(jīng)理為組長、安全員為副組長、運營部組長為組員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)日常安全生產(chǎn)指揮、監(jiān)督和執(zhí)行。 堅持每天安排，檢查，記錄，結(jié)果，每周一考核，每月總結(jié)，做到糾錯不松懈；施工現(xiàn)場有人作業(yè)時，我們有安全人員在現(xiàn)場，要及時發(fā)現(xiàn)隱患，及時處理，做到防患于未然，不造成任何安全事故。尺寸。

3。所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員必須接受進(jìn)入現(xiàn)場安全須知的教育，特別是對安全意識薄弱、文化水平低的施工人員，更要耐心細(xì)心。教育他們以確保他們理解并做到這一點，而不僅僅是談?wù)撍?根據(jù)現(xiàn)場單價項目的特點，項目部將組織他們以多種形式進(jìn)行學(xué)習(xí)，對安全生產(chǎn)知識進(jìn)行提問，甚至進(jìn)行考試，重點抓好安全文明生產(chǎn)工作。

4.進(jìn)入施工現(xiàn)場的安全管理人員必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗，責(zé)任心強(qiáng)，能吃苦耐勞，思維敏捷（能發(fā)現(xiàn)問題），反應(yīng)迅速-機(jī)智。勤奮（多現(xiàn)場檢查），勤奮（多談發(fā)現(xiàn)的問題），認(rèn)真做好本職工作。 進(jìn)入施工現(xiàn)場的特殊施工人員（電工、塔吊司機(jī)、電焊工、腳手架、機(jī)械操作工等）必須經(jīng)過相關(guān)部門的正規(guī)培訓(xùn)，持有上崗證，熟悉各項安全操作規(guī)程.能夠經(jīng)常維護(hù)機(jī)器和工具，確保機(jī)器運轉(zhuǎn)良好，不帶病運行。

5.安全生產(chǎn)的重點是提前做好安全技術(shù)公開。 在公開各分項、分項施工技術(shù)和質(zhì)量要求的同時，要做好安全技術(shù)公開、施工操作注意事項、是否搭腳手架、防護(hù)設(shè)施等工作等符合安全操作要求；施工不要傷害自己，更不要傷害他人。

6.在施工作業(yè)過程中，要加強(qiáng)檢查工作，加強(qiáng)過程控制。 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題及時整改，排除施工過程中的不安全隱患。

7.項目部計劃每周五下午組織現(xiàn)場管理人員對現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和文明施工進(jìn)行一次大檢查，并對照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場評分表進(jìn)行評分，并開展施工聯(lián)動工作。比賽成績低于85分的，給予教育、處罰，責(zé)令限期改正； 分?jǐn)?shù)高于95的人將獲得相應(yīng)的獎勵。以教育為目的，以獎懲手段為手段，提高施工隊伍的自我管理水平，掀起安全生產(chǎn)、文明施工的新高潮。

8。本項目安全目標(biāo)為無重大事故，一般事故頻率控制在2%以下。 一旦發(fā)現(xiàn)作業(yè)場地在施工過程中發(fā)生安全事故（損失不超過1000元），必須對作業(yè)場地負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰，并更換安全員。

9.實行一級負(fù)責(zé)、一級負(fù)責(zé)、人人有責(zé)的安全管理制度，認(rèn)真做好本職工作，確保管理上層，不脫節(jié)，努力創(chuàng)造一個標(biāo)準(zhǔn)化的網(wǎng)站。

二、施工安全與施工文明

創(chuàng)建文明工地，提倡文明施工、文明作業(yè)，是確保安全生產(chǎn)和樹立良好企業(yè)形象的基礎(chǔ)工作。實踐證明，安全導(dǎo)致文明，文明導(dǎo)致安全?，F(xiàn)在很多建筑企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到，建立文明工地，實施文明施工，文明作業(yè)，必須是確保施工安全和生產(chǎn)安全，樹立企業(yè)良好形象的重大基礎(chǔ)性工作。創(chuàng)建文明工地，推進(jìn)文明施工，文明作業(yè)，既是管理性強(qiáng)的工作，也是技術(shù)性的工作。同時，也要求員工以相應(yīng)的安全文明生產(chǎn)素質(zhì)為基礎(chǔ)。因此，它包括管理、技術(shù)和員工素質(zhì)培訓(xùn)三個方面的建設(shè)和發(fā)展，而安全文明的建設(shè)技術(shù)是其中的重要組成部分。

三、創(chuàng)建文明工地規(guī)范管理規(guī)定

（一）、《安全生產(chǎn)》規(guī)定

1.完善和完善各項安全管理臺賬，加強(qiáng)安全管理軟件數(shù)據(jù)工作 包括：安全責(zé)任制、安全教育、施工組織設(shè)計、分（項）項工程安全技術(shù)保密、特種作業(yè)持證上崗、安全檢查、崗前安全活動、遵守法律法規(guī)、工傷事故、施工現(xiàn)場及安全標(biāo)志、外包與外包管理，以及相關(guān)合同和協(xié)議。

2. “三寶”和四邊防護(hù)設(shè)施的使用必須符合標(biāo)準(zhǔn)，包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶的使用；樓梯入口、電梯入口、預(yù)留開口、坑、通道保護(hù)和陽臺、地板、屋頂邊緣保護(hù)。

3。腳手架設(shè)施符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)，有驗收和使用程序 包括外搭腳手架、爬架、吊腳手架、挑非腳手架、吊腳手架等，每周檢查一次，及時整改和管理隱患。

4.施工臨時用電量達(dá)標(biāo) 實行三相五線制，建立專業(yè)管理，監(jiān)控施工項目與高壓線路的距離、支線架設(shè)、現(xiàn)場照明、變配電裝置、熔斷器、低壓干線等的安裝必須符合建設(shè)部頒布的標(biāo)準(zhǔn)

5．井形架、龍門架驗收上市使用 驗收要求安全裝置靈敏、可靠、保險標(biāo)志信號醒目、機(jī)架穩(wěn)定、安全防護(hù)井架、卷揚機(jī)、吊索卡符合規(guī)范要求。

6.大型工程機(jī)械達(dá)標(biāo)使用安全 塔式起重機(jī)、各類起重機(jī)、兩用電梯必須符合部級標(biāo)準(zhǔn)，驗收合格后方可使用。司機(jī)、指揮員須持有效證件工作，并有日常作業(yè)記錄；塔機(jī)三保險五限位齊全，靈敏可靠，其他各項均符合規(guī)定；客貨電梯均有完整有效的保險限額，其他符合規(guī)定。

7.中小型機(jī)械狀況良好，使用安全保持良好狀態(tài)，傳動及刀口保護(hù)及接地符合標(biāo)準(zhǔn)，操作人員憑其使用專用有效證書工作.

8.實施強(qiáng)安全監(jiān)控 實施樓層安全監(jiān)控有具體的安全監(jiān)控實施方案和具體做法。樓層安全監(jiān)控人員持證上崗，施工現(xiàn)場所有人員必須佩戴工作證。

(2)、《場地外觀》規(guī)定

1 施工現(xiàn)場應(yīng)進(jìn)行圍護(hù)和封閉。施工圍欄應(yīng)根據(jù)工程位置設(shè)置：主干路段和城市景觀道路高度不低于米，并應(yīng)穩(wěn)固、整潔、美觀；其他路段的圍欄高度不得低于米，以保證穩(wěn)固美觀；建筑及裝飾工程立面：圍護(hù)結(jié)構(gòu)的封閉高度必須高于工作地板一米以上，以防止物體墜落。

2 在施工現(xiàn)場設(shè)立企業(yè)特色標(biāo)志施工現(xiàn)場的大門、大門、旗桿等應(yīng)執(zhí)行各企業(yè)具有自身特色的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)明集團(tuán)和企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)簡稱。 ，企業(yè)旗幟。

3 工地面積分布合理有序，院子外觀整潔文明施工區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格分開，院子外觀整潔、整齊、有序、文明、料區(qū)堆放整齊，采取安全措施。防御措施。

4 設(shè)置醒目的安全標(biāo)志 在施工區(qū)域和危險區(qū)域設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志。

5 設(shè)置“六卡一圖”施工標(biāo)識 在工地主出入口設(shè)置“七卡一圖”： 1、項目介紹標(biāo)識：項目名稱、施工、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位、施工場地范圍及面積、工程結(jié)構(gòu)及層數(shù)、開工竣工日期及監(jiān)理電話； 2、項目負(fù)責(zé)人銘牌：包括項目負(fù)責(zé)人、工程師、安全員、質(zhì)量員、環(huán)衛(wèi)工、施工員、規(guī)劃員、材料員； 3、安全紀(jì)律卡6張 4、安全生產(chǎn)計數(shù)卡（天） 5、安全技術(shù)措施卡10張； 6.防火告示 7.衛(wèi)生告示（圖片）； 8、施工現(xiàn)場總體布置圖

6 施工現(xiàn)場必須三通一平，排水要暢通，防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排水通道。

(3)、《施工現(xiàn)場衛(wèi)生》規(guī)定

1 生活“五項”齊全，現(xiàn)場“五項”設(shè)施齊全、合理。生活區(qū)應(yīng)設(shè)置醒目的環(huán)境衛(wèi)生宣傳標(biāo)志和責(zé)任區(qū)合同地圖。

2消除“四害”，保證排水暢通，排污暢通。采取多種措施，消除四害，控制四害的發(fā)生。排水、排污暢通，有條件時應(yīng)進(jìn)行綠化布置。

3 宿舍整潔干凈。宿舍統(tǒng)一使用36V低壓電，生活用品擺放整齊?，F(xiàn)場辦公室、更衣室、衛(wèi)生間等要經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持整潔干凈。

4食堂符合衛(wèi)生要求 1、食堂的設(shè)置應(yīng)符合規(guī)定，并辦理審批手續(xù)； 2、食堂內(nèi)部及周邊應(yīng)整潔干凈，不得有積水現(xiàn)象； 3、容器應(yīng)標(biāo)明生熟，用紗布蓋好，有條件的食堂應(yīng)密封； 4、每年5-10月，午餐和晚餐的食物樣品（不少于50克）應(yīng)保存24小時并記錄； 5、餐具、茶具要嚴(yán)格消毒，使用成本卷每天消毒，防止交叉污染，茶葉供應(yīng)要符合衛(wèi)生要求； 6、廚師每年進(jìn)行體檢，持有健康證和衛(wèi)生工作證，必須做到“四勤”、“三白”，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。

5 生活垃圾管理安裝在容器中，放置在指定地點，由專人管理，并定期清潔

6 健康衛(wèi)生要求 1. 有醫(yī)療室，或每周不少于兩次現(xiàn)場醫(yī)療考察； 2、做好員工健康與疾病預(yù)防的宣傳教育工作，利用板報等形式向員工介紹疾病防治知識； 3、醫(yī)務(wù)人員發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督作用，定期檢查食堂等場所的衛(wèi)生情況。

四。 《文明建設(shè)》規(guī)定

1 工地宣傳要求在工地周圍設(shè)置反映企業(yè)精神和時代風(fēng)范的醒目宣傳標(biāo)語；設(shè)立宣傳板、黑板報等宣傳陣地，及時反映內(nèi)外部動態(tài)。

2 團(tuán)隊建設(shè)需要加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，工地為團(tuán)隊提供必要的活動空間，班級形象好，三帖一評的安全記錄，提高施工質(zhì)量團(tuán)隊

3治安綜合治理要求加強(qiáng)施工現(xiàn)場治安綜合治理，做到目標(biāo)管理、制度落實、責(zé)任到人、治安防范有效、預(yù)防為主重點關(guān)鍵部位設(shè)施配套，明確外包隊伍，建立檔案卡，簽訂公安消防協(xié)議書，加強(qiáng)法制教育。

4 社區(qū)服務(wù)要求 施工期間，與當(dāng)?shù)睾献鳎_展文明活動共建，為民著想，降低施工噪音，力求施工不擾民，使項目成為愛民、便民的項目。

5 消防安全 1.建立消防安全組織、志愿消防隊和消防檔案；明確項目負(fù)責(zé)人、管理人員和操作崗位的消防安全職責(zé)；管理和實施防火系統(tǒng)和措施； 3、根據(jù)施工區(qū)域和等級劃分動火等級，動火作業(yè)必須具備“兩證一器一監(jiān)護(hù)”； 4、對易燃易爆物品進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)立專門倉庫存放。

V.施工安全、文明施工和安全文明施工技術(shù)

（1）創(chuàng)建文明工地就是創(chuàng)造安全工地，施工文明帶來施工安全。創(chuàng)建文明工地的目的是樹立文明形象，確保安全生產(chǎn)。在上述文明工地標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定中，大部分規(guī)定都與保障員工安全和健康有關(guān)，幾乎概括了安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的管理要求。因此，創(chuàng)建文明工地就是創(chuàng)建安全工地，以施工文明創(chuàng)造施工安全。

（2）安全與文明密不可分。它們合而為一，形成了一個安全文明的共同體。上述規(guī)定雖然將安全相關(guān)條款與文明相關(guān)條款分開列出，但安全條款中有文明要求，文明條款中有安全要求。事實上，它們密不可分，共存于一體，使它們成為一個安全文明的社區(qū)。因此，我們必須對安全和文明及其關(guān)系有這樣的認(rèn)識。

(3)建設(shè)文明的含義，人類文明是文化發(fā)展水平的體現(xiàn)，社會文明是社會文化發(fā)展水平的體現(xiàn)，建設(shè)文明也是建設(shè)文化發(fā)展水平的體現(xiàn).建筑文化的發(fā)展水平體現(xiàn)在員工文化和建筑科技的發(fā)展水平上。

(4)安全文明施工技術(shù)是文明施工的重要組成部分。因為安全文明施工技術(shù)是建筑科技的集中體現(xiàn)，是建筑文明的重要組成部分。

(5)安全文明施工技術(shù)的任務(wù)和內(nèi)容。安全文明施工技術(shù)的任務(wù)是營造安全文明的施工生產(chǎn)狀態(tài)，規(guī)范施工生產(chǎn)作業(yè)的安全文明行為。建設(shè)和生產(chǎn)的安全文明狀態(tài)包括安全文明工地的創(chuàng)建和安全文明施工工藝技術(shù)的采用兩個主要方面，建設(shè)和生產(chǎn)的安全文明行為是開展安全文明建設(shè)。文明作業(yè)和作業(yè)。這三大技術(shù)及其分支構(gòu)成了安全文明施工技術(shù)體系。鑒于施工安全技術(shù)保障體系五個組成部分之間有著密切的內(nèi)在聯(lián)系，安全文明施工技術(shù)是基本環(huán)節(jié)之一，因此其項目必然與其他項目存在一定程度的交叉。

六。創(chuàng)建安全文明工地的基本要求

1．工地分類

工地按其范圍和施工特點可分為以下幾類

（1）工程施工區(qū)域，即大型工程建設(shè)項目劃定的建設(shè)區(qū)，包括竣工區(qū)、施工區(qū)、擬建區(qū)、企業(yè)生產(chǎn)區(qū)和企業(yè)生活區(qū)等。其相關(guān)規(guī)劃安排應(yīng)符合維護(hù)區(qū)域環(huán)境、城市所屬城市或地方的容貌、交通狀況、安全和文明狀況。

（2）施工現(xiàn)場，即建設(shè)項目的施工區(qū)域，包括施工和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、材料堆放場和儲存區(qū)、管理和生活臨時設(shè)施區(qū)。

(3) 施工作業(yè)區(qū)，正在進(jìn)行施工作業(yè)的區(qū)域或地段，包括以下3種：

1) 單一作業(yè)和正常協(xié)同作業(yè)段，即，單一操作 以作業(yè)為主導(dǎo)的部分，具有其他協(xié)調(diào)作業(yè)。例如，結(jié)構(gòu)和墻體施工的工作區(qū)域以結(jié)構(gòu)和墻體為主，其他進(jìn)行水、熱、電、衛(wèi)生管道鋪設(shè)作業(yè)的區(qū)域。

2) 交叉作業(yè)區(qū)間，即各種作業(yè)交叉協(xié)調(diào)的區(qū)間。在交叉作業(yè)段，沒有明顯占優(yōu)勢的單一作業(yè)（其他作業(yè)必須服從并配合其建設(shè)要求），需要在各同時進(jìn)行的交叉作業(yè)之間進(jìn)行良好的協(xié)調(diào)安排，保證安排有序。沒有混亂，安全順利。

3）特殊作業(yè)和危險作業(yè)工段，即電焊、爆破、預(yù)應(yīng)力、高壓、水下等特殊作業(yè)，以及在有毒環(huán)境下進(jìn)行的工段，有害和危險的地方。

對于不同類型的建筑工地，除符合安全文明施工作業(yè)的一般要求外，還應(yīng)注意其特殊要求。

2.創(chuàng)建安全文明工地的基本要求

（一）施工總布置的基本要求

1 區(qū)域劃分為施工作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、物資儲存區(qū)、施工管理及生活設(shè)施區(qū)等按功能劃分。交叉口采取防護(hù)措施

3 塔機(jī)設(shè)置滿足作業(yè)覆蓋要求和臂架旋轉(zhuǎn)區(qū)安全要求

4 外域圍護(hù) ① 設(shè)置圍護(hù)施工現(xiàn)場周圍，與外界隔絕； ② 臨街或人口密集地區(qū)宜建圍墻，腳手架外側(cè)全圍合。

5 三接一平整排水

7 標(biāo)志、標(biāo)識設(shè)施、企業(yè)標(biāo)志、工程標(biāo)志、安全標(biāo)志等齊全

8 消防設(shè)施

（2）三個連接，一個水平，以及排水，防塵，廢物控制的基礎(chǔ)要求

1場平整工地，清除障礙物，并且沒有坑洼。

2 道路通車，人行道堅實平整，視野開闊，雨季無積水，出入口暢通，必要時有交通標(biāo)志；軌道（塔式起重機(jī)等）采取措施。

3 電、水連接 施工現(xiàn)場的供電、供水線路應(yīng)連接好。

4 排水和污水 有良好的排水系統(tǒng)，設(shè)置污水沉淀池，對污水進(jìn)行妥善處理，未經(jīng)處理的污水不得直接排入城市下水道和河流。

5 揚塵控制和廢棄物控制 控制施工現(xiàn)場的揚塵、廢氣、廢水和固體廢物。高放廢物的清理應(yīng)采用密封管或其他防塵方法。含有廢物和有毒物質(zhì)的廢土用作回填物。

（3）工作區(qū)組織和防護(hù)（圍護(hù)）的基本要求

1工作區(qū)組織有符合要求的作業(yè)場所或工作臺面，清除影響工作的障礙物，妥善處置危險突出物，堆放物料整齊，有良好的安全通道。

2 拆除物的清理 拆除的模板、腳手架等材料和物品，以及施工余料、廢料、垃圾等要及時清除，并拔掉木頭上的釘子或及時拍照（防止腳被扎）。 ）。

3 危險作業(yè)區(qū)域的防護(hù) 在有塊或物體可能墜落、爆裂、飛濺等傷害的區(qū)域應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)措施，以保護(hù)現(xiàn)場其他人員的安全。

（4）材料、設(shè)備和工具存放的基本要求

1）材料和物品的堆放和堆放應(yīng)符合場地平整和設(shè)置支撐墊的規(guī)定 根據(jù)平面圖劃定的位置，材料應(yīng)堆放整齊、穩(wěn)定，不超過規(guī)定高度；物料距離場地圍護(hù)或臨時建筑墻體至少500mm，兩端出入口應(yīng)堵塞，嚴(yán)禁粘在圍護(hù)結(jié)構(gòu)或臨時建筑上。墻體堆疊。

2）物料、物品的支撐堆垛 易滾動（打滑）、重心高的物料、物品的支撐堆垛應(yīng)穩(wěn)定可靠。必要時進(jìn)行設(shè)計，并提出嚴(yán)格的設(shè)計要求。

3) 易燃、有毒物質(zhì)的存放油漆、稀釋劑等易燃易爆物質(zhì)及其他對員工健康有害的物質(zhì)應(yīng)分類存放在通風(fēng)良好、無煙火、無消防的專用倉庫內(nèi)用品，瀝青應(yīng)放置在干燥通風(fēng)處，避免陽光直射。

（五）建筑工地消防基本要求和規(guī)定 1）總則 1、重點工程和高層建筑應(yīng)制定消防技術(shù)措施，并通過審批手續(xù)，一般項目應(yīng)有消防技術(shù)方案； 2、按規(guī)定配置消防設(shè)備、設(shè)施和物資，建立消防組織； 3. 明確劃定用火和無火區(qū)域；有專人監(jiān)控； 5、定期進(jìn)行消防檢查，及時消除火災(zāi)隱患。

2）消防設(shè)備的日常管理 1、消防梯應(yīng)保持完好； 2、水槍要經(jīng)常檢查，保持開關(guān)靈活，噴嘴通暢，配件齊全不生銹； 3、軟管存放時應(yīng)卷成單層。 4、各種管接頭安裝靈活，松緊度適中，無滲漏，使用過程中不應(yīng)壓壞； 5、消火栓應(yīng)定期檢查，根據(jù)室內(nèi)外不同要求及時加注潤滑油。 ，消火栓要經(jīng)常清洗，冬季要采取防凍措施。

3）24m以上建筑施工防火 4.現(xiàn)場設(shè)有報警裝置，及時報告火災(zāi)。

4）地下室施工防火 1、保持出入口通暢； 2、門窗洞口和通風(fēng)孔處不允許使用氧氣瓶、乙炔瓶； 3、不得用作危險品倉庫和存放有毒、易燃物品。 4、應(yīng)有火災(zāi)報警裝置。

5）鍋爐房防火 1、每25㎡配備合適型號的滅火器； 2、煙囪上應(yīng)安裝抑煙抑塵和火花熄滅裝置； 3、禁止在室內(nèi)堆放其他燃料和焚燒垃圾。

6）現(xiàn)場鍛造作業(yè)的防火 1、必須經(jīng)過消防安全部門的檢驗，并取得消防批準(zhǔn)證書； 2、使用易燃液體時，應(yīng)控制好溫度，防止液體自燃； 3. 鍛造爐 用耐火材料建造，鍛造室配有滅火設(shè)備。

二十一冶建設(shè)有限公司第六建設(shè)事業(yè)部

施工協(xié)議書 篇7

甲方(定作人)：_______________________________

法定代表人：_______________________________

住所：_____________________________________

聯(lián)系電話：_________________________________

傳真：____________________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：____________________________

乙方(承攬人)：__________________________________

法定代表人：___________________________________

住所：___________________________________________

聯(lián)系電話：______________________________________

傳真：________________________________________

統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________________

甲方因電力工程施工需要，擬將吊車起重作業(yè)工作承包于承攬人乙方，為明確雙方權(quán)利義務(wù)以及安全職責(zé)，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，就吊車起重作業(yè)有關(guān)安全問題達(dá)成協(xié)議如下，供雙方妥善執(zhí)行。

雙方聲明：本協(xié)議是對甲乙雙方在承攬關(guān)系的前提下對有關(guān)施工及安全事項的確定，甲方在每次起重操作過程中的“指揮”是敦促完成承攬合同的輔助內(nèi)容。乙方在進(jìn)行每次吊車作業(yè)前，已經(jīng)充分熟識作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境。

本協(xié)議中所稱的甲方對乙方起重操作過程中的“指揮”，僅指具體起重過程中對待吊物品的捆綁掛鉤、松鉤以及使用信號旗對待吊物品進(jìn)行目標(biāo)導(dǎo)向工作。

一、吊車起重作業(yè)的具體內(nèi)容

1.吊車類型： __________________________

2.施工地點： __________________________

3.施工內(nèi)容： ___________________________

4.使用時間： _______年_____ 月____ 日至_______ 年_______ 月______ 日。

二、租賃金和結(jié)算方式

1.計量方式：按實際工程進(jìn)行計量，計時時間以機(jī)械進(jìn)入甲方指定地點，并指令開始工作時，甲方指定專人計量時間、計價方式、累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進(jìn)行計算，單價以中標(biāo)談判價格_____ 元/小時(大寫：__________ )執(zhí)行。

2.結(jié)算方式：按_______結(jié)算。于每_________ 日前對上一月簽單進(jìn)行統(tǒng)計結(jié)算。

三、甲方的權(quán)利和義務(wù)

1.甲方要求乙方提供的吊車必須經(jīng)檢測檢驗機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗合格，操作人員具備特種作業(yè)資格，并審核備案;甲方認(rèn)為吊車或作業(yè)人員不能使用、勝任的，不服從工作指揮的有權(quán)拒絕或終止使用。

2.甲方有權(quán)糾正起重操作過程中的違章行為，并阻止違章操作。

3.甲方應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場情況，在作業(yè)前向乙方人員進(jìn)行安全交底。

4.甲方在吊車作業(yè)的過程中，發(fā)現(xiàn)吊車存在危及安全施工的隱患時，有權(quán)中止使用，隱患排除后方可重新開工。

四、乙方的權(quán)利和義務(wù)

1.吊車合格。乙方所提供的吊車，各種安全設(shè)施必須齊全、完整、機(jī)械性能良好，經(jīng)國家起重設(shè)備檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗合格，并在特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。除吊車主體以外，乙方需提供與施工現(xiàn)場起重作業(yè)相匹配的輔助配件。

2.吊車人員具備資格。乙方提供的吊車應(yīng)配操作人員，必須操作熟練，持證上崗。操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)則，服從甲方責(zé)任人員的指揮，遵守施工現(xiàn)場有關(guān)規(guī)定，按照定作人甲方的施工需要進(jìn)行施工，不得野蠻作業(yè)和違章操作，并應(yīng)掌握現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境和存在的危險點。

3.保險齊全。為防止吊車在使用過程中發(fā)生意外事故，造成第三者人身傷亡，乙方必須投保第三者責(zé)任險。

4.乙方負(fù)責(zé)吊車進(jìn)退場運輸中的交通安全管理工作，使吊車安全運到甲方施工現(xiàn)場，乙方在施工現(xiàn)場嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)局頒布的《起重機(jī)械安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

5.在施工現(xiàn)場，乙方應(yīng)對吊車作業(yè)過程中的起重安全和吊車作業(yè)人員操作安全負(fù)責(zé)。對甲方違章指揮的，乙方有權(quán)拒絕。但乙方不得以不正當(dāng)理由拒絕施工，并應(yīng)確保完成甲方交待的全部作業(yè)內(nèi)容，保證施工作業(yè)質(zhì)量符合甲方要求。

6.甲方提前通知乙方使用機(jī)械的時間(一般提前 天);遇特殊或緊急情況隨時通知，乙方應(yīng)以甲方為重點，確保機(jī)械在規(guī)定的時間內(nèi)到場。因此影響甲方正常工作，乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成損失的所有費用。

五、安全責(zé)任

1.甲乙雙方必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家質(zhì)監(jiān)總局特種設(shè)備局頒布的《起重機(jī)械使用管理規(guī)則(TSG Q5001-20__)》、國家標(biāo)準(zhǔn)局頒布的《起重機(jī)械安全規(guī)程》及國家和上級安全生產(chǎn)部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策。

2.由于乙方吊車司機(jī)違章操作、操作不當(dāng)或起重安全措施未落實而造成機(jī)械設(shè)備及人身傷亡事故、財產(chǎn)損失或影響工程進(jìn)度的，均由乙方負(fù)全部責(zé)任。

3.吊車在吊裝過程中，因吊車傾斜、吊臂斷臂、鋼絲繩陳舊、過載、吊耳、卸扣、枕木等吊車設(shè)備原因造成斷裂或索具不規(guī)范使用，從而導(dǎo)致人身傷亡事故、財產(chǎn)損失或影響工程的，乙方負(fù)全部責(zé)任。

4.吊裝作業(yè)前，甲方根據(jù)工作需要指派專人指揮作業(yè)，雙方應(yīng)統(tǒng)一信號確保作業(yè)流暢;由于違章指揮造成的事故，其責(zé)任和損失由甲方負(fù)責(zé)。

5.在施工期間發(fā)生人身傷亡及其他事故時，甲乙雙方均有協(xié)助緊急搶救傷員、事故搶修的義務(wù)，甲方應(yīng)根據(jù)國家及有關(guān)規(guī)定，組織對事故進(jìn)行調(diào)查處理。

六、爭議解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)夭块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：

1.提交 仲裁委員會仲裁;

2.依法向 人民法院起訴。

其他本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致后，可另行簽訂書面補充協(xié)議。

此協(xié)議一式____ 份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，共同執(zhí)行，甲乙雙方各執(zhí) _____份，均報各自有關(guān)部門備案。

甲方(簽章)：____________________ 乙方(簽章)：_______________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_____________________

委托代理人： __________________委托代理人：_______________________

______年 _____月 _____日_______ 年____ 月_____ 日

施工協(xié)議書 篇8

電力施工合同協(xié)議書

甲方：徐州中捷電力公司

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》甲方 徐州中捷電力公司 將 XXXXXX 承包給 XXXXXX 施工，為保證該工程按期、保質(zhì)完成，明確雙方職責(zé)，經(jīng)協(xié)商，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

一 工程名稱：

二 工程量：安裝4臺環(huán)網(wǎng)柜、2臺箱變、敷設(shè)3500米高低壓電力電纜，相應(yīng)導(dǎo)線、電纜、電桿拆舊。

三 工程地點：揚州市區(qū)

四 合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定元人民幣，工程竣工后以工程竣工實際工程量決算為準(zhǔn)，需要增加的工程量項目部分以供電公司要求為準(zhǔn)，具體按實際竣工工程量結(jié)算。

五 結(jié)算依據(jù)，10KV高壓電纜包含敷設(shè)以及所有涉及到的電纜頭制作單價：18元/米，低壓電纜包含敷設(shè)以及所有涉及到的電纜頭制作單價15元/米。箱變、環(huán)網(wǎng)柜1000元/臺，拆除10KV高壓導(dǎo)線元/3相公里。拆除電桿為300元/根（包含清理出市區(qū)，到指定回收地點）。注（不包含費用：箱變吊運費用，由甲方項目經(jīng)理與乙方工程負(fù)責(zé)人共同確定）。

六 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：國家電力工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)，江蘇省配電網(wǎng)工程驗收規(guī)范。

七 工程甲方項目經(jīng)理 ：負(fù)責(zé)工程全過程跟蹤動態(tài)管理。

八 工程乙方負(fù)責(zé)人 ：施工全過程。

第二條 甲方工作

一 施工場地具備開工條件，甲方負(fù)責(zé)在開工前辦理好現(xiàn)場交底、安全交底等相關(guān)手續(xù)。

二 甲方對質(zhì)量不合格處工程，有權(quán)責(zé)令乙方返工，直至合格為止。

三 負(fù)責(zé)根據(jù)乙方提供的需要的工程材料及時上報供電公司，并負(fù)責(zé)對材料供貨情況進(jìn)行跟蹤，確保乙方的材料供應(yīng)。

第三條 乙方工作

一 根據(jù)實際情況，會同甲方項目經(jīng)理，確定現(xiàn)場施工方案，實際所需材料、電纜長度及電纜走向，確保電纜與現(xiàn)場一致，及時將施工材料會同甲方項目經(jīng)理，上報供電公司。

二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。

三 在工程施工前，必須向甲方申報開工報告，報告經(jīng)甲方同意后，申報供電公司后方可進(jìn)行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，并上報供電公司，并配合甲方做好工程竣工驗收工作。

四 送電前必須對電纜及變壓器做耐壓試驗，接地網(wǎng)做接地電阻測試，確保送電一次性成功，另外對甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程，乙方必須無條件返工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)。

五 用戶政策處理協(xié)調(diào)方面，3000元以下政策協(xié)調(diào)費用需聯(lián)系甲方項目經(jīng)理，共同協(xié)商，拿出解決措施，并保留手續(xù)，交由甲方項目經(jīng)理上報供電公司。3000元及以上政策協(xié)調(diào)費用由甲方項目經(jīng)理逐級匯報，并上報供電公司協(xié)商解決。

六 遵守地方政府及有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方同意辦理有關(guān)手續(xù)，甲方承擔(dān)發(fā)生的費用，但因乙方責(zé)任造成的罰款及因乙方施工原因造成的賠償除外。

七 已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生損失的，乙方應(yīng)自費修復(fù)。對拆舊的導(dǎo)線、金具必須確保全部登記回收，并及時上交給供電公司。

八 做好施工現(xiàn)場地下管線及鄰近建筑物的保護(hù)工作。

九 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定。

第四條 工程質(zhì)量等級

一 工程質(zhì)量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行。乙方如達(dá)不到約定條件的部分，甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求乙方返工，乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工，直至符合約定條件，因乙方原因達(dá)不到約定條件的，由乙方承擔(dān)返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

第五條 工程預(yù)付款

一 預(yù)付工程款支付方式：現(xiàn)金

二 本工程開工前預(yù)付工程款壹萬元整。

第六條 工程款支付

一 工程款支付方式：現(xiàn)金

二 工程款支付金額和時間：工程竣工驗收合格后，剩余款項一次性付清。

第七條 保修條款

一 保修內(nèi)容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關(guān)材料的質(zhì)量。

二 保修期限：一年，自工程驗收合格并交付使用之日起計算。在保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知后，立即派人修理。

第八條 安全施工

在工程施工中，乙方確保工程施工科學(xué)、安全，因乙方原因造成的工程質(zhì)量、財產(chǎn)損失和人身傷害，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)；由于乙方施工原因造成他人財產(chǎn)、人身損害的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任；由于乙方原因造成的工期延誤，每延期一天，乙方向甲方支付工程決算款千分之一的違約金。由于乙方施工原因造成線路、變電所停電等事故，所發(fā)生的損失，也均由乙方承擔(dān)責(zé)任并擔(dān)負(fù)全部經(jīng)濟(jì)損失。

第九條 合同的生效和份數(shù)

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份。

第十條 附加條款

合同條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：乙方:

負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：

年月日年月日